工程招投标与合同管理复习思考必过题5.docx
- 文档编号:9936091
- 上传时间:2023-02-07
- 格式:DOCX
- 页数:33
- 大小:267.98KB
工程招投标与合同管理复习思考必过题5.docx
《工程招投标与合同管理复习思考必过题5.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程招投标与合同管理复习思考必过题5.docx(33页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
工程招投标与合同管理复习思考必过题5
建设工程招投标与合同管理复习思考题
一、选择题
(D)是合同当事人双方为了使合同得到全面履行,根据法律、行政法规的规定,经双方协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施。
D、担保
A的任务是鉴别投资机会,即寻求作为投资主要对象的优先发展的部门,并形成项目设想A机会研究
A
D就是按商定的总价承包工程项目。
它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据,明确承包内容和计算包价,并一次包死D固定总价合同
D
B是指承包人提出的索赔要求虽然在合同条件中没有相应的文字规定,但可以根据合同的某些条款的含义推断出承包人有索赔权。
这种索赔要求同样有法律效力,有权得到相应的经济补偿B合同中默示的索赔
B
D承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费),加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。
它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式,签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形,如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。
D成本加酬金合同
D
(A)是当事人—方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示()A、要约
A
(D)是发包人对招标工程的预期购买价格,评标时对投标报价的评分以标底价格作为评定的参考标准。
D、工程施工招标标底
D
(C)是合同当事人一方为了证明合同的成立和保证履行合同,按合同规定在合同履行前预先向对方给付的一定数额的货币。
C、定金
C
(C)是一种用以迷惑对手的竞争技巧,在报价过程中,仍按一般情况报价进行,甚至故意表现自己对该工程的兴趣不大(或甚大),等快到投标截止的时候,根据情报信息与分析判断,再作出突然降价(或加价)的决策,使竞争对手措手不及。
但投标人要考虑降(升)价的幅度对招标人来说是否能够接受。
。
A、增加方案法B、承诺优惠条件C、突然调价法D、无利润算标法
C
(D)是指两个以上法人或者其他组织可以自愿组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标的经济法律行为。
D、联合体共同投标
D
(B)是指受要约人同意要约的意思表示。
B、承诺
B
(B)是指投标人依据招标人编制的工程施工招标文件、国家和地方颁布的法律和法规的有关规定参与投标竞争,并按照招标文件的要求编制投标文件,在规定的时间内向招标人提交、争取中标,谋求与建设工程项目法人单位达成协议的经济法律活动。
B、工程施工投标
B
(D)其任务是对可行性初步研究肯定的建设项目进行全面而深入的技术、经济论证,为投资决策提供重要依据。
。
D、详细可行性研究
D
(A)是合同当事人双方权利义务共同指向的对象,即合同法律关系的客体。
A.标的
A
(B)是相对总承包而言的,即承包者不与建设单位发生直接关系,而是从总承包单位分包某一分项工程(例如土方、模板、钢筋等)或某种专业工程(例如钢结构制作和安装、卫生设备安装、电梯安装等),在现场由总包统筹安排其活动,并对总包负责。
B、分承包
B
(A)是依据法律的规定或合同的约定,合同当事人一方(债权人)有权留存所占有的对方的财产,以保扩自己的合法权益。
A、留置
A
(A)是有关部门或机构事先拟定的、含有合同主要条款的、供合同订立人参照选用的示范文本。
A、合同范本即合同示范文本B、合同格式条款C、协议书D、契约
A
(D)是在合同履行过程中,当事人一方就对方不履行或不完全履行合同义务,或者就可归责于对方的原因而造成的经济损失,向对方提出赔偿或补偿要求的行为。
D、索赔
D
D是指当事人一方依法将其合同权利和义务的部分或者全部转让给第三人的法律行为。
D、合同的转让
D
(C)是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。
C、合同的终止
C
(A)是指双方在不清楚工程量的情况下就施工项目的单价达成协定,每月按实际完成并能够确认的工程量支付工程款。
A、单价合同
A
(B)就是按商定的总价承包工程项目。
它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据,明确承包内容和计算包价,并一次包死。
在执行过程中,除非发包人要求变更原定的承包内容,承包人一般不得要求变更承包价。
B、固定总价合同
B
(A)是债务人或第三人将其动产或者权利作为担保物的合同担保方式。
A、质押
A
A是指虽已成立,但因欠缺法定有效要件,在法律上确定的自始不发生法律效力的合同。
。
A无效合同
A
()是合同当事人双方权利义务共同指向的对象,即合同法律关系的客体。
A、标的
A
“当事人互负债务,没有先后履行顺序的,应当同时履行,一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。
一方在对方履行债务不符合约定时,有权拒绝其相应的履行要求。
”这被称为:
A、同时履行抗辩权
A
“三通,一平”是指:
(ABCD)A、施工场地平B施工场地路通C给排水通D电通
ABCD
《合同法》规定:
“当事人互负债务,有先后履行顺序,先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行要求。
先履行一方履行债务不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。
”这被称为:
(B)。
B、后履行一方享有的抗辩权
B
《合同法》规定合同无效的情形有(ABCDE)A一方以欺诈、胁迫手段订立合同,损害国家利益B恶意串通,损害国家、集体或第三人利益C以合法形式掩盖非法目的D损害社会公共利益E、违反法律、行政法规的强制性规定
ABCDE
《建设工程施工合同(示范文本)的附件包括(CE)等C工程质量保修书E发包人供应材料设备一览表
CE
《建设工程施工合同(示范文本)》的组成包括(ABD)等。
A、协议书B、通用条款D、专用条款
ABD
《建设工程施工合同(示范文本)》中,能够构成设计变更的事项包括:
A、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B增减合同中约定的工程量C、改变有关工程施工时间和顺序
ABC
《建设工程施工合同(示范文本)》中,因以下原因造成的工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:
(BCDE)。
B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行D、设计变更和工程量增加E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
BCDE
《建设工程施工合同(示范文本)》中,属于发包人的义务有:
(ABC)A、负责土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。
B、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,并保证施工期间的需要。
C、开通施工现场与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工现场内的主要交通干道,满足施工运输的需要,保证施工期间的道路畅通
ABC
按工程施工索赔目的分类,包括(DE)。
D、工期索赔E、费用索赔
DE
按工程施工索赔事件的性质分类,包括(ABCDE)。
A、合同被迫终止的索赔B、工程变更索赔C、工程延误索赔D、工程加速索赔E、意外风险和不可预见因素索赔
ABCDE
按我国现行规定,建设项目可行性研究的主要内容包括(BCDE )
B、经济效果评价C、产品成本估算D、投资估算和资金筹措E、环境保护
BCDE
按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定,在施工中由于(BDE)造成工期延误,经发包人代表确认,竣工日期可以顺延。
B、发生不可抗力D、工程量变化和设计变更
E、一周内非乙方原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时
BDE
保证的方式包括:
(DE)两种。
D、一般保证E、连带保证
DE
保证人要对债务人不履行合同的行为承担责任,因此,《担保法》规定,具有清偿能力的法人、其他组织或公民才可以充当保证人。
以下不得做保证人的单位有:
(ABCD)A、国家机关(经国务院批准的为使用外国政府或国际经济组织的贷款进行转贷的政府行政法人可以做担保人);B、学校、幼儿园、医院等公益事业单位;C、社会团体;D、企业法人的分支机构、职能部门(没有法人的书面授权)。
ABCD
编制工程施工招标标底的主要依据包括:
(ABDE)A、招标文件B、市场价格信息D、工程施工图纸、编制标底价格前的施工图纸设计交底E、工程建设地点的现场地质、水文以及地上情况的有关资料,施工组织设计或施工方案等
ABDE
编制工程施工招标标底时,分部分项工程量的单价为全费用单价。
全费用单价综合计算完成分部分项工程所发生的直接费、间接费、利润、税金。
工程量清单计价法的单价主要采用此种方法,被称为:
(B)。
B、综合单价法
B
编制工程施工招标标底时,分部分项工程量的单价为直接费。
直接费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定;间接费、利润、税金按照有关规定另行计算。
此种方法称为:
(A)A、工料单价法
A
编制一个合理、可靠的标底,必须在工程概算或施工图预算的基础上考虑(ABDE)等因素。
A、目标工期B、质量要求D、材料差价因素E、施工组织设计
ABDE
不可抗力包括(ABCDE)。
A、战争B、动乱C、空中飞行物体坠落D、其他非可归责于发包人、承包人的原因造成的爆炸、火灾。
E、专用条款约定的风、雨、洪、震等自然灾害。
ABCDE
材料采购合同的订立方式有:
(ABCD)A公开招标B邀请招标C询价、报价、签订合同D直接订购
ABCD
采用工程量清单计价法的项目招投标过程中,投标单位在投标报价中,应按招标单位提供的工程量清单的每一单项计算填写单价和合价,在开标后发现投标单位没有按招标文件的要求填写,则(B)
B、视为废标
B
承包单位在(D)合同中承担了项目的全部风险。
D、总价不可调
D
承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务,此种承包方式称为(A)。
A、包工不包料
A
承包人只负责提供施工所需的全部人工和一部分材料,其余部分则由建设单位或总包单位负责供应,此种承包方式称为(B) B、包工部分包料
B
承包商在(D)合同中承担的风险最小。
D、成本加酬金
D
从合同理论上来说,建设工程合同是广义的(C)合同的一种C、承揽
C
担保的方式通常有(ABCDE)等。
A、保证B、抵押C、质押D、留置E、定金
当工程内容明确,工期较短时,发包人宜采用(B)合同。
B、总价不可调
B
当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后,如果当事人一方不执行,另一方当事人可以向(B)人民法院申请强制执行。
B.工程所在地
B
当一个工程项目总报价基本确定后,通过调整内部各个项目的报价,以期既不提高报价、不影响中标,又能在结算时得到较为理想的经济效益,这种报价技巧叫做(D)D、不平衡报价法
D
对于无效合同的法律后果,无效合同中所涉及的财产可采取如下方式处理:
(ABC)
A、返还原物B、赔偿损失C、收归国有或返还集体
ABC
法人是指具有权利能力和民事行为能力,独立享有民事权力和承担民事义务的(D)。
D、组织
D
根据法律规定或当事人约定合同是否应采取特定的形式来划分。
必须采取特定形式的为A要式合同
A
根据我国《合同法》的规定,构成违约责任的核心要件是A违约方当事人客观上存在违约行为
A
根据我国《合同法》的规定,执行政府指导价的合同,如果当事人一方逾期提取标的物,则(A)。
A、遇价格下降时,按照原价格执行
A
根据我国《施工合同文本》规定,对于具体工程的一些特殊问题,可通过(B)约定承发包双方的权利和义务。
B、专用条款
B
根据我国有关规定,凡在我国境内投资兴建的工程建设项目,都必须实行(A),接受当地建设行政主管部门的监督管理。
A、报建制度
A
工程测量包括:
(ABCDE)A平面控制测量B高程控制测量C地形测量D、摄影测量E、线路测量
工程反索赔是指(D)D、业主向承包商提出的索赔
D
工程施工任务必须发包给持有(AB)的施工企业。
A、营业执照B、相应资质等级证书
AB
工程施工质量保修书的主要内容包括:
(ABCD)。
A、质量保修项目内容及范围。
B、质量保证期。
C、质量保修责任。
D、质量保修金的支付方法。
ABCD
工程项目投标是指具有(D)的投标人,根据招标条件,经过初步研究和估算,在指定期限内填写标书,提出报价,并等候开标,决定能否中标的经济活动。
D、合法资格和能力
D
关于评标,下列不正确的说法是(B)。
B、评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成,且其人数为5人以上的单数
B
国外的可行性研究,依研究的任务和深度通常分为三个阶段:
(ABC)
A、机会研究B、可行性初步研究C、可行性研究
ABC
合同的(A)是指合同双方或多方当事人已就合同的主要条款达成合意而被法律认为合同已经客观存在。
A、成立
A
合同的履行应遵循诚实信用原则全面履行约定的义务。
如果当事人只履行合同约定的部分义务,则属于部分履行或不完全履行。
如果当事人完全没有履行合同约定的义务,则属于合同未履行或不履行合同。
当事人在遵循诚实信用原则履行合同的过程中应尽的基本义务有:
(ABC)A通知B协助C保密
ABC
合同的内容一般包括条款ABCDEA当事人的名称或者姓名和住所B标的C数量D质量E价款或者报酬
合同订立过程中,承诺自(D)时生效。
D、达到要约人
D
合同终止即合同权利义务的终止,是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。
合同终止可能是当事人双方均履行完约定义务后的正常终止,也可以是在双方约定的义务未履行完时,由于某一事件的发生而被迫终止。
《合同法》规定了如下几种合同终止的情况:
(ABCDE)A、债务已经按照约定履行B、合同解除C、债务相互抵销D、债务人依法将标的物提存E、债权人免除债务
ABCDE
建设单位在(A)合同中承担了项目的全部风险。
A、成本加酬金
A
建设工程合同应当采用(C)形式C、书面
C
建设工程勘察设计合同中,(CE)是承包人的责任C提交勘察设计成果E解决施工过程中有关设计问题
CE
建设工程施工招标的条件有:
(ABCDE)。
A.招标人已经依法成立B.初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准D.有相应资金或资金来源已经落实E.有招标所需的设计图纸及技术资料
ABCDE
建设全过程承包方式在建筑法中称为总承包,按其范围大小又可分为统包(也叫“一揽子承包”)和施工阶段全过程承包。
全过程承包我们通常称之为(B)。
B、“交钥匙”
B
建设项目总承包招投标,实际上就是(B)。
B、项目全过程招投标
B
建筑工程依法实行招标发包,对不适于招标发包的可以直接发包。
建筑工程发包与承包的招标投标活动,应当遵循(ABC)的原则,择优选择承包单位。
A、公开B、公正C、平等竞争
ABC
竣工结算在(C)之后进行。
C、竣工验收报告批准
C
勘察、设计合同的订立时,发包人的相关工作包括(ABC)。
A、对承包人的资格审查B、对承包人履行能力的审查C、合同形式的确定及条款的拟定
ABC
可撤销的建设工程施工合同,当事人应当请求(B)撤销。
B、人民法院
B
某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格,在主体结构施工时因墙体开裂,对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题,则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是(D)。
D.费用和工期均由承包方承担
D
某建设阶段中的某一专门项目的专业性较强,因而多由有关的专业承包单位承包,称为A专业承包
A
评审资格预审文件时,评审内容主要包括:
A法人资格B商业信誉C财务能力D技术能力E施工经验
ABCDE
任何一个项目的投标报价都是一个系统工程,必须遵循一定程序。
在研究招标文件后,接下来要(A)。
A、调查招标环境
A
若业主拟定的合同条件过于苛刻,为使业主修改合同,可准备“两个报价”,并阐明,若按原合同规定,投标报价为某一数值,但倘若合同作某些修改,则投标报价为另一数值,即比前一数值的报价低一定的百分点,以此吸引对方修改合同。
但必须先报按招标文件要求估算的价格而不能只报备选方案的价格,否则可能会被当作“废标”来处理,此种报价方法称为(B)B、多方案报价法
B
设备材料采购中,在国际上通过公开的广泛征集投标者,引起投标者之间的充分竞争,从而使项目法人能以较低的价格和较高的质量获得设备或材料,这种招标方式叫做(A)A、国际竞争性招标
A
施工分包合同的当事人为(BE)。
B承包人E分包方
BE
施工合同订立应具备的条件是:
(BCDE)B工程项目已经列入年度建设计划C有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料D建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实E招标工程中标通知书已经下达
BCDE
施工合同可以解除的情形。
施工合同订立后,当事人应当按照合同的约定履行义务。
但是,在一定条件下,合同没有履行或者没有完全履行,当事人也可以解除合同。
通常可解除合同的情形有(BCD):
B合同的协商解除,即合同成立后,履行完毕以前,双方当事人通过协商而同意终止合同关系,这是合同中意思自治的具体表现。
C发生不可抗力时合同的解除,即因不可抗力或者非可归责于合同当事人的原因,造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,合同双方可以解除合同。
D、当事人违约时合同的解除。
当事人不按合同约定支付工程款(进度款)的,双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人停止施工超过56天,发包人仍不支付工程款(进度款)的,承包人有权解除合同。
承包人将其承包的全部工程转包给他人的,或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人的,发包人有权解除合同。
当事人一方的其他违约行为致使合同无法履行的,合同双方可以解除合同。
BCD
施工合同争议的解决方式。
合同当事人在履行施工合同时发生争议的,可以和解或者要求合同管理部门及其他有关部门调解。
和解或调解不成的,双方可以在专用条款内约定以(AB)任何一种方式解决争议:
A、双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁。
B、向有管辖权的人民法院起诉。
。
AB
施工图预算的编制依据主要有(ABCD)A、施工图纸及说明书B、预算定额C、施工组织设计或施工方案D、人工、材料、机械台班预算价格
ABCD
收到投标单位提出的问题后,招标单位应通过(AB)方式通知所有投标单位A书面形式B投标预算会
AB
水文地质勘察常分为两个阶段,包括(AB)A、初步勘察B、详细勘察
AB
水文地质勘察一般包括ABCDE)A水文地质测绘B地质物理勘探C钻探D抽水试验E地下水动态观测
索赔必须以(D)为依据。
D、合同
D
通常把承包商向业主提出的为了取得(C)的要求称为"施工索赔"。
C、经济补偿或工期延长
C
通常情况下,下列施工招标项目中应放弃投标的是:
(ABCD)。
A、本施工企业主营和兼营能力之外的项目B、工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目C、本施工企业生产任务饱满,而招标工程的盈利水平较低或风险较大D、本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目E、本施工企业在类似项目施工中信誉非常好的项目
ABCD
违约行为的表现形式有:
(CD)。
C、实际违约D、预期违约
CD
我国建设工程施工招标标底主要采用(BD)来编制。
B、工料单价法D、综合单价法
BD
下列财产中,可以用于抵押的有(ABCE)。
A、房屋B、机器C、土地使用权E、交通运输工具
ABCD
业主在(B)合同中承担的风险最小。
B、不可调总价
B
一般由一个或几个大承包商或开发商牵头,联合金融界组成财团,就某个工程项目向政府提出建议和申请,取得建设和经营该项目的许可。
这些项目一般都是大型公共工程和基础设施,如隧道、港口、高速公路、电厂等。
政府若同意建议和申请,则将建设和经营该项目的特许权授予财团。
财团负责资金筹集、工程设计和施工的全部工作;竣工后,在特许期内经营该项目,通过向用户收取费用回收投资、偿还贷款并获取利润;特许期满将该项目无偿地移交给政府经营管理,此种方式称为C建造—经营—转让承包
C
一个建设项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作,由一个承包单位负责组织实施。
这个承包单位可以将若干专业性工作交给不同的专业承包单位去完成,并统一协调和监督它们的工作。
在一般情况下,建设单位(业主)仅与这个承包单位发生直接关系,而不与各专业承包单位发生直接关系。
该承包方始称为(B)B总承包
B
以下(ABCD)单位不得做保证人。
A、国家机关(经国务院批准的为使用外国政府或国际经济组织的贷款进行转贷的政府行政法人可以做担保人);B、学校、幼儿园、医院等公益事业单位;C、社会团体;D、企业法人的分支机构、职能部门(有法人的书面授权时,可以在授权范围内提供担保)
ABCD
有下列ABCD)情况,标书可判为无效标书.A、投标人未按时参加开标会B、投标书主要内容不全或与本工程无关,字迹模糊辨认不清,无法评估C、标书情况汇总表与标书相关内容不符
D、标书情况汇总表经涂改后未在涂改处加盖法定代表人或其委托代理人印鉴
ABCD
在法律上,工程施工合同的成立可分为要约和(B)两个阶段.B、承诺
B
在工程设计招标中,选择中标单位的标准有(ACDE)A、设计方案的优劣C、设计进度的快慢D、设计费报价高低E、设计单位信誉的好坏
ACDE
在合同订立过程中有(D)行为的,给对方造成损失的,行为人应当承担损害赔偿责任.与合同有关的重实
D
在建设工程施工中,施工许可证的申请者是(C)。
C、建设单位
C
在进行建设项目总承包时,总包单位与施工单之间是经济合同关系,具体来说(B)。
B、总包单位是甲方,相当于业主代理商身份
B
在设备购置评标中,采用技术规格简单的初级商品,由于其性能质量相同,可把价格作为唯一尺度,将合同授予(C)的投标者。
C、报价最低
C
在施工安装阶段承包中,还可依承包内容的不同细化为:
(ABC)三种方式。
A.包工包料B.包工部分包料C.包工不包料
ABC
在施工中出现非承包商原因的窝工现象,承包商自有设备可按(C)计算索赔费用。
C、施工机械台班折旧费
C
在施工中由于(B)原因导致工期延误,承包人应当承担违约责任。
B、承包人的设备损坏
B
在双务合同中,当事人一方依法拒绝对方要求或者否认对方权利主张的权利称(A)、抗辩权
A
在下列合同中,(A)合同是可撤销的合同(A)A.当事人的意思表示不真实
A
招标工程标底具有(ABC)作用。
A、使招标单位预先明确自己在拟建工程上应承担的财务义务B、给上级主管部门提供核实建设规模的依据C、是评标的参考依据
ABC
招标工程在编制标底时需要考虑的因素包括(ABCE)A、工期因素B、质量因素C、材料价差因素
E、本招标工程的自然地理条件和招标工程范围等因素
ABCE
招标公告是一种(C)C、要约邀请
C
招标人自行办理招标事宜,应当具有编制招标文件和组织评标的能力,具体包括:
(ABCDE)A、具有项目法人资格(或者法人资格)B、具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程 投标 合同 管理 复习 思考
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)