勘测合同.docx

勘测合同.docx

《勘测合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《勘测合同.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

勘测合同

CF-2000-0204

建设工程勘察合同

（二）

[岩石工程设计、治理、监测]

工程名称：

工程地点：

合同编号：

（由承包人编填）

勘察证书等级：

发包人：

承包人：

签订日期：

中华人民共和国建设部

编制

国家工商行政管理局

发包人：

承包人：

发包人委托承包人承担

工程项目的岩石工程任务，根据《根据人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条：

工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程立项批准文件号、日期：

1.4岩石工程任务委托书、日期：

1.5工程规模、特征：

1.6岩石工程任务（内容）与技术要求：

1.7承接方式：

1.8预计的岩石工程工作量：

第二条：

发包人想承包人提供的有关资料文件

序号

资料文件名称

份数

内容要求

提交时间

第三条：

承包人影响发包人交付的报告、成果、文件

序号

报告、成果、文件名称

数量

内容要求

交付时间

第四条：

工期

本岩石工程自年月日开工至年月日完工，工期为天。

由于发包人或承包人的原因，未能按其开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条执行。

第五条：

收费标准及支付方式

5.1本岩石工程收费按国家规定的现行收费标准计取，或以“预算包干”“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。

国际规定的收费标准中没有规定的收费项目，有发包人、承包人另行议定。

5.2本岩石工程费总额为元（大写）计元（本合同履行后，定金抵作工程款）。

5.3本合同生效后，发包人不按下表约定分次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从（应拨付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程款，从应拨付之日起承担应拨付工程款的滞纳金。

拨付工程费时间（工程进度）

占合同总额百分比

金额人民币（元）

第六条：

变更及工程费的调整

6.1本能岩石工程进行中，发包人应在变更前天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接到通知后于天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起予以确认，如不确认或提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第二天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。

6.2变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：

第七条：

发包人、承包人责任

7.1发包人责任

7.1.1发包人按本合同地二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供上述资料文件、并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。

7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付元计算加班费。

7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费元。

7.1.4开工前，发包人应办理完毕开工许可证、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；

发包人应想承包人土工工作现场地下已埋有藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任；

在有毒、有害环境中工作时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施并承担有关费用；

以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；

发包人应解决承包人工作现场的平整，道路的通行。

7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地外管道、线路的保护责任，对承包人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。

7.2承包人责任

7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人出付法律责任。

承包人商定为实际损失的100%。

7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应付责任。

第八条：

违约责任

8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，出工期顺延外，发包人应向承包人支付人停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任。

第九条：

材料设备供应

9.1发包人、承担人应对各自责任供应的材料设备负责。

提供产品合格证明，并经发包人，承包人应对各自负责供应材料设备负责，原因是发包人是则应向承包人负责，原因是承包人的责任自负。

9.2承包人虚使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。

第十条：

报告、成果、文件检查验收

10.1有发包人负责主旨对承包人交付报告、成果、文件进行检查验收。

10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后天内检查要收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包人报告、成果、文件。

10.3一笔工程工序检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查；发包人接到通知后，当天组织质检经检查合格，发包人、承包人签字后方能进行侠义道工序；检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿、窝工的损失。

10.4工程完工，承包人向发包人提交岩石治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。

10.5工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，有此发生的质量、安全、问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。

10.6完工工程经验收符合合同要求的质量标准，自验收之日起天内，承包人向发包人一脚完毕，如发包人不按时接管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担，如承包人不按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。

第十一条：

本合同未尽事宜经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同据有同等效力。

第十二条：

其他约定事项：

第十三条：

争议解决办法

本合同发生争议时，发包人、承包人应及时协商解决，也可以由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、承包人同意由仲裁委员会仲裁。

发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

第十四条：

合同生效与终止

本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。

发包人、承包人履行完合同规定义务后，本合同终止。

本合同一试份，发包人份、承包人份。

发包人名称：

承包人名称：

法定代表人：

（签字）法定代表人：

（签字）

委托代理人：

（签字）委托代理人：

（签字）

住所：

住所：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

银行账号：

银行账号：

建设行政主管部门备案：

鉴证意见：

（盖章）（盖章）

备案号：

经办人：

备案日期：

年月日鉴证日期：

年月日