燃气工程设计合同.docx
- 文档编号:9761301
- 上传时间:2023-02-06
- 格式:DOCX
- 页数:31
- 大小:39.41KB
燃气工程设计合同.docx
《燃气工程设计合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《燃气工程设计合同.docx(31页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
燃气工程设计合同
燃气工程设计合同
燃气工程设计合同
篇一:
燃气施工图设计合同20XX****住宅小区燃气管道工程设计合同
委托单位:
深圳市有限公司设计单位:
深圳市有限公司
甲方委托乙方承担燃气管道工程设计任务为明确工作内容及双方权利义务,根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关建设工程勘察设计管理法规的有关规定,经双方协商一致,签订本合同第一条本合同设计内容:
工程名称:
***燃气管道工程工程地点:
位于深圳市
工程规模及内容:
施工图设计工程规模、设计阶段及内容:
1、2、3、第二条合同金额:
本合同设计费总价为¥/元大写人民币元整;其中:
用户燃气管道等设计:
¥元/户,暂定/户,设计费为¥元庭院燃气管道设计:
设计费为¥元本合同设计费总价为含税价
本合同设计费总价未包括审图费用;若包括审图,需增加费用户*元/户=元,该项具体事宜另行确定第三条设计费支付方式:
1、收到乙方提交的全套施工图后的十个工作日,甲方支付给乙方设计费总价的60%;
2、施工图审查通过后的十个工作日,甲方支付给乙方设计费总价的30%;
3、工程竣工验收合格后,甲方在十五个日历天内支付给乙方设计费总价的10%
5、乙方向甲方请款时,必须提供正规有效的发票,否则甲方有权拒付第四条双方责任:
一、甲方责任:
1、负责在合同签订后向乙方提交有关资料及文件如下:
(1)建筑专业图纸一套
(2)区域位置及相关地下管线设施图纸一份2、负责审核乙方提交的设计文件,并按合同规定及时支付设计费
二、乙方责任:
1、按照国家技术规范、标准、规定、*审批部门有关工程的文件、当地供气单位的有关规定及甲方提出的设计要求进行设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责
2、负责向甲方及施工单位进行设计交底、及时处理施工过程中的设计问题和参加工程验收
3、合同签订后,自收到甲方提供的相关资料之日起,30个日历天内完成设计文件,提供施工图设计文件8份,电子文档1份
4、乙方交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充
5、在报建阶段,乙方向甲方提供符合报建要求的报建方案图以及报建所需的资料,并向甲方提供相应的电子文件
6、设计人采用的主要技术标准是:
_现行国家规范及深圳市地区标准第五条违约责任:
任何一方不履行或不完全履行本协议书均属违约行为,承担违约责任第六条关于竣工图的绘制、存档等约定:
若本项目的竣工图由施工单位绘制,乙方承诺无偿负责盖章、签字确认,且积极配合竣工图的存档工作第七条本合同未尽事宜,由双方协商签订补充协议解决有关协议
及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力
第八条本合同一式伍份,甲方执叁份,乙方执贰份,
均具同等效力,自双方签字盖章之日起生效下无正文
甲方:
深圳市甲方:
广东省建筑设计研究****有限公司委托代理人:
纳税人识别号:
开户行:
帐号:
公司地址:
联系人:
电话:
-日期:
乙方:
深圳市****有限公司委托代理人:
开户行:
平安银行深圳新秀支行帐号:
公司地址:
深圳市
联系人:
电话:
日期:
篇二:
(GF-20XX-)GF-20XX-
建设工程设计合同
工程名称:
开平区五、六街平改燃气工程工程地点:
南临荣盛道,北接南环道合同编号:
20XX-M-设计证书等级:
发包人:
唐山兴盛房地产开发有限责任公司开平分公司
设计人:
唐山市煤气工程设计研究院签订日期:
20XX年05月31日
中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制
发包人:
唐山兴盛房地产开发有限责任公司开平分公司
设计人:
唐山市煤气工程设计研究院(乙方)发包人委托设计人承担开平五、六街施工图设计,工程地点为南临荣盛道,北接南环道,经双方协商一致,签订本合同,共同执行第一条本合同签订依据
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章建设工程批准文件第二条设计依据
发包人给设计人的委托书或设计中标文件发包人提交的基础资料
第三条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容项目名称:
设计阶段:
设计内容:
室内燃气及庭院燃气设计户
本合同不含燃气外及调压箱设计费用
此部分费用按实际发生另行计算
第四条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
第五条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间第六条费用
根据《工程勘查设计收费标准》,经甲、乙双方商定,甲方向乙方支付设计费元
甲方预付乙方设计押金元第七条支付方式
设计费于施工图设计完成后,乙方向甲方提交六套完整施工图,甲方向乙方一次性结清全部设计费第八条双方责任发包人责任1--
在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料
错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方另行协商解决
发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决设计人责任
设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同
第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件并对提交的设计文件的质量负责
设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充
合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的款项
设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整
补充
第九条保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目如发生以上禁止情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任第十条仲裁
本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意向工程所在地有管辖权的人民法院起诉第十一条合同生效及其他
发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付2
发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用
由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决本合同双方签字盖章即生效,一式_2_份,双方各1份
双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止
双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力
未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力委托单位:
承包单位:
代表人:
代表人:
单位地址:
单位地址:
唐山市富康道开户银行:
开户银行:
建行住房城建支行帐号:
帐号:
电话:
电话:
-3--
篇三:
深圳市燃气设计合同范本深圳市建设工程设计合同
工程名称:
工程地点:
深圳市合同
设计证书等级:
____________________________发包人:
_________________________________设计人:
_________________________________签订日期:
年月日深圳市规划与国土资源局监制
发包人:
___________________________设计人:
___________________________
发包人委托设计人承担燃气管道工程设计,经双方协商
一致,签订本合同
第一条本合同依据下列文件签订
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》
《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章建设工程批准文件
第二条本合同设计项目的内容:
工程名称:
设计指标:
设计总户数户,其中普通住宅户,普通公寓户,别墅户,连排洋房户,公用户厨房处设计内容:
红线范围内的全部室内、室外燃气管道及配套的调压装臵、阀门,燃气用户的自动抄表、燃气泄漏自动报警及自动紧急切断等系统施工图设计,红线外小区燃气管道与已有市政燃气管道接驳及配套阀门的施工图设计第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
第五条费用及付款方式费用
本合同燃气设计费单价为住宅¥元/户,共户;普
通公寓元/户,共户;连排洋房、别墅元/户,共户;别墅设计单价元/户,共户;公用户厨房元/户,共户;总设计费为元(大写:
人民币元整)付款方式自合同签订日期算起十五日内,发包人应付给设计人设计费总额的15%即定金
施工图设计成果完成并经发包人书面确认后,发包人在十五日内支付给设计人设计费总额的50%全部施工图设计成果完成并通过相关审图公司审查符合要求后,发包人在十五日内支付给设计人设计费总额的20%
工程竣工验收后,设计人按照本合同设计内容和设计人责任的约定,完成全部设计、配合、现场服务及竣工图编制配合工作后,发包人在十五日内支付给设计人设计费总额的15%付款说明:
提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费合同总价中已包含税费等相关费用付款时需要提供发票原件第六条双方责任发包人责任:
发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定及国家有关标准进行设
计
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人
员有权重新确定提交设计文件的时间
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费
在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费
发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费
发包人应为派赴处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件
发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改,复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔
关于竣工图编制工作
发包人与工程总承包人合同中应予明确,工程竣工后,工程总承包人按照施工中工程修改单对施工图进行综合修改后交付发包人,并按照本工程所在地竣工图纸归档要求完成竣工图编制工作,在此过程中设计人应提供必要的配合工作
设计人责任:
篇四:
燃气工程施工合同燃气工程施工合同
泸州天然气有限责任公司四川省泸州市第十建筑工程公司根据《中华人民共和国合同法》有关规定,为了明确甲、乙双
方在整个民用户燃气工程实施中的权利、义务和经济责任,结合本工程的具体情况经双方协商签订本合同第一条工程项目
一、工程名称:
天然气中压PE管道工程二、工程地点:
四川省泸州市三、工程内容及范围:
1、中压管道米及其附属阀门安装、定向钻穿越、管沟开挖与回填、道路拆除与恢复、敷设警示带与示踪线、埋设标志桩、吹扫、全线与分段压力试验、勇气置换等内容
2、户内燃气管道及设施安装3、户外燃气干、支管及设施安装第二条工程实施方式
工程设计、施工、质量管理、碰管通气全过程均由甲方委托乙
方组织实施
第三条工程收费标准及付款方式
一、天然气庭院管、外线中压管线、调压装置、计量表、天
然气阀门及配套管件、土石方工程地形地貌恢复等工程费用
二、天然气放空气量、管线碰口、设计、监理等费用三、本合同总造价元,人民币大写:
叁仟陆佰伍拾陆万壹仟叁佰肆拾陆元整
四、甲方用转帐支票或现金到乙方指定银行交付均可第四条甲方交款日期
甲方于本合同签订后的五日内交付工程总款的40%,管道安装
完毕试压合格后7日内甲方向乙方支付工程总价的30%,在通气前10日内甲方再向乙方支付工程总价的20%,余款在竣工验收后30日内付清
第五条材料及设备配置
一、工程所需的材料、设备(不含燃器具)均由乙方供应二、燃器具由甲方自行选购本地*主管部门审查合格、符合
安全用气标准的产品
三、因燃气用具质量而产生的安全责任事故均由燃具供应方负责
四、乙方供应的材料、设备必须是符合国家或有关行业技术质量标准的合格产品第六条甲、乙双方的责任一、甲方的责任
1、甲方在本合同生效当日内向乙方提供以下准确、真实齐全的设计基础资料:
甲方用气地点以及周围相邻区域的总平面地形图
(1:
地形图、带城市坐标)、总平面布置图、用气建筑的平面图、立面图、剖面图、结构图、标准层平面图用气位置建筑大样图、用气建筑给水施工设计图、电气线路布置图用气庭院内隐蔽工程总平面图、成片开发用户的调压计量室建筑红线位置图、
干管所经道路地形带状平面图及纵断面图
2、合同生效之日起10日内免费开通施工场地与城乡道路的通
道以及施工场地内的主要交通干道满足施工运输的需要且保证施工期间的畅通
3、合同生效之日起内免费负责接通施工现场总的施工电源、水源满足施工用电、用水量的需要并保证乙方在施工期间正常使用提供施工料具准备间做好红线内场地平整、拆迁及消除全部障碍物(包括架空的、隐蔽的)4、施工前提供住户名单及相应的门牌号
5、保证设计人员及施工人员能顺利进入每个住户家中踏勘与施工
6、提供市规划、消防、市政、河道、园林、交通等有关部门需要甲方提供的文件及证明等有关文件资料;提供质检、消防部门验收该建筑合格的资料或证书配合乙方办理有关手续
7、在高层建筑的燃气工程验收前应安装、完善燃气电磁阀的消防报警控制系统
8、甲方不得擅自改动损坏燃气工程设施不得将天然气管道、
设备暗埋或包裹9、与乙方签订供气合同
二、乙方的责任
1、代甲方向市规划、消防、市政、河道、园林、交通等单位申请办理燃气工程实施的有关手续及赔偿2、除第七条的第二款规定外在约定的工期内完成整个工程的实施
3、负责提供齐全的竣工资料
4、负责组织燃气工程的质量监督管理工作质量监督管理方应对工程的质量负责
5负责组织工程竣工手续、碰管、通气
6非乙方原因遇特殊情况工程不能实施乙方应及时告知甲方
7与甲方签订供气合同第七条工程期限
一、根据国家劳动定额和本工程现状需要确定工程实施工期为日历天,从开工之日起计算
二、本工程拟定20XX年x月x日开工,20XX年x月x日竣工
1、因甲方提供的有关基础资料不准确、不齐备或房屋结构发生改变致使工程无法按期进行而影响进度的2、甲方不能提供施工场地
水、电源、道路未能接通,障碍未能消除,导致乙方不能施工的
3、甲方临时提出更改工程内容或更换设备影响工程进度的
4、甲方未按合同约定付款的
5、甲方或与甲方相关人员阻扰影响工程进度的6、因人力不可抗拒的因素而延误工期的
7、*或有关部门另有规定不属乙方职权范围内原因而影响进度的
第八条工程质量和保修
一、工程设计与工程施工质量按《城镇燃气设计规定》GB-93、《城市燃气输配及应用工程设计、安装、验收技术规程》20XX88、《城镇燃气输配工程施工验收规范》33-89、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》63-95执行二、工程交付使用之日起免费保修期为一年第九条在燃气工程实施过程中甲方如改变意图、减、撤消工程量时乙方应收取已完成工程量相应的费用第十条违约责任
一、甲方未能按照本合同第六条及合同中其它款项规定履行自己的义务视为违约
二、乙方未按本合同第六条规定及合同中其它款项规定履行自己的义务视为违约
三、违约者应按工程总造价2%的金额支付违约金给守约方
第十一条本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决如协商不成按下列第种方式解决:
一、提交泸州江阳仲裁委员会仲裁二、依法向人民法院起诉第十二条附则
一、本工程乙方指定罗林祥同志为该工程的项目经理,汪国民
篇五:
燃气管道设计合同合同-20XX-甲方:
乙方:
“凤凰谷”项目燃气工程设计合同_甲方:
乙方:
甲方委托乙方承担珠海凤凰谷项目的燃气管道工程设计,经双方协商一致,签订本合同,共同执行第一条、本合同签订依据
1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》
2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章3、建设工程批准文件第二条、设计依据
1、甲方给乙方的委托书或设计中标文件
2、甲方提交的基础资料
3、乙方采用的主要技术标准是:
《城镇燃气设计规范》GB-20XX
《城镇燃气输配工程施工及验收规范》33-20XX《工业金属管道工程施工及验收规范》GB-97《工业管路的基本识别色和识别符号》-87《石油化工设备与管道涂料防腐蚀技术规范》-99
《城镇燃气室内工程施工及验收规范》94-20XX第三条、本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容
名称:
珠海凤凰谷项目燃气工程设计工程地点为珠海市拱北联安路
项目规模:
共62户,其中平层44户,复式17户,楼王1户,为精装修标准交楼设计内容:
庭院小区平面图、每栋入户燃气管道平面图和流程图、系统图、大样图、设计说明书、厨房、热水器控制阀前的输气管道工程第四条、甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间1、提供项目电子版建筑水电总平面布置图、各层平面布置图以及建筑立面图,室内装修平面、立面图2、甲方项目特殊要求资料第五条、乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时
间
1、施工图纸为经过珠海市*相关部门审查合格的8套完整施工设计图
2、乙方在甲方按时提交上述文件设计资料及收到甲方首次支付设计费之日起20日历天内,交一套施工图纸给甲方确认,并在甲方确认后20日历天内出蓝图3、审图流程及时间:
乙方出蓝后,送市防雷所审图,再送审图中心,完成缴纳审图费后,取得审图合格证书以上审图工作由乙方代为办理,并保证审核通过第六条、费用
1、设计费为:
平层为75元/户,复式房元/户,楼王为元/户,合计:
元
2、审核图费用:
本项目施工图的送审工作由乙方负责办理,报送审图公司审核费用每户费用为:
10元/户,共62户,合计:
元3、以上两项设计费及审图费合计为:
元陆仟陆佰玖拾伍元整4、以上设计费用为含税金价格第七条、支付方式
1、合同生效后七天内,甲方即支付设计总额的10%人民
币,给乙方作为设计预付款;
2、经审图公司审核合格后的施工设计图全部交付甲方,甲方于15天内支付设计总额的80%人民币3、余额10%人民币,在燃气工程施工安装完成10个工作内付清
4、以上每笔款支付前,乙方向甲方提供工程所在地税务部门开具的有效等额发票第八条、双方责任1、甲方责任
、甲方按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费、在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付
、签订本合同作为乙方设计开工的标志
、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重背离合理设计周期
、甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作便利2、乙方责任
、乙方应按国家规定和有关技术规范、标准进行设计,按本合同第五条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件,并对提交的设计文件的质量负责、设计合理使用年限为XX年
、负责对设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作
、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向甲方支付赔偿金
、由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二
、合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还甲方的合同设计费金额
篇六:
天然气开发有限公司天然气工程设计、施工合同书
天然气开发有限公司天然气工程设计、施工合同书
甲方:
地址:
法定代表人:
联系人:
联系电话:
传真:
邮编:
乙方:
天然气开发有限公司地址:
XX市XX区长城中路XX加油站法定代表人:
联系人:
联系电话:
传真:
邮编:
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《城市燃气管理办法》和《城市燃气安全管理规定》等有关法律、法规及银川市的有关规定,就天然气管道的设计、施工及供气的有关事宜,经充分协商,自愿达成如下协议,以兹共同遵守第一条工程项目及供气范围工程地点:
XX市XX区XX院内
用户类别:
餐饮用户总用气量:
18m3/h工程内容:
双眼大灶二台、单眼一台
对餐饮用户乙方负责甲方厨房用天然气管线的设计、施工及天然气的供应等工作;乙方负责天然气庭院管、户内管线安装,燃具及辅件部分由
甲方自行承担供气范围:
本合同约定的供气是指乙方使用管道对第一款约定的范围内的餐饮用户进行天然气供气第二条工程费及支付方式工程费的价款:
1.工程费:
是指天然气用户接入天然气需交纳的工程费用2.工程总造价:
本合同为固定总价合同,乙方根据甲方提供用气量及设计方案核算出甲方工程费用为:
元整
3.燃气器具及辅件部分的购臵、安装及费用由甲方自行负责
付款方式:
本合同签订后,甲方一次性支付乙方工程总价款元整
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 燃气 工程设计 合同