装修合同诉讼费.docx
- 文档编号:9595294
- 上传时间:2023-02-05
- 格式:DOCX
- 页数:18
- 大小:26.91KB
装修合同诉讼费.docx
《装修合同诉讼费.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《装修合同诉讼费.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
装修合同诉讼费
编号:
_______________
本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载
装修合同诉讼费
甲方:
___________________
乙方:
___________________
日期:
___________________
说明:
本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。
篇一:
装修合同纠纷起诉状
篇一:
合同纠纷的民事起诉状
民事起诉状
原告:
乙厂
住所地:
广东省东莞市xx区xx路227号
法定代表人:
汪直职务:
乙厂副厂长
委托代理人:
胡风江西省南昌市xx律师事务所律师被告:
甲贸易公司
住所地:
江西省南昌市青山湖区南京路xxx号
法定代表人:
张宇职务:
甲公司总经理案由:
购销合同纠纷
诉讼请求:
1、请求被告履行合同规定的义务,支付拖欠货款50000万元。
2、请求被告支付欠款期间所产生的利息共计8000元。
3、本案相关诉讼费用由被告承担。
事实与理由:
20XX年1月20日,被告与原告签订了一份购买1000台
电风扇的购销合同。
合同规定原告应于同年6月底以前交货,原告因故至8月底才电报通知被告准备发货。
被告接到原告的电报通知后未作答复就接收了货物并发往门市部销售。
后因销售旺季已过导致电风扇滞销,被告遂以原告逾期交货未
经公司同意为由拒付货款并要求退货。
被告在收到原告发
出的交货通知后没有及时明确回复原告,并对原告发来的货物进行了签收。
根据《民法通则》、《合同法》的相关规定,
被告的行为已经明确表示出对原告之前违反合同规定的延期交货行为的追认并放弃了解除合同的权利。
故被告拒付货款并要求退货的要求是不合法的。
依据《民法通则》第一白一十一条,《合同法》第一白零七条、第一白零九条规定,原告多次向被告催要货款和利息,但被告拒不支付。
原告在多次催要无果情况下,特向贵法院提起诉讼,请求法院依法判决并对原告的请求予以支持。
证据和证据,证人姓名和住址:
1、乙厂和甲贸易公司电风扇购销合同复印件一份
此致
青山湖区人民法院
诉讼人:
乙厂20XX年12月6日附:
1、本诉状副本二份。
2、证据二份。
篇二:
常要锋与杜亚平装饰装修合同纠
纷申请案
法律侠客在线lawbingo
常要锋与杜亚平装饰装修合同纠纷申请案
河南省郑州市中级人民法院
民事裁定书
(20XX)郑民申字第322号
再审申请人(一审被告、二审上诉人):
常要锋。
委托代理人:
刘国杰,河南群达律师事务所律师。
被申请人(一审原告、二审上诉人):
杜亚平。
再审申请人常要锋因与被申请人杜亚平装饰装修合同
纠纷一案,不服本院(20X为郑民三终字第95号民事判决,向本院申请再审。
本院依法组成合议庭对本案进行了审查,现已审查终结。
常要锋申请再审称:
一、二审证据不足,不能认定本案基本事实,适用法律错误,导致判决结果错误。
请求撤销一、二审判决,决定再审,驳回被申请人的原诉讼请求。
本院认为,一、二审判决认定事实清楚,适用法律正确,申请人的再审申请理由不能成立。
不予支持。
综上,常要锋的再审申请不符合《中华人民共和国民事
诉讼法》第二白条规定的情形,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二白零四条第一款之规定,裁定如下:
驳回常要锋的再审申请。
审判长张绍斌
审判员张玉霞
审判员徐国庆
二0一四年六月二十六日
书记员乔子雯篇三:
建设工程合同纠纷起诉状
民事起诉状
原告:
xxx,男,年月日生,住址身份证号联系电话:
。
被告:
xxx,男,年月日生,住址身份证号联系电话:
。
诉讼请求
1、请求依法判令被告支付拖欠原告的工程款(农民工工资)150300元及利息xxxxx元(利息按银行同期贷款利率计算至20XX年10月30日,共计xxxx元,以后利息计算至被告实际偿还全部欠款本息之日止);
2、请求依法判令被告承担原告为实现债权所支付的全部费用,包括本案的诉讼费、财产保全费。
事实与理由
原、被告双方为老乡关系。
20XX年10月,原告从被告
手中获得某建筑项目的部分工程,原告组织建筑工人完成项目任务后,经过结算,被告共欠原告工程款及工人工资227900元,被告于20XX年9月13日结算当天向原告出具欠条一张,欠条写明:
“此款在20XX年11月30日以前全部付清”。
写好欠条的当天,被告付给原告3万元,但到20XX年11月30日没有按约定支付剩余的工程款,经过原告多次
催促,被告于20XX年春节期间向原告汇款5万元,但仍欠原告万元。
在施工期间,原告乂为被告做了保温工程,保温工程款为2400元被告未支付,至今被告尚欠原告工程款150300元。
原告多次向被告催要,但被告却以种种理由推脱,拒不还款,原告不得已诉至法院。
综上,被告xxx长期拖欠欠款的行为,给原告造成了重
大的经济损失。
原告为维护自身的合法权益,依照《合同法》
及有关规定诉至法院,请求人民法院支持原告诉请。
此致
Ixxxxxx人民法院
附:
民事起诉状副本1份。
具状人:
二。
一三年九月二十二日
2
篇二:
装修合同反诉判决人
篇一:
原告(反诉被告)倪某与被告(反诉原告)吕某装饰装修合同纠纷一案
原告(反诉被告)倪某与被告(反诉原告)吕某装饰装修合同
纠纷一案
(20XXO荣法民初字第02664号
民事判决书
原告(反诉被告)倪某,男。
委托代理人魏远畅、晏文辉,系重庆川伟律师事务所律
师(特别授权)。
被告(反诉原告)吕某,男。
委托代理人莫华林、柯超,系重庆原野律师事务所律师。
原告(反诉被告)倪某与被告(反诉原告)吕某装饰装修合同纠纷一案,本院受理后依法由审判员何显美独任审理,后被告吕某提起反诉。
因案情复杂本案转为普通程序审理,由审判员何显美担任审判长,与代理审判员钟永建、人民陪审员黄信彪组成合议庭,分别于20XX年10月27日、20XX
年2月27日两次公开开庭进行了审理,原告(反诉被告)倪某及其委托代理人魏远畅、晏文辉,被告(反诉原告)吕某及其委托代理人莫华林、柯超均到庭参加诉讼,本案现已审
理终结。
原告(反诉被告)倪某诉称,原告与被告于20XX年10月25日签订了《装修合同》,约定由被告承包装修原告位于荣昌县棠城国际4楼的阿藏足浴休闲会所,工期为60日,开工时间20XX年10月28日,竣工时间20XX年12月29日,工程造价600000元。
合同约定:
由于乙方(被告)原因致使工期延误,每延误一天向甲方(原告)支付工程价款的千分之二的违约金。
原告按约定履行了付款义务。
因被告原因
在20XX年8月1日才取得验收合格证明,导致工程延期交付近7个月,且被告装修有质虽问题,墙纸已经大面积出现发霉情况,给原告造成巨大的经济损失。
品迭原告应付被告工程款75000元后,被告还应支付原告违约金等100000元。
为此,请求法院依法判决被告向原告支付违约金167000元,
如果合同无效由被告赔偿原告经济损失167000元;被告对
已装修的房屋因质虽问题导致部分毁坏的墙纸进行返修;诉讼费由被告承担。
原告(反诉被告)倪某对被告(反诉原告)吕某提出的反诉请求辩称,要求驳回被告(反诉原告)吕某的反诉请求。
被告(反诉原告)吕某辩称,由于订立合同时原告房屋不具备装修条件,合同无法履行,原、被告双方签订的合同无效,不存在支付违约金。
被告(反诉原告)吕某反诉称,双方签订合同后,吕某便组织人员入场施工,然而由于该房屋主体工程未完工,房屋整体也并未进行验收,倪某无法提供水、电,导致工程无法正常进行,装修涉及到的幕墙、栏杆也无法作业。
在装修过程中倪某多次以书面、口头更改原设计的方案,致使工期不断顺延,原所约定的60个工作日无法完成。
20XX年6月1日倪某自行将吕某装修的房屋投入使用至今。
倪某应付工
程款670000元,扣除已付的430000元,尚欠240000元,
品迭工程延期损失30000元和墙纸返修款30000元后,要求原告(反诉被告)倪某支付其损失180000元。
原告(反诉被告)倪某提供了以下证据材料证实其主张的事实及反驳理由,被告(反诉原告)吕某进行质证:
1、装修合同,拟证明原、被告双方的合同关系。
吕某无异议;
2、个体工商户登记信息,拟证明吕某是艺佳装饰设计公司的经营者。
吕某对该材料无异议,但认为与合同名称不一致,且已注销,与本案无关。
3、银行转帐及收条4份,拟证明已付工程款525000元。
吕某对收条中兰某收款95000元不
予认可,认为与本案无关。
4、消防设施工程质虽检测报告及消防验收意见书,拟证明消防在8月份才合格。
吕某对证据材料无异议,因消防倪某已委托兰某办理了,与吕某无关。
5、租赁房屋合同及工资表,拟证明损失。
吕某对证据材料的真实性无法确定,不予认可。
6、照片,拟证明墙纸损失。
吕某称如实际情况与照片相符,则没有意见。
7、物管公司的收据,拟证明20XX年11月就已通水电。
吕某对其真实性无异议,但认为20XX年11月1日前的水电无法证明,且以后的是临时用水用电。
被告(反诉原告)吕某为证明其主张及反驳的事实,提
交以下证据材料予以证实,原告(反诉被告)倪某进行了质
证:
1、装修合同,拟证明原、被告双方订立了装修合同,
工程价款600000元,工期60个工作日,本诉原告对装修应提供水电,对工程增虽款应在3月内付清。
倪某无异议。
2、工程预算书,拟证明装修范围及工程款630000元。
倪某无异议。
3、变更通知单5页,拟证明工程存在增虽,工期应顺延,价款应增加。
倪某认为不是变更通知单,而是明确具体做法的图样,增加的10000元认可。
4、消费收据及宣传照片,拟证明20XX年6月23日就有顾客消费,本诉原告在6月29日已完全使用、经营。
倪某称消防未验收合格,不能使用。
5、购货单,拟证明20XX年3月装修基本竣工。
倪某认为是复印件不予质证。
6、证人陈某证实:
当时装修时水电用起不顺畅,是搭的临时用水电;工程的安全栏杆、玻璃幕墙对装修有影响,空
调的安装也影响了装修进度;工程虽增加主要是通道和背景墙。
倪某认为证人是吕某的工人,证言不真实。
合同签订次日倪某向吕某支付首期款项300000元,吕某即组织人员进场施工。
在进行装修施工过程中,20XX年
12月14日倪某向吕某交付5份施工图样,并对大厅、大门
增加更改出具书面承诺增加工程款10000元。
该装修工程在
20XX年3月底基本装修完毕,但由于消防方面未能验收合格,无法交付使用。
20XX年5月3日倪某向兰某支付95000元,兰某签字的收条载明:
“今收到阿藏足浴休闲会所消防设施整改及含验收合格,一切费用95000元。
验收合格证书必须
在本月15日至18日前给予阿藏足浴休闲会所。
”吕某为中间人签名。
20XX年8月1日消防验收合格。
20XX年6月29日倪某开办的阿藏足浴休闲会所开始对外营业。
倪某向吕某支付装修款430000元,向兰某支付消防设施整改验收款95000万元。
吕某称其增加的工程虽价款70000元,未提供双方认可的设计变更洽商单等证实。
在审
理中,倪某与吕某就装修的墙纸发生霉变维修的费用达成一致意见:
由吕某补偿倪某30000元,由倪某自行维修。
本院认为,吕某与倪某签订的《装修合同》,虽然吕某在合同上加盖了“荣昌艺佳装饰”公章,但该单位的主体资格早已消失,实际是吕某个人承建装修工程。
由于该合同涉及的装修工程系公共娱乐消费场所,其承揽装修工程的施工人应具有专业资质,吕某个人不具有装修的资质,其与倪某签订的《装
修合同》应为无效。
吕某明知其无装修施工资质而承揽装修工程,对合同无效承担主要责任,倪某未能对吕某个人及所加盖的公章单位认真审查,对合同无效承担次要责任
吕某现已将工程完全装修完毕,倪某已向吕某支付了装修款430000元。
倪某要求向兰某支付消防设施整改验收款95000元应在吕某应收的工程款中品迭的问题,由于合同总价款中包含了消防设施的安装及验收合格的费用,吕某未能使消费设施验收合格,由兰某完成了消防设施整改及验收合格,吕某在兰某收取该项费用的收条上以“中间人”的名义签了名,是明知的当时未提出异议,故兰某所收的消防设施整改及验收合格的费用应在吕某的应收装修款中品迭。
吕某提出有工程虽增加应增加价款70000元的主张,未
提交合同约定应由双方签署的《工程
治商单》或书面协议,其提交的5份图和《工程预算书》不能证明有对方认可变更增加的工程虽,但倪某认可更改大厅和大门增加工程款10000元应予支持,其他增加工程虽及价款的证据不充分,不予支持。
故工程总价款为610000元。
吕某与倪某达成的墙纸维修费30000元的协议,本院应
予认可。
倪某主张吕某支付延误工期的违约金,由于合同无效,不存在违约,不予支持。
但其主张合同无效赔偿损失的请求,由于吕某施工工期过长,使倪某支付房屋租金后无法按时使用租赁房屋,其损失的事实存在,但双方对合同无效均有责任,且吕某在反诉请求中品迭款项时认可工期过长承担损失30000元,应予主张。
综上,根据,《中华人民共和国合同法》第五十二条(五)、第五十八条及《中华人民篇二:
王君诉(反诉原告)王坤装饰装修合同纠纷一案
王君诉(反诉原告)王坤装饰装修合同纠纷一案
(20XR川民初字第311号
民事判决书
原告(反诉被告)王君,女。
被告(反诉原告)王坤,男。
原告(反诉被告)王君诉被告(反诉原告)王坤装饰装修合同纠纷一案,本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。
原告(反诉被告)王君委托代理人宋梦清到庭参加了诉讼,被告(反诉原告)王坤经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。
本案现已审理终结。
原告(反诉被告)王
君诉称:
原告与被告于20XX年8月27日签订了一份装饰工程承包合同书,原告将周口市川汇区龙润大酒店门面房装饰工程承包给被告施工,双方约定合同期限20XX年8月27日
至20XX年10月6日,工程总价款150000元,逾期交工每日罚款1000元。
被告于20XX年11月1日才将工程完工交付,逾期24天,依照合同约定,被告应当承担24000元的
违约金。
另外被告在施工过程中乂向原告借款20XX0元。
为
维护原告的合法权益,故诉至法院,要求被告偿还借款20XX0元,承担违约金24000元,并负担本案诉讼费用。
被告(反
诉原告)王坤缺席未答辩。
被告(反诉原告)王坤在反诉状中诉称:
在施工过程中,工程虽增加,相应工程款也增加20XX0元。
原告(反诉被告)共支付工程款135000元,暂扣质保金15000元,还下欠20XX0元未支付,由于原告(反诉被告)拖欠工程款,致使工地停工待料,被告(反诉原告)被迫向原告(反诉被告)出具借据一份,借款20XX0元用于购买加项工程所需材料。
因此请求法院判决原告(反诉被告)支付工程款20XX0元,并承担
反诉费用。
由于被告(反诉原告)王坤缺席,原告(反诉
被告)王君未作反诉答辩。
原告(反诉被告)王君向本院提交以下证据:
1、装饰
工程承包合同书一份。
证明双方存在合同关系,合同约定了工程工期、工程质虽保证期一年、质保金15000元及违约金
的计算方法,每逾期一日支付违约金1000元;被告(反诉
原告)王坤在合同书背面签字证明实际交工时间比合同约定逾期交工24日。
2、借据一份。
证明被告(反诉原告)借原告(反诉被告)现金20XX0元,约定三十天内偿还。
3、被告(反诉原告)王坤出具的收到条一份。
证明原告(反诉被告)于20XX年9月16日支付工程款135000元。
本院查明:
原告与被告于20XX年8月27日签订了一份装饰工程承包合同书,原告将周口市川汇区龙润大酒店门面房装饰工程承包给被告施工,双方约定合同期限20XX年8
月27日至20XX年10月6日,工程总价款150000元,逾期交工每日支付违约金1000元。
20XX年11月1日被告将工程完工交付,逾期24天,违约金应为24000元。
合同约定原告在工程竣工验收合格后留15000元作为质虽保证金,一年
质H保证期满后结算,庭审中原告(反诉被告)
表示愿意提前与被告(反诉原告)结算质虽保证金,与被告(反诉原告)应付违约金冲抵。
审理中原告(反诉被告)撤回对借款20XX0元的诉讼请求。
本院认为:
原告(反诉被告)与被告(反诉原告)自愿签订的装饰装修合同,系双方真实意识表示,内容合法,应为有效。
被告(反诉原告)违约逾期交付工程,应当按照合同约定承担违约责任。
原告(反诉被告)主动要求提前退还质虽保证金15000元,从被告(反诉原告)应付违约金24000元中冲抵,本院予以准许。
原告(反诉被告)撤回对被告(反诉原告)偿还借款20XX0元的诉讼请求,符合法律规定,本院予以准许。
因被告(反诉原告)王坤无故缺席庭审,按照
《中华人民共和国民事诉讼法》第一白二十九条的规定,对其反诉依法应当按自动撤诉处理。
依照《中华人民共和国合同法》第一白一十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一白三十条之规定,判决如下:
一、被告(反诉原告)王坤于本判决生效后七日内向原告(反诉被告)王君支付违约金9000元。
二、驳回原告(反诉被告)其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二白二十九条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费900元,反诉受理费200元,由原告(反诉被告)王君负担400元,由被告(反诉原告)王坤负担700
元。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于河南省周口市中级人民法院。
审判长顾志强
审判员王志军
审判员周晓东
二o一一年五月十五日
书记员鲁珊篇三:
原告(反诉被告)杭州清石装饰设计有限公司与被告(反诉原告)湖南康星连锁白货有限公司装修装饰合同纠纷一案
原告(反诉被告)杭州清石装饰设计有限公司与被告(反
诉原告)湖南康星连锁白货有限公司装修装饰合同纠纷一案
(20XXO雨法民二初字第142号
民事调解书
原告(反诉被告)杭州清石装饰设计有限公司,住所地
杭州市拱墅区左家新村20幢102室。
法定代表人鲁清,董事长。
委托代理人吴伯乐,浙江政法联律师事务所律师。
被告(反诉原告)湖南康星连锁白货有限公司,住所地湘潭市雨湖区车站路1号。
法定代表人张健康,董事长。
委托代理人凌跃进,湖南湘剑律师事务所律师。
案由:
装修装饰合同纠纷。
经查明:
20XX年6月3日,原告(反诉被告)杭州清石装饰设计有限公司与被告(反诉原告)湖南康星连锁白货有限公司签订《卖场室内外环境设计合同书》,湖南康星连锁白货有限公司委托杭州清石装饰设计有限公司对康星商业广场室内外环境进行设计,合同对设计图纸交付时间、设计费用及缴纳时间,以及双方其它的权利和义务进行了约定。
合同签订后,原告方将图纸设计好交给被告。
由于该图纸外立面幕墙装饰不符合被告的要求,被告要求对其整改而原告未进行整改,被告另请他人设计,在施工过程中,被告另请他人施工,二项共计花费72000元。
按照《卖场室内外环
境设计合同书》的约定被告尚欠原告设计费70000元。
本案在审理过程中,经本院主持调解,双方当事人自愿达成如下协议:
一、被告(反诉原告)湖南康星连锁白货有限公司在收到本调解书3日内支付原告(反诉被告)杭州清石装饰设计有限公司人民币30000元。
二、双方无其它分歧。
本案受理费1600元,减半收取800元,反诉受理费1010元,合计1810元,原告杭州清石装饰设计有限公司和被告湖南康星连锁白货有限公司各负担905元。
上述协议,符合有关法律的规定,本院予以确认。
本调解书经双方当事人签收后,即具有法律效力。
审判员刘勇军
二00九年十月十二日
代理书记员鄢敏
篇三:
餐厅装修合同(模板)
北京化工大学
餐厅装修工程承包合同
合同编号:
发包方(甲方):
承包方(乙方):
合同履行地:
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。
第_条工程概况
1.装潢施工地点:
2.工程面积:
建筑面积约平方米。
3.承包方式:
包工包料。
(材料详见报价表)
4.装饰施工内容:
施工图纸(经甲乙方确认)范围内。
(不含舞台灯具及音响设备)
5.工程总价款:
(¥:
元)详见报价表。
(此价格为固定价,不以工程虽的增加、
减少而变更)
6.工期:
自20XX年7月18日开工至20XX年9月5日竣工,工期约47天。
第二条:
甲方职责
1.甲方保证乙方开工前水、电通畅。
2.甲方在接到乙方通知,应在二日内予以回复。
如未回复视为对乙方通知的确认。
3.甲方对乙方的施工进行监督。
4.为了确保施工工程质虽,甲方对乙方所有使有的装饰材料检验的责任。
第三条乙方职责
1.乙方在装修期间承担施工的职责,对本次装修工程的质虽和工期负责。
乙方全面承担现场管理,装修施工质虽和施工人员安全等职责。
2.乙方在装修过程中,应保证正常施工和管理,不得将工程转包给他人。
3.乙方负责组织装修人员进行装修工程施工。
如甲方对乙方装修人员的施工水平存在异议,可以要求乙方无条件更换。
4.乙方不得擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,如需改变应经甲方书面同意。
第四条材料供应
1.本工程所用装修材料、装修施工设备、工具等都均由乙方提供。
(费用已包含在工程总价中)
2.乙方采购材料,应是符合设计要求的合格产品(随货附带合格证和质报告)。
所有施工材料经甲方检验确认后方可施工,由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失,由乙方负责赔偿。
3.为了保证工程的正常进行,乙方应在装修材料运抵装修地点使用前3日内以书面方式通知甲方对材料进行检验。
4.经甲方确认的装修材料、设备,乙方均不得单方面更换、调整。
若市场无法购买或装修确需变更的,乙方向甲方申请后,甲方以书面方式告知乙方。
否则,甲方有权要求乙方对所更换材料或设备工程返工,也可以少付、不付相应的工程款。
5.乙方应在处理隐蔽工程和中间工程前,应书面通知甲方对隐蔽工程和中间工程进行检验验收;如未通知,甲方有权要求在其本部分完工后进行的检查与验收,因返工所造成的费用由乙方承担。
6.施工中未经甲方同意,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
7.工程竣工验收前,负责对现场的一切设施和工程进行保护。
第五条工程质虽及验收
1.本工程执行〈〈住宅建筑装饰工程技术规程》、〈〈住宅装饰装修验收标准》和建设行政主管部门制定的标准、质H评定验收标准。
2.由于乙方原因造成质虽事故,其返工费和材料损失由乙方承担。
3.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目,应与乙方协商,就变更工程的相关事宜达成补充协议作为本合同的附件。
4.工程竣工:
乙方应提前两日通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并书面办理验收确认手续。
如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验
收日期(完工后15个工作日内)
5.工程保修期一年,从竣工验
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 装修 合同 诉讼费