版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题B卷 附答案.docx
- 文档编号:9452160
- 上传时间:2023-02-04
- 格式:DOCX
- 页数:28
- 大小:30.54KB
版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题B卷 附答案.docx
《版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题B卷 附答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题B卷 附答案.docx(28页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题B卷附答案
2019版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题B卷(附答案)
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、投标有效期的起始时间是()时。
A.发售招标文件B.投标截止C.评标结束D.发出中标通知书
2、某施工企业在异地设有项目部,项目部与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付,供应商应以()为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。
A、施工企业
B、项目部
C、该项目的建设单位
D、该项目的监理单位
3、后履行合同义务的乙方当事人出现()情形时,先履行合同义务的当时人不得以此主张不安抗辩权。
A.经营状况严重恶化
B.丧失商业信誉
C.企业负有巨额债务
D.转移资产以逃避债务
4、依据《建设工程质量管理条例》,工程承包单位在( )时,应当向建设单位出具质量保修书。
A.工程价款结算完毕
B.施工完毕
C.提交工程竣工验收报告
D.竣工验收合格
5、施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。
下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是( )。
A.放弃诉讼请求
B.与对方当时进行和解
C.提起上诉
D.提供证据
6、超过诉讼时效期间,当事人()的,不受诉讼时效的限制。
A.提起诉讼B.提出请求C.主张权利D.自愿履行
7、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》属于()。
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.司法解释
8、债务人向债权人表示同意支付欠款,该行为将引起诉讼时效的()。
A.中止
B.中断
C.延长
D.消灭
9、数人就同一债权主张权利,债权人一时无法确定,致使债务人一时难以履行债务,经人民法院的裁决,债务人可以()。
A.免除债务
B.提存
C.终止履行债务
D.中止履行债务
10、建设单位不得()具有相应资质等级的分包单位
A.拒绝
B.指定
C.认可
D.考察
11、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的有关规定,资格审查分为资格预审和资格后审。
采取资格预审的,招标人应当在()中载明资格预审的条件、标准和方法。
招标人不得改变载明的资格条件或者以没有载明的资格条件对潜在投标人进行资格预审。
A.招标通知B.招标文件
C.招标说明D.资格预审文件
12、材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。
双方不能协商一致,且依合同有关条款等仍不能推定。
则该价款按()履行。
A.订立时履行地市场价格B.履行时订立地市场价格
C.履行时履行地市场价格D.政府指导价格
13、某建设工程项目在基坑开挖阶段,遇到不利的软弱土层,需要进行地基处理,使施工进度延误,施工费用增加,该风险属于( )。
A.组织风险
B.技术风险
C.工程环境风险
D.经济与管理风险
14、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其相应的环境保护设施应当( )验收。
A.分期
B.最终一次性
C.同时
D.分阶段
15、关于仲裁协议效力的说法,正确的是( )。
A.当事人对仲裁协议有异议的,可以在仲裁进行中随时提出
B.如果合同终止,则合同中仲裁条款的效力也终止
C.当事人对仲裁协议效力有异议的,只能请求仲裁机构作出决定
D.未约定仲裁机构的仲裁协议无效
16、某县政府与下属公司签订合同约定,公司若完成创利税200万元的任务,给总经理升职,并给全公司所有员工加两级工资。
该合同属于()。
A.双方民事法律行为
B.无效民事行为
C.附条件民事法律行为
D.不属于民事法律行为
17、分包人要求总承包人支付工程欠款150万元,总包人却以发包人尚有应付工程款200万未付为由拒绝付款,分包人多次催款未果,直接以自己名义向法院起诉发包人,要求支付150万元欠款及其利息。
关于分包人行为的说法,正确的是()。
A.起诉讼有法律依据B.只能以总包人的名议起诉
C.只能起诉总包人D.属于行使代位权
18、关于注册建造师信用档案信息管理的说法,正确的是()。
A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩
B.不良行为记入信用档案,良好行为不必记入
C.注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示
D.由于信用档案信息包括个人基本情况,所以不需要公示
19、在民事诉讼中,当事人不需要运用证据加以证明的是( )的事实。
A.请求实体权益
B.免除自己法律责任
C.主张程序违法
D.对方承认
20、建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送( )审核,未经审核或经审核不合格的,不得发放施工许可证,建设单位不得开工。
A.建设行政主管部门
B.公安消防机构
C.安全生产监管部门
D.规划行政主管部门
21、下列财产中,不能作为抵押财产的是()。
A.正在建造的船舶
B.在建工程项目
C.城市土地使用权
D.被法院扣押的车辆
22、根据《标准施工招标文件》,在索赔事件影响结束后的( )内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期。
A.7
B.14
C.28
D.42
23、下列各项中,关于各序列资质的企业说法不正确的是()。
A.获得施工总承包资质的企业,可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。
B.获得施工总承包资质的企业,也可以将主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业
C.获得专业承包资质的企业,可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。
专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工,也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业
D.获得劳务分包资质的企业,可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业
24、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,除抢修、抢险等特殊情况外,禁止夜间进行生产噪声污染的施工作业。
此处的噪声敏感建筑物未包括的是()。
A.医院、学校
B.饲养场
C.机关、科研单位
D.居民住宅
25、负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理的是()。
A.国务院安全生产监督管理部门B.国务院建设主管部门
C.国务院国防科技工业主管部门D.国家煤矿安全监察机构
26、未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效,则当事人应由此承担()责任。
A.侵权B.违约C.不当得利D.无因管理
27、在施工过程中,必须经总监理工程师签字的事项是( )
A.建筑材料进场
B.建筑设备安装
C.隐蔽工程验收
D.工程竣工验收
28、甲公司收到乙公司发来的订货要约后,随即又收到了乙公司取消订货的通知,甲公司对此未予理睬,仍告知三天后向乙公司发货。
乙公司拒绝收货,因此双方发生争议。
乙公司拒绝收货的合法理由应当是()
A.要约已撤销
B.要约已撤回
C.合同已失效
D.甲方未承诺
29、我国《劳动法》规定,未成年工是指()的劳动者。
A.未满16周岁B.年满16周岁
C.未满18周岁D.年满16周岁未满18周岁
30、如果在保险期内工程不能完工,对建筑工程一切险可以延期,不过投保人须( )。
A.降低投保限额
B.提前交纳保费
C.交纳补充保险费
D.重填保单
31、纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的,经县以上税务局(分局)批准,可以延期缴纳税款,但是最长不得超过( )。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
32、建设工期不足一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的(),建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。
A.30%
B.50%
C.70%
D.80%
33、根据《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是( )。
A.是否达到工程使用功能要求
B.是否达到施工进度要求
C.是否符合工程建设强制性标准
D.是否达到造价控制目标
34、甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位,其资质等级依次为一级、二级、三级。
当三家单位实行联合共同承包时,应按()的业务许可范围承揽工程。
A.甲B.乙
C.丙D.均可
35、双代号网络图中既有内向箭线又有外向箭线的节点称为( )。
A.起点节点
B.终点节点
C.中间节点
D.双向节点
36、仲裁机构制作的调解书()发生法律效力。
A.在调解书作出时
B.在当事人达成调解协议时
C.在调解书送达双方时
D.经双方当事人签收时
37、民事法律行为,是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为,下列属于民事法律行为的是()。
A.某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同
B.某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务
C.为了谋取中标,某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同
D.某分包单位在未征得总包单位同意的情况下,将工程再次分包
38、根据《合同法》,不属于承诺构成要件的是()。
A.承诺需由受要约人向要约人作出
B.承诺必须以书面的形式通知要约人
C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致
D.承诺必须在要约有效期限内作出
39、施工现场发现的地下遗存文物,所有权属于( )。
A.施工企业
B.建设单位
C.建设用地使用权人
D.国家
40、项目业主与监理单位签订了委托监理合同,监理单位在监理工作中遇到了突发事件,未经业主同意,处理不当,作出不利于业主的决定。
事后监理单位未在规定的时间内将该情况及时报告给业主,并给业主带来了一定的损失。
下列说法正确的是( )。
A.业主可以要求监理单位赔偿损失
B.监理单位不承担任何责任
C.业主无权要求监理单位赔偿损失
D.监理单位应承担刑事责任
41、施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时,应当审查()。
A.建设单位的节能设计要求
B.施工单位落实节能设计的水平
C.节能设计是否符合节能强制性标准
D.空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况
42、关于承揽工程业务的说法,正确的是( )。
A.企业承揽分包工程,应当取得相应建筑业企业资质
B.不具有相应资质等级的施工企业,可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求
C.施工企业与项目经理部签订内部承包协议,属于允许他人以本企业名义承揽工程
D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体
43、债务人放弃到期债权或无偿转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以行使撤销权。
自债务人的行为发生之日起()内没有行使撤销权的,该撤销权消灭。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.5年
44、代履行是行政机关强制执行方式之一,关于代履行的说法,正确的是( )。
A.行政机关只能委托第三人代履行
B.代履行不适用与人身有关的义务
C.代履行的适用与不履行义务的后果无关
D.代履行程序启动后,当事人履行不导致代履行停止
45、中标通知书()具有法律效力。
A.对招标人和投标人B.只对招标人
C.只对投标人D.对招标人和投标人均不
46、建设工程施工过程中,清理高层建筑施工垃圾的正确做法是( )。
A.将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走
B.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理
C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理
D.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走
47、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在()监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.施工企业质量管理部门
B.建设单位或监理单位
C.设计单位或监理单位
D.建设工程质量监督机构
48、施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用、工期和利润的承担原则是( )。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
49、下列行为中,属于要约的是()。
A.发布招标公告
B.寄送价目表
C.寄送订货单
D.发布招股说明书
50、根据《产品标识与标注规定》,所有产品或者包装上的标识必须有()。
A.产品质量检测合格证明
B.中英文表明的产品名称、生产厂厂名和厂址
C.生产日期和安全使用期或失效日期
D.警示标志或者中英文警示说明
51、建筑工程一切险自( )开始生效。
A.开工之日
B.卸载工程物料
C.工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日,两者以先发生者为准
D.交清保费
52、能引起法律关系产生、变更和终止的原因称为()。
A.法律现象
B.法律原因
C.法律事实
D.法律要件
53、施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是( )。
A.合同正常履约
B.未发生违的行为
C.获得发包人奖励
D.获得建设行政主管部门表彰
54、关于施工合同解除的说法,正确的是( )。
A.合同约定的期限内承包人没有完工,发包人可以解除
B.承包人将承包的工程转包,发包人可以解除
C.发包人未按约定支付工程价款,承包人可以解除
D.承包人已经完工的建设工程质量不合格,发包人可以解除
55、关于实施工程建设强制性标准的说法,正确的是( )。
A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文
B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的,可不受强制性标准的限制
C.工程建设地方标准中,对直接涉及环境保护和公共利益的条文,经国务院建设行政主管部门确定后,可作为强制性条文
D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未作规定的,可不受强制性标准的限制
56、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。
同年2月10日,该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。
施工企业为保证工期,于同年4月20日将建筑材料运至工地。
后因设备原因,工程实际开工日为同年5月10日,该建筑工程一切险保险责任的生效日期为( )。
A.2014年2月10日
B.2014年4月20日
C.2014年5月1日
D.2014年5月10日
57、当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的,可以向( )人民法院提出书面异议。
A.原审
B.负责执行的
C.原告所在地
D.被告所在地
58、根据《建筑法》的规定,建筑工程实行施工许可制度,办理施工许可证的申请由建设单位提出,建设行政主管部门接到申请后的()内,应对符合条件的申请者颁发施工许可证。
A.15日
B.30日
C.2个月
D.3个月
59、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于隐蔽工程检查程序的说法,正确的是( )。
A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的,承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖,无需重新检查
B.监理人不能按时进行检查的,应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求
C.监理人未按时进行检查,也未提出延期要求的,承包人不得完成覆盖工作
D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求,并在验收记录上签字后承包人方可覆盖
60、在企业资质年检时,若企业资质条件基本符合所定资质等级标准,且过去一年内未发生过四级以上工程建设重大事故或重大违法行为的,则其年检结论为()。
A.通过
B.合格
C.基本合格
D.优良
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、劳动合同履行过程中,劳动者不需事先告知用人单位,可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有( )。
A.在试用期内
B.用人单位频临破产
C.用人单位未依法缴纳社会保险费
D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全
E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动
2、某施工企业在施工过程中,由于保护措施不当,致使毗邻建筑物开裂和倾斜。
受害人将施工企业诉至法院,提出的下列诉讼请求可以获得支持的有( )。
A.停止侵害
B.消除危险
C.恢复原状
D.消除影响
E.赔偿损失
3、下列代理行为中应当由被代理人承担法律后果的是( )
A.张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同
B.已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同
C.李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益
D.普通职工赵某XX擅自以所在单位的名义订立了一份合同
E.某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同
4、建设工程价款优先受偿权的范围是()。
A.施工工作人员的报酬
B.实际支付的建筑构配件价款
C.欠付工程价款的利息
D.实际支付的材料款
E.当事人未约定的垫资利息
5、某施工合同约定:
发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖,后双方发生施工合同争议,根据该条款,对该争议案件享有管辖权的应为()
A.合同履行地法院
B.仲裁委员会
C.合同签订地法院
D.被告住所地法院
E.原告住所地法院
6、下列国家机关中,有权制定地方性法规的有()。
A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会
B.省、自治区、直辖市的人民政府
C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会
D.省级人民政府所在地的市级人民政府
E.国务院各部委
7、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的。
在合同对违约责任没有具体约定的情况下,违约方应当承担的法定违约责任有( )
A.继续履行
B.采取补救措施
C.赔偿损失
D.支付违约金
E.定金
8、关于质量保证责任的说法,正确的有()。
A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷,由施工企业负责维修和承担费用
B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束
C.因地震、台风、洪水等原因造成的永久工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单位承担
D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金
E.缺陷责任期内预留质量保证金的,施工企业履行合同约定的责任,到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金
9、仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的,可以
A.请求仲裁庭根据和解协议制作调解书
B.请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书
C.撤回仲裁申请书
D.请求强制执行
E.请求法院判决
10、根据《劳动合同法》,劳动者有下列情形之一,用人单位可以解除劳动合同的是()。
A.劳动者不能胜任工作
B.劳动者在试用期内不符合录用条件
C.劳动者严重违反用人单位的规章制度
D.劳动者被依法追究刑事责任
E.劳动者患病
11、有关部门在对一在建住宅小区工程的行政执法联合检查中发现,该工程尚未取得施工许可证,也未取得工程规划许可证,施工图设计文件也未按规定经过审查。
根据《建筑工程施工许可管理办法》规定,应()。
A.责令改正B.责令停止施工
C.对监理单位处以罚款D.对建设单位处以罚款
E.对施工单位处以罚款
12、关于定金与付款的说法,正确的有()。
A.定金与预付款的约定都是在交款后生效
B.定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款
C.定金是为了担保合同履行,预付款是为对方履行合同提供资金相助
D.定金是从合同,预付款是主合同的组成部分
E.定金和预付款都适用双倍规则
13、下列选项中,是仲裁委员会组成的有()。
A.职工代表
B.劳动行政主管部门的代表
C.工会的代表
D.用人单位代表
E.政府指定的经济综合管理部门的代表
14、民事诉讼的基本特点包括()
A.公权性
B.自愿性
C.保密性
D.强制性
E.程序性
15、关于施工企业项目经理部的说法,正确的是( )。
A.项目经理部具有法人资格
B.项目经理经施工企业授权管理施工项目
C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构
D.项目经理是施工企业的内部岗位
E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果
16、下列终止劳动合同的情形中,用人单位应向劳动者支付经济补偿的有( )。
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬,解除劳动合同的
B.劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同,终止固定期限劳动合同的
C.因劳动者同时与他人建立劳动管理,对完成本单位的工作任务造成严重影响,解除劳动合同的
D.用人单位与劳动者协商一致,解除劳动合同的
E.劳动者不能胜任工作,经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作,解除劳动合同的
17、下列属于投标人之间串通投标的行为是( )
A.招标人在开标前开启投标文件,并将投票情况告知其他投标情况告知其他投标人
B.投标人之间相互约定,在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C.投标人在投标时递交虚假业绩证明
D.投标人与招标人商定,在投票时压低标价,中标后再给投标人额外补偿
E.投标人无进行内部竞价,内定中标人后再参加投标
18、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,为取得县级以上人民政府或有关部门证明即可夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的有( )。
A.抢修作业
B.保密工程作业
C.抢险作业
D.生产工艺上要求必须连续进行的作业
E.产生环境噪声污染较轻的作业
19、根据《劳动合同法》规定,下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是
A.在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的
B.在本单位连续工作15年,且距法定退休年龄不足5年的
C.劳动者家庭无其他就业人员,有需要抚养的家属的
D.女职工在产期的
E.因工负伤被确认丧失劳动能力的
20、下列属于安全生产从业人员权利的有()。
A.知情权
B.对违章指挥和强令冒险作业的拒绝权
C.请求赔偿权
D.危险报告权
E.紧急避险权
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、答案:
B
解析:
投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件送到投标地点;在截止时间后送到的投标文件,招标人应当拒收。
2、【正确答案】A
【答案解析】本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。
法人的分支机构虽然可以作为合同的主体,但不具备法人资格,不能独立的承担义务,法律上的权利义务必须由其母公司承担,所以该题中法律责任应由施工企业而非项目部来承担。
3、【答案】C
4、【答案】C
【解析】《建设工程质量管理条例》第39和第2款规定,"建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书,质量保修书中应当明确建设工程的保修范围,保修期限和保修责任"
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 版国家二级建造师建设工程法规及相关知识模拟试题B卷 附答案 国家 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 模拟 试题 答案
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)