施工违约责任承诺书三篇.docx
- 文档编号:9009147
- 上传时间:2023-02-02
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:18.60KB
施工违约责任承诺书三篇.docx
《施工违约责任承诺书三篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《施工违约责任承诺书三篇.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
施工违约责任承诺书三篇
施工违约责任承诺书三篇
篇一:
质量♦进度、安全、文明施工等违约责任承诺书
致:
XX市XX区XX
我方XX市XXXX有限公司,拟参加投标“XX厕所改造工程”,我单位对本项U质量、
进度、安全文明施工、保修服务等内容做如下承诺:
一、工程质量
按照该工程《招标文件》的要求,结合工程图纸、施工现场以及我们公司承建
类似工程的经验,制定了切实可行的工程质量保证措施并严格执行。
我司承诺:
1)以现行的国家施丄验收规范、建筑安装质量检验评定标准以及工程所在地省市的相尖文件、规程和规定,设计图纸、施工设计说明书、设计变更等技术文件为质量评定依据,工程竣工验收必须达到一次性验收合格。
如我司有幸中标,工程质量如达不到业主要求的,我司无条件返工至达到合同及业主要求为止,工期不予顺延,同时按质量违约条款执行。
二'工程进度工期
我们公司将严格按本投标文件中承诺的工期组织施工。
在保证工程质量的前提下,征得业主及质监站同意后,科学组织,穿插施工,广泛采用四新技术,确保在承诺的丄期内交付使用。
我司承诺:
1)总工期:
本项口工程自下达开工令开始计算工期,40日历天内完成;
2)总工期40日历天内完成本工程所有施工任务。
如我司有幸中标,造成工期延误的按照招标文件及工期延误合同条款处罚措施执
行°
三、安全文明施工
我们保证现场安全文明施工符合国家、省、市的有矢规定的要求。
并针对本工程的特点和现场实际情况制定详细、具体的现场安全文明施工办法,提供现场安全文明施工平面图,经报建设、监理单位批准后实施。
我司承诺:
1)杜绝发生死亡事故;
2)杜绝发生重伤及以上事故;
3)杜绝发生重大安全事故,重大机械设备损坏事故,负主要责任的交通事故和
重大火灾事故;
4)符合国家及中方要求建设安全文明施工标准。
如我司有幸中标,严格按照国家及屮方要求建设安全文明施工,如达不到安全
文明施工标准,我司愿接受屮方相尖处罚。
四、保修服务承诺
本工程的质量保修期如下:
(D装修工程为2年;
(2)电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;质量保修期自工程竣工验
收合格并交付发包人之日起计算。
1、保修期服务内承诺
(D我司承诺在保修期限内发生任何原因造成漏水、结构破坏、表面脱膜变色、腐蚀变形、五金配件损坏等现象,我方自接到该通知后,立即组织保修,若我方未按工程质量保修书约定保修的,建设单位有权按原设计标准自行组织返修,所发生的全部费用[11我方承担。
(2)工程交工后向屮方出具保修书,在工程的保修范围和保修期限内发生任何质量问题,我单位将积极履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。
(3)工程交付使用后,我公司将派专人定期或不定期到屮方进行回访,在使用过程中在接到甲方人员通知后24小时内到位,及时维修。
且公司成立回访保修办公室,具体负责回访保修工作。
(4)项H部要制定回访计划,在保修期内从工程成品移交业主之日起一年内回访不少于两次,对容易出现工程质量通病的部位要进行重点回访,屮方提出要求时要随时回访和维修。
工程交付业主使用时,应向业主提交《建设工程保修书》和《建设工程质量维修通知书》。
(5)保修期内发生不属于我方原因造成的质量问题,我方将积极协助建设单位进行维修;若出现争议的质量问题,我方首先进行维修,然后再会同建设单位共同分析原因。
(6)牢固树立为用户服务的思想,并派专业保修服务人员上门跟踪服务、随叫随到,以确保服务质量,使用户满意。
2、保修期外的服务承诺:
(D工程保修期外发生质量问题,保证在接到甲方维修通知7小时内组织维修,对这部分所发生的费用,我单位仅计取维修成本费。
⑵工程保修期满后,项LI经理部及时将该工程的保修资料交我公司回访保修服务组,并填写回访保修服务卡。
工程回访保修服务组每季度电话回访一次,每半年派专人回访一次。
(3)在工程回访中发现质量问题或接到用户投诉,确保在8小时内派维修服务人员进驻现场进行维修,确保用户满意。
(4)公司工程部设保修服务电话:
XX,并设有专人接听,随时解决业主提出的问题。
投标单位:
XX市XXXX有限公司
日期:
20XX年10月29日
篇二:
违约责任承诺书
致:
XXXXX(招标人名称):
1•根据你方招标工程XXXXXXXI程的招标文件、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有尖规定,经踏勘项LI现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有尖文件后,我方愿以人民币(大写)xxxxxxx(小写:
元)的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任。
2.我方派出XXX(项目经理姓名)作为本次招标工程的项LI经理。
3.我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件、答疑(如有时)及有尖附件,我方完全响应并认可上述文件的所有条款。
4.我方承认投标函附件是我方投标函的组成部分。
5.—旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的工期XXX日历天内完成并移交全部工程,工程质量。
严格执行《建设工程质量管理条例》中有矢工程保修条款。
6.中标后10天内,自愿将不低于合同总价10%的履约保函或不低于合同总价5%的履约保证金押存在区招标投标交易中心。
7.我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的投标有效期35天内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。
8.除非另外达成协议主效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
9.我方按照招标文件的要求,提供企业和项LI经理业绩表(附后),如我方提供的业绩资料不真实,我方将放弃中标的权利,并承担由此产生的责任。
投标人:
(盖章)
(签字或盖章)
单位地址:
法定代表人或其委托代理人:
邮政编码:
电话:
传真:
日期:
篇三:
违约责任承诺书
XX有限公司XX分行:
如我方中标XX办公大楼工程,为保证XX办公大楼工程在合理使用期限内正常使
用,我方做如下承诺:
(一)工程质量保修范围和内容
在质量保修期内,按照有尖法律、法规、规章的管理规定承担本工程质量保修责任。
质量保修的内容为施丄图内的全部内容。
(二)质量保修期
1、土建丄程为主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;其它土建工程为两年,屋面防水工程为五年;
2、电气管线、上下水管线安装工程为两年;
3、供热及供冷为两个釆暖期及供冷期;
4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为/年;
5、其他约定:
(矢于保修责任期的延长)按《建设工程管理条例》条款执行。
(三)质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项L1,我方将在接到修理通知之日起7天内派人修理。
若我方不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气等)我方在接到事故通知
后,将立即组织维修人员到现场进行抢修。
非承包人施工质量引起的事故,抢修费用III发包人承担。
3、在国家规定的该丄程合理使用期限内,我方确保地基基础与主体结构工程的质
量。
(四)保修保证措施,详见施工组织设计笫289页“14•工程保修措施及承诺”。
(五)违约经济处罚:
如承包人完成工程施工竣工验收后,我公司承诺:
如我公司未执行以上保修措施和承诺,则愿接受不低于所投工程总造价的5%。
的经济处罚。
特此承诺
投标人:
XX有限公司(盖单位章)
法定代表人或委托代理人:
篇四:
违约责任的承诺方式
违约责任的承担方式有以下儿种:
1、支付违约金
违约金:
指合同当事人在合同中约定的,在合同债务人不履行或不适半履行合同
义务时,向对方当事人支付的一定数额的金钱。
2、损害赔偿
损害赔偿:
是指因合同一方当事人的违约行为而给对方当事人造成财产损失
时,违约方向对方当事人所作的经济补偿。
3、继续履行
继续履行:
是指山法院或仲裁机尖作出要求实际履行的判决或下达特别履行命
令,强迫债务人在指定期限内履行合同债务。
4、其他补救措施
第一百一十一条质量不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。
对违约责任没有约定或者约定不明确,依照本法笫六十一条的规定仍不能确定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 施工 违约责任 承诺书
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)