给排水设计合同.docx
- 文档编号:8991020
- 上传时间:2023-02-02
- 格式:DOCX
- 页数:24
- 大小:34.69KB
给排水设计合同.docx
《给排水设计合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《给排水设计合同.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
给排水设计合同
给排水设计合同
篇一:
给排水承包合同
给排水工程承包合同
发包人(甲方):
(以下简称甲方)承包人(乙方):
(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,经双方友好协商,就建设工程承包合作事项达成一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
***************工程内容:
给排水安装二、工程承包方式及承包范围承包方式:
包工
承包范围:
主体工程的给、排水系统三、质量标准
工程质量标准:
符合国家验收规范标准。
经甲方、监理、质检联合验收,符合设计要求国家及地方规范要求。
按《**********工程项目排给水施工方案》《施工图纸》进行严格审查施工。
四、合同价款
该项目给、排水工程总包工价大写:
贰拾万元(¥:
*****.00)。
五、合同生效期限
乙方向甲方交付施工保证金后,双方合同签字日起生效,同时产生法律效力。
工程竣工验收结算清后,保修期到,该合同终止
六、工程款支付
甲方按乙方实际施工进度向乙方支付工程款(具体事项双方另作协商)。
七、甲方的权利义务
1、甲方向乙方提供施工图纸及施工方案。
2、按乙方提前三天提供的材料计划,按时材料到位。
3、提供材料放置仓库。
八、乙方的权利义务
按甲方提供的图纸、施工方案,安排好技工、工具及预埋材料。
按建筑方工程进度配合确保安全顺利施工。
向甲方提供技师资格证复印件及施工人数。
九、质量与检验
乙方接受甲方及工程主管部门各项检查,有返工之处乙方要最快时间进行处理。
十、施工安全
依照国家工程安全施工标准进行施工,出现安全事故乙方自行处理(劳工保险由甲方向建筑方提供)
十一、竣工验收与结算
乙方完成所有范围内的工程,验收通过后甲方扣留总工程款5%作为质量保修金,期限按国家相关文件为依据进行退还。
十二、保证金
乙方向甲方交付人民币壹万元为保证金。
在确保乙方正常顺利施工情况下,竣工结算后退还。
十三、违约赔偿
双方严守合同条款,不得违反。
违约方按所造成的损失向对方进行赔偿。
未尽事宜,双方另行协商解决。
本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
发包人(甲方):
(盖章)地址:
身份证号:
委托代理人:
身份证号:
日期:
承包人(乙方):
地址:
身份证号:
委托代理人:
身份证号:
日期:
(盖章)
篇二:
排水规划设计合同
金融街项目外排水设计协议书
委托方(甲方):
齐哈尔太平洋房地产开发有限公司
受托方(乙方):
住所地:
法定代表人:
本合同甲方委托乙方就齐齐哈尔市金融街项目进行外排水设
计,并支付设计报酬。
双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿
的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由
双方共同恪守。
第一条:
本合同签订依据
1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、
2、国家及地方有关管理法规和规章
第二条设计依据
1、《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国环境保护法》、
《城市规划编制办法》。
2、国办发[20XX]23号文[20XX]《国务院办公厅关于做好城市排水
防涝设施建设工作的通知》,鲁政办发[20XX]15号文《关于贯彻《关于贯
彻落实国办发[20XX]23号文件做好城市排水防涝工作的通知》。
3、《平原县城市总体规划》(20XX—2020)
4、国家有关城市规划编制办法及城市规划强制性要求
5、国家及地方有关管理法规和规章
6、规划工程有关文件
7、甲方提交的基础资料
第三条乙方进行规划设计的内容、要求和方式:
1、规划设计内容:
根据平原县城市总体规划确定此次规划的指导思
想和和原则,结合现状主要完成平原县城市排水(雨水、污水、防洪、防
洪设施建设)专项规划。
2、规划评审:
规划评审由甲方负责组织,评审费用由乙方承担。
3、咨询要求:
(1)乙方要充分听取有关部门意见,认真了解现状情况;对城区
城市排水现状调查达到国家市政基础设施调查深度,提供调查资料,分析
存在问题并进行评价;
(2)、确定城市排水体制;
(3)预测城市污水量、确定城市污水处理厂位置及规模、进行污水
管系统布局(管径、走向、流量、竖向高程控制),划定城市排水分区;
(4)根据城市发展方向,确定城区城市排水(污水)系统建设及改
造规划;
(5)划定雨水分区,预测城市雨水量、汇水范围及面积、汇集雨水
量,确定雨水设施位置、规模及用地,进行雨水管系统布局(管径、走
向、流量、竖向高程控制)。
(6)对城市河道及水系、雨水排放情况进行梳理,编制城市防洪排
涝规划,并提出合理化建议;
(7)规划近、远期各项有关指标,并进行分析提出规划发展与建设
计划。
(8)提出城市排水(污水、雨水)规划及管理存在问题及解决的对
策,规划城市排水(污水)管理新模式及发展方向和先进经验。
(9)在编制过程中,应与相关单位进行积极协调沟通,沟通汇报时
需根据情况提供汇报提纲及成果简本。
4、咨询方式:
乙方按照甲方提供的资料,经过现场踏勘和实际调查。
收集相关资料,按照规划编制要求和相关技术规范,独立完成平原县城区
排水工程专项规划编制,并通过甲方组织的评审验收。
第四条为保证乙方有效进行规划设计工作,甲方应当向乙方提供下
列协作事项:
1、提供技术资料:
(1)总体规划资料(图纸及说明书);
(2)原城市给水、排水规划、防洪排涝规划资料;
(3)排水管、排水泵站、污水处理厂现状及建设计划;
(4)河道、水系、水利设施现状及建设计划;
(5)地形图、气象及水文地质资料等。
2、提供工作条件:
为乙方现场调查和方案评审汇报提供便利。
3、其他:
根据进展另行商定。
甲方提供上述协作事项的时间及方式:
20XX年月日前
第五条进度要求:
乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的规划设计工作:
自
本合同签订之日起10日内,甲方提供全部规划资料,乙方完成现场
调查;签订合同之日起15日内,乙方完成初步设计方案,甲方组织汇报,乙方根据意见进行修改设计,10日内乙方完成向甲方提交评审规划成果,甲方对评审意见反馈后20日内,乙方向甲方提交最终成果;甲方如由于各种原因推延时间,乙方工作计划时间顺延。
第六条甲方向乙方支付规划设计报酬及支付方式为:
1、规划设计费总额为:
万元(陆拾叁万壹仟元)整
2、规划设计报酬具体支付方式和时间如下:
(1)合同签定生效三日内,付20%计元(壹拾贰万陆仟元)整,作为订金。
(2)评审通过,提供最终规划成果后15日内,一次付清余款计万元(伍拾万零肆仟元)整。
乙方开户银行名称、地址和帐号为:
开户银行:
中信银行济南高新支行银行帐号:
7377010182600016712
第五条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下:
1、保密内容(包括技术信息和经营信息):
双方均应保护对方的知识产权。
未经对方同意,任何一方不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同项目外的项目。
2、涉密人员范围:
双方主要工作人员
3、保密期限:
合同生效后5年内。
4、泄密责任:
泄密方承担一切后果并承担赔偿费。
第六条本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。
第七条双方确定,按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成
果进行验收:
1、乙方提交技术咨询工作成果的形式:
平原县城区排水工程专项规划说明书、文本及图纸10套,电子文件1套。
2、技术咨询工作成果的验收标准:
按照国家及地方相应的技术规范、标准进行验收。
3、技术咨询工作成果的验收方法:
通过甲方组织的评审验收。
4、验收的时间和地点:
平原县。
第八条双方确定,按以下约定承担各自的违约责任:
违反本合同约定,违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定,承担违约责任。
第九条双方确定,甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式完成的技术咨询工作成果作出决策并予以实施所造成的损失,双方另行协商处理。
第十条双方确定:
1、在本合同有效期内,甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果,归甲(甲、双)方所有。
2、在本合有效期内,乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果,归乙(乙、双)方所有。
第十一条双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。
协商、调解不成的,提交平原仲裁委员会仲裁。
第十二条本合同一式捌份,甲方执叁份,乙方执伍份,具有同等法律效力。
本合同经双方签字盖章后生效。
篇三:
给排水合同--
建筑污水处理、消防、配电、给水排水施工合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就污水处理、消防、配电、给水排水工程施工事项协商一致,特订立本协议。
一、工程概况:
1、工程名称:
污水处理、消防、配电、给水排水2、工程地点:
3、工程期限:
天
4.1、工程施工工期:
自甲方通知进场施工开始计算工期,总工期天。
每拖延一天,乙方需支付甲方每日元违约金。
4.2、在施工过程中,如遇下列情况则顺延工期,具体顺延期限通过双方及时协商,并以书面形式确定:
4.2.1因自然灾害或人力不能抗拒的原因被迫停工者;4.2.2因甲方提出的工程变更以至延长工期者;4.2.3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能顺利施工者。
5.工程承包方式:
本工程采用施工总承包,并采用固定总价包干,包工包料。
6.工程价款:
。
二、甲乙方工作:
1、甲方工作。
施工场地具备开工条件;
外部施工环境协调,内部工程质量、安全、进度管理;2、乙方工作。
厂区管(污水处理、厂区消防、配电、给水)工程成品保护、施工场地周围建筑物、地下管线保护;
保证施工场地整洁,遵守建设工程安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,如发生安全事故,其一切责任及费用,包括事故处理费用,均由乙方自负;
服从甲方项目部和现场监理工程师的监督、管理,及时提供进场材料设备出厂证明、合格证、说明书和质保书等并按要求及时进行材料、设备等的报验。
施工材料见附页
三、工程结算及付款方式:
1、付款方式
1.1、根据施工图,实行总价包干,单价不调整,施工时工程量有变动的,按规定调整。
1.2、进场施工付合同造价
1、3、工程完成,;1.4、工程竣工验收合格再付至合同造价的%;1.5、质保期结束后付合同造价的%;四、工程技术要求
1、给水排水、室外化粪池施(见工艺流程)、厂区消防、污水处理、配电按国家技术要求施工(厂区消防必须经消防验收合格)。
五、工程质量及验收标准:
1、乙方应有关规范施工,并确保验收;
2、乙方应确保所提供的材料满足图纸和投标书中材料清单中注明的规格、品牌、产地要求的合格品;
3、乙方施工期间出现达不到质量标准、不满足进度要求、不服从管理等情况的,甲方有权要求
乙方停工整改、缓发工程进度款,情节严重的甲方有权勒令乙方无条件退场,并承担由此造成一切损失。
六、工程保修:
1、保修内容:
所施工的全部内容;
2、保修期:
土建工程保修
3、保修责任:
在保修期间发生由于乙方施工质量或绿化苗木出现的问题由乙方负责维修并赔偿造成的损失,如使用不合格材料,乙方承担造成所有经济损失。
七、违约责任:
1、乙方未按清单所示的产品名称、型号、规格、品牌、产地等提供,私自变更的,甲方有权拒收设备并要求乙方偿付货款总值50%的违约金。
2、乙方施工期间达不到质量标准、不满足甲方进度要求的,甲方有权要求乙方偿付工程款总值50%的违约金,并承担由此造成的相关损失,乙方偿付了违约金后和损失费后,不免除其他其继续按甲方要求完成工程的义务。
3、如乙方施工拖延导致甲方交房延期的,由此造成的延期交房损失由乙方予以赔偿。
八、合同份数及有效期限:
1、合同一式二份,甲乙双方各执一份;2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
九、附则:
1、如有特别情况或未尽事宜,双方根据实际情况拟定附则条款,作为本合同之附件。
2、本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,解决不成交由甲方所在地判决。
3、其他未尽事宜双方可另行商定。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
地址:
地址:
法人代表(签字盖章):
法人代表(签字盖章):
电话:
电话:
建设给水、排水工程用材料
化粪池施工技术
篇四:
给水排水工程施工合同
给水排水工程施工合同
甲方(全称):
乙方(全称):
依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同》以及投标文件、招标过程中双方签署的补充文件签订承发包合同。
一.工程名称:
__________给排水工程
二.建设地点:
____________
三.工程内容及工程量:
本工程的内容及工程量严格遵循招标文件和标前答疑的有关规定,承包方投标文件内容与之相矛盾的,以招标文件和标前答疑及施工图为准。
四,工程内容:
1)全长约1500M的自来水供水管工程。
2)全长约120XXM的排水管工程。
3)施工临时水电接引、临时道路:
由施工单位自行解决。
费用含在合同价款中。
4)原路面的破除、清运、沿线挡土墙以及拆除建筑的垃圾外运包含在本次合同范围内,交通管理设施、路灯、绿化、沥青混凝土路面不在本次合同范围内。
五,工程承包方式:
1、工程实行包工、包料、包工期、包质量,非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包。
2、乙方不得将中标的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转让给他人。
3、工程分包不能解除乙方任何责任与义务。
乙方应在分包场地派驻相应管理人员,保证本合同的履行。
分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成其他损失,乙方承担连带责任。
4、分包工程价款由乙方与分包单位结算。
甲方未经乙方同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。
5、工程开工后,如发现乙方未按招投标文件和合同文件承诺兑现的,甲方有权终止合同,由此造成的一切后果由乙方承担。
6、如甲方发现乙方未派出其投标文件和合同中所列的人员进场,甲方有权终止合同,由此造成的一切后果,由乙方承担。
六、施工时间:
年月日至年月日止。
七、工程价格:
自来水供水管道采用50PE给水管,每米按80元计算,工程款大约____万元。
结算时按实际数计算。
排水管采用DN1000的钢筋混凝管道,每米按220元计算,工程款大约_____万元。
结算时按实际数计算。
八、付款方式:
自签定合同之日起3天之内预付乙方工程款的30%,完工后经工程监理验收合格付清全部工程款的90%,余下的10%留做保证金,如不出现问题,在____年__月__-日前一次付清。
九、甲方权利和义务
1,施工中甲方提供乙方施工人员的水、电、住宿问题,但收取相应的水电费。
如施工中人员与村民发生纠纷,由甲方负责调解。
2.协调解决施工用电。
十、乙方权利和义务
1,乙方必须严格按照区改水工程设计规范施工,严把质量关,保证施工质量。
按照设计和监理要求,分段打压实验。
服从监理的管理,服从甲方的监督管理。
2,乙方负责的施工范围和工程质量要求:
(1)施工范围、材料供应及施工材料:
水表井井体、井盖、挖沟、回填、井垫层、路面切割、破碎、管道安装。
(2)砌井:
采用砖、沙、石子、水泥打垫层。
内经1。
2米,深1。
1至1。
2米。
(3)乙方自购材料:
砖、沙、水泥、石子等建筑材料、主管道配件、闸阀、消防栓、排气阀、分水器、由水表至入户材料(20铜球阀一户一个)、入户塑料管,各种螺丝等小料。
3,乙方自购所使用的材料必须由甲方检验合格后才可以使用,由乙方负责检测费用,向甲方提供入户管的检测报告、水泥压块取样的检测报告。
4,乙方自施工之日起,必须按要求做好施工相关的图纸、内业资料等图纸材料,完工后交给甲方。
5、施工人员在施工过程中要注意安全,并配有必要的安全措施,要同甲方签定安全施工协议,如发生意外事故,由乙方自行负责所有责任。
如因未及时回填或施工过程中发生村民伤害,也全部由乙方负责,可找甲方协调解决。
十一、其他约定
1、乙方在签订合同后,施工队负责厂家技术员的食宿。
2、乙方在甲方规定工期内没有完成任务,超期一天,结算时扣除工程总价的5%作为罚款。
4、甲乙双方自签约之日起,如单方违约,支付对方违约金为总造价的10%
5、本合同自签订之日起,如发生纠纷,可以协商解决,也可以据此向甲方所在的人民法院起诉。
6、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
发包人:
(公章)法定代表人
承包人:
(公章)法定代表人
___年____月____日
篇五:
给排水工程分包合同
工程劳务分包合同
发包人:
承包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方的权利、义务和经济责任,结合本工程具体情况,经双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
二、包范围及方式:
1、承包范围:
1)按北京中景昊天工程设计有限公司设计的蓝图、图纸会审记录、设计变更通知,施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变,均己纳入承包范围以内。
2).包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品;
3).现场主材由甲方提供,按照节约用料的原则进行使用,超过预算量,除非工程量有所增加,否则所发生的材料均由乙方承担。
2、承包内容:
所有给水(冷热水)排水(雨、污、废水),采暖主管道工程及给水管道清洗,水压试验等正常使用前所有工序。
即:
1)冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及施工用机械用电等;
2)施工现场的全部水平运输及垂直运输(塔吊不能用时);
3)浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象;
4)本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。
在每次混凝土浇灌前须做到工完场清;
5)施工期间的文明施工:
验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋,并与下道工序办理交接手续;
6)施工期间可能发生的以下不可预见性的因素,需采用人工进行二次作业:
①机械故障;②停水停电③不可抗拒的气候条件;④设计变更及其它;⑤现场材料整堆。
3、承包方式:
1).本工程采用包工不包料形式承包施工:
即包人工、包所有施工机械及其耗材、包质量、包进度、包文明施工、包安全;
2).按设计图纸以及变更图的所有给排水、采暖工程的建筑面积计算的单价为:
元
/m(含零星工程在内的平均价格);
三、工程质量:
1.乙方必须按图纸设计要求,国家颁发的现行施工验收规范、操作规程和技术交底,精心组织施工。
确保安全和工程质量。
如因施工质量不符合设计要求和规范规定,甲方有权拒绝验收和不支付工资款。
由此引起的一切返工造成的经济损失由乙方负责;
2.乙方必须按合格工程验收标准施工。
如由乙方引起的返工工料费由乙方负责。
四、工期要求:
按甲方要求满足流水作业需要,按时完成项目部进度计划安排,不得因自身原因影响延误其他班组施工时间。
五、双方职责:
A、甲方责任
1、提供有效的施工图纸、会审记录,及时发送工程联系单及设计变更通知文字资料,作为施工依据。
2、负责向乙方作详细隐蔽物交底,技术交底、技术规程指导及施工安全交底安全教育,及时解决图纸存在问题。
3、配备垂直运输工具—施工电梯。
4、负责审核由乙方提供的材料单,及时定量购进各种材料到工地。
5、提供施工用水、电及夜间施工照明。
6、负责安装工程质量的跟踪检查、监督、评定及验收。
7、协调好其他工种,尽量避免因配合不到位造成返工、返修。
8、按合同约定支付工程进度款。
9、甲方施工的分项工程必须满足乙方施工需要。
B.乙方职责:
1、乙方必须根据甲方的施工进度安排,及时配合甲方的施工进度,确保工程按时竣工。
如因乙方原因造成工期拖延,影响了施工进度,造成甲方停工、窝工和工期损失,按甲方与建设单位签订的奖罚条款(包括补充说明)执行,由乙方负责,在乙方工程款中扣除后支付给甲方。
2、乙方必须严格按施工图纸、说明、会审纪要、设计变更通知单以及国家有关的工程质量检验评定标准、施工验收规范,操作规程进行施工,确保工程质量达到合格。
3、协助甲方现场管理人员组织安全生产、文明施工管理工作;
4、乙方质检人员及时做好本单位工程各分项工程自检工作,自检合格后通知甲方进行复检,而后
2
配合甲方通知有关部门进行隐蔽验收;
5、乙方必须服从甲方现场管理组织,接受甲方监督等工作;
6、乙方对本分项工程的自控标准A、按国家现行《管道工程施工质量验收规范》及《建筑安装工程质量检验评定技术》等相关规定,保证本分项工程质量在合格以上;B、保证本分项工程进度能在甲方组织时间内完成。
7、乙方工作人员进入施工现场不能违章作业,必须安全生产。
由于不注意安全生产所引至的一切工伤事故,均由乙方当事人自行负责;
8、乙方开工前应作好进场工作人员安全三级教育工作,签订用工合同。
进场一个月内提供给甲方人员保管;
9、乙方必须保证本分项工程质量。
按图纸设计要求、设计变更通知施工,服从现场施工管理人员指导、规定及按施工规范规定施工;
10、乙方所承包工程质量,不符合验收标准,或由本身技术不过硬所造成的返工,其工、机、料等费用、影响本工程的进度,其分项工程的正常施工等一切有关费用均由乙方负责赔偿;
11、乙方无条件服从甲方安排,在甲方组织的施工计划时间内完成施工任务。
乙方必须保证其人数充足到场,根据本工程生产、进度要求,必须24小时连续加班作业,并随叫随到,进行开工作业。
乙方若因作业人员减少或有意不开工,甲方将随时有权对乙方罚款或用乙方工程款高价聘请其他班组进场完成等不同制度方法处理;
12、乙方负责人及各班班长必须经常在施工现场监督本班组工作;
13、文明施工要求:
A、根据甲方与建设单位签订的合同,乙方必须协助甲方现场安全员做好该工程文明施工组织管理工作;B、施工场地必须整洁,施工材料必须堆放整齐,绝不能零散。
施工现场无任何散落物品,捣楼面混凝土前必须清走所有物品。
严禁工人施工现场内外随意大小便,用完后剩料及时规类堆放。
14、乙方不能造就人为性的机具损坏及材料浪费,乙方不但要每分项工程工完场清,而且班后场清,工具、材料堆放整齐,违章时当事人及乙方进
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 排水 设计 合同
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)