21工程施工劳务分包合同secret.docx
- 文档编号:8931898
- 上传时间:2023-02-02
- 格式:DOCX
- 页数:25
- 大小:32.74KB
21工程施工劳务分包合同secret.docx
《21工程施工劳务分包合同secret.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《21工程施工劳务分包合同secret.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
21工程施工劳务分包合同secret
劳务分包合同示范文本
合同编号:
2010-07-13
工程承包人(施工总承包人):
湖南省第四工程有限公司满州里国际货场道路(跨线桥)项目部(以下简称承包人或甲方)
劳务分包人:
(以下简称分包人或乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本工程建设单位(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务分包人资质情况
资质证书号码:
发证机关:
资质专业及等级:
复审时间及有效期:
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称:
满州里国际货场道路(跨线桥)
工程地点:
满州里产业园
分包范围:
跨线桥除桩基、梁场施工设计图纸所显示的全部工程内容
劳务承包方式:
包人工、辅助材料,包工期,包质量、包安全。
3、分包工作期限
开始工作日期:
2010年7月15日,结束工作日期:
2010年9月30日,总日历天数为:
75天
4、质量标准
工程质量:
达到设计及现行规范,且要求不低于总包合同有关质量的约定。
5、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)本合同;
(2)本合同附件;
(3)本工程施工总承包合同。
6、标准规范
除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:
(1)
(2)
7、总包合同
工程承包人可提供总包合同的相关部分(有关承包工程价格的细节和规定除外),供劳务分包人查阅。
工程承包人可有针对性地对劳务分包人就总包合同中有关质量、安全、进度等要求和规定进行交底。
8、图纸
8.1工程承包人应在劳务分包工作开工3天前,向劳务分包人提供图纸2套,以及与本合同工作有关的标准图2套(施工中需要时可提供)。
8.2分包人应及时对图纸进行审核,对其中可能存在的问题及时向承包人提出。
9、项目经理及其他主要负责人
9.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的
生产经理为:
刘文明,职务:
生产经理,职称:
助工。
技术负责人为:
霍光,职务:
工程师,职称:
桥梁工程师。
物资机械负责人为:
杨卫,职务:
,职称:
。
预算合同负责人为:
刘志平,职务:
,职称:
。
财务负责人为:
袁先国,职务:
,职称:
。
安全负责人为:
张振华,职务:
,职称:
。
质量负责人为:
霍光,职务:
,职称:
。
9.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的
项目经理为,职务:
,职称:
。
技术负责人为:
,职务:
,职称:
。
物资机械负责人为:
,职务:
,职称:
。
预算合同负责人为:
,职务:
,职称:
。
财务负责人为:
,职务:
,职称:
。
安全负责人为:
,职务:
,职称:
。
质量负责人为:
,职务:
,职称:
。
9.3劳务分包人应在合同签订后及时将其委派担任驻工地履行本合同的各部门负责人的授权委托书、身份证明等材料交承包人核实并保存留底。
合同履行过程中各类需要签证的资料只有经过以上有权限的人员签认后才算有效。
10、工程承包人义务
10.1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
10.2、除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:
(1)在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:
;
(2)在年月日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路,具体完成及交付的要求为:
;
(3)在年月日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外):
;
(4)在年月日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:
;
(5)在年月日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施(如果有,则在此说明):
,其交验要求与保护责任为:
;
10.3、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,工程试验检测的控制、监督、检查和验收;
10.4、负责分包人承担的工程项目的检查和复测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料
的收集整理及交工验收;
10.5、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
10.6、按时提供图纸,及时交付由承包人供应的材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要(以现场具体情况确定);
10.7、按本合同约定,向劳务分包人支付劳务报酬及其他费用;
10.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
11、劳务分包人义务
11.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
11.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;
11.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、环境污染、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
11.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
11.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
11.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;
11.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
11.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施,对其超耗、丢失、损坏的材料、机具及其他设施负责并承担其费用;
11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
11.10除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序,也应承担除合同第10条约定的由承包人承担义务以外的其他为完成其劳务作业而发生的费用。
11.11劳务分包方应保证及时发放农民工工资及其他相关费用,否则甲方有权按照承包方提供劳务人员的名单代为发放,承包人必须配合、服从,由此引起的法律纠纷及行政罚款由劳务分包方承担。
11.12劳务分包方应提供完整的资质文件,法定代表人身份证复印件,营业执照,法人授权委托(必须明确代理人的权限)等,并承诺所提供的资料的真实性。
……
12、安全施工与检查
12.1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,指定专门的现场安全员,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。
12.2、工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。
因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
13、安全防护
13.1、劳务分包人在进行本合同项下的动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工和其他危险作业时,施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后实施。
13.2、劳务分包人应在施工现场内按安全生产相关规定使用安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),保证施工安全。
13.3以上所说安全防护措施和安全保护用品需要的费用,经双方协商以本合同第17条所列的总额,根据分包人承担的劳务作业进度由工程承包人分期予以支付。
14、事故处理
发生人身伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
15、保险
15.1、工程承包人或发包人应按总包合同规定办理工程一切险和第三方责任险并承担费用。
15.2、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
劳务分包人自行投保的范围(内容)
为:
。
15.3、保险事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
如因劳务分包人未及时采取措施或措施不力,则劳务分包人应但承担相应责任。
16、材料、设备供应
16.1劳务分包人应在接到图纸后天内,向工程承包人提交由承包人提供的材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件一);经确认后,工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的,劳务分包人必须及时进行,费用由分包人承担。
如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳务分包人应在验收时提出,工程承包人负责处理。
16.2本合同中由工程承包人提供的材料、设备、构配件见后附表二《工程承包人提供的材料、设备、构配件》。
16.3劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备(是指安装于永久工程中的设备)。
因使用和保管不善发生丢失、损坏,劳务分包人应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
16.4分包人在施工中不得偷工减料,但对其丢失、损坏、其他原因使用超过规定损耗范围的材料,分包人应承担其费用,承包人在每期支付分包人劳务及其他费用时以附表二所列单价的150%予以扣除。
16.5劳务分包人同意采购除以上16.2条所列由承包人提供的材料、设备、构配件以外的、劳务分包人为完成本合同项下的劳务作业所需要的低值易耗等其他材料,此类材料不再一一列明,双方经统计核算同意以17条所列的其他材料费总额(已包含分包人因采购所发生的运输、保管、管理费等费用),在每期给劳务分包人结算劳务报酬及其他费用时分期予以结算支付。
17、劳务报酬及其他费用
17.1本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算:
(1)固定劳务报酬(含管理费);(仅在个别短期内完成、数量明确、容易计算的单项劳务分包时使用)
(2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费),按确认的工时计算;(仅在个别临时发生的零星劳务分包作业时使用)
(3)约定不同工作成果的计件单价(含管理费),按确认的工程量计算。
(一般情况下均采用此方式)
17.2本工程的劳务报酬,除本合同另有约定外,均为一次包死,不再调整。
17.3采用第
(1)种方式计价的,劳务报酬共计元。
17.4采用第
(2)种方式计价的,不同工种劳务的计时单价分别为:
,单价为元;
,单价为元;
,单价为元;
,单价为元;
,单价为元。
17.5采用第(3)种方式计价的,不同工作成果的计件单价详见后附表三《劳务分包合同劳务报酬及其他费用清单》。
其中包括了教育培训费、安全措施和防护费、其他材料费等项。
18、工时及工程量的确认
18.1采用固定劳务报酬方式的,施工过程中不计算工时和工程量。
18.2采用按确定的工时计算劳务报酬的,由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人,由工程承包人确认。
劳务分包人每月应提供劳务分包人员的名单报工程承包人备案。
18.3采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务分包人按月(或旬、日)将完成的工程量报工程承包人,由工程承包人确认,最终可计量的工程量是以设计图纸和技术交底为基础,并以乙方实际完成、依据《劳务分包合同劳务报酬及其他费用清单》中的计量规则由甲方工程技术人员收方、技术负责人审核签认、预算合同人员复核、监理和业主认可的合格工程数量为准。
对劳务分包人未经工程承包人认可,超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量,工程承包人不予计量。
19、劳务报酬的中间支付
19.1采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付:
(1)中间支付:
第一次支付时间为年月日即分包人完成合同内容的%时(或完成至某个节点时),支付元;
第二次支付时间为年月日即分包人完成合同内容的%时(或完成至某个节点时),支付元;
……
19.2采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为:
19.2.1本合同实行按月结算(结算方式分月/季/次,根据具体情况填写)。
在每次结算前工程承包
人组织有关人员以及分包人相关人员进行现场收方并填写收方记录,参与收方的全体人员应签字确认。
根据收方记录和收方单由承包人预算合同管理人员编制《工程劳务报酬及其他费用结算单》,财务人员依据各部门提交的扣款依据扣除相关费用并由相关部门负责人签字确认,最后经分包人有权限的结算负责人签字认可后按照程序结算支付。
19.2.2经双方有权限的人员签字盖章确认的《工程劳务报酬及其他费用结算单》是进行结算的依据。
19.2.3承包人在每次结算时扣除劳动竞赛奖%、安全质量风险金%等(按总包合同要求,但不得低于5%)。
劳动竞赛奖按照每(同结算周期)评比情况进行集中统一奖励,余额不予返还。
安全质量风险金待工程竣工后视其安全质量情况予以返还,不计利息。
同时乙方承诺:
若发生乙方人员贿赂甲方人员的情况,甲方扣除的劳动竞赛奖和安全质量风险金的50%归甲方所有。
承包人在每月结算时扣除%作为农民工工资专项资金,存入承包人设立的专项帐户,合同终止后,除承包人代为拨付的民工工资以外,其余为分包人所有。
19.2.4工程劳务报酬及其他费用结算款在收到业主付款后一律通过开户银行转帐支付。
19.2.5承包人可随时监督乙方本合同履行中的资金使用情况,分包人应保证承包人支付的劳务报酬及其他费用结算款专款专用。
如挪作他用必须经承包人批准,否则给予罚款或暂停劳务报酬及其他费用结算款的支付。
分包人不及时支付本合同所发生的有关费用,而影响承包人的正常工作和施工时,承包人有权代其支付,分包人必须配合并服从。
19.2.6承包人对分包人的收方结算随时进行检查,发现问题时随时进行修正,分包人必须接受。
19.3本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬,应与上述劳务报酬同期调整支付。
教育培训费、安全措施和防护费、其他材料费等项依分包人劳务作业进展情况分期予以支付。
19.4依合同35条规定缴纳的履约保证金在分包人开始履行合同后依分包人履行合同的情况分期返还。
20、施工机具、周转材料供应
20.1工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备,性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好后交付劳务分包人使用(依据本合同劳务分包人使用自有机具、设备的除外),承包人提供给分包人使用的周转材料和机具设备的维修保养由分包人负责并承担其费用。
周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人,保证施工需要。
20.2分包人在施工中应妥善保管和使用工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的周转材料、机具、设备,因使用和保管不善发生丢失、损坏,劳务分包人应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生
的一切经济损失。
20.3工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件四。
20.4工程承包人应提供的周转材料一览表见附件五。
20.5除工程承包人应提供施工使用的机具、设备、周转材料外,其余劳务分包人为完成本合同项下的劳务作业所需要其他机具设备和周转材料由分包人使用自有的机具设备和周转材料,此费用承包人不再支付,视为已包含在《劳务分包合同劳务报酬及其他费用清单》所列的各项单价中。
21、施工变更
21.1施工中如发生对原工作内容进行变更,工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。
劳务分包人按照工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
(2)增减合同中约定的工程量;
(3)改变有关的施工时间和顺序;
(4)其他有关工程变更需要的附加工作。
21.2因变更导致工程量增加的,以增加后实际完成可计量工程量给分包方结算劳务报酬和其他费用,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。
21.3施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。
因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失,由劳务分包人承担,延误的工期不予顺延。
21.4因劳务分包人自身原因导致的工程变更,劳务分包人无权要求追加劳务报酬。
22、施工验收
22.1劳务分包人应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。
劳务分包人施工完毕,应向工程承包人提交完工报告,通知工程承包人验收;工程承包人应及时组织相关人员对劳务分包人施工成果进行验收。
但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时,劳务分包人应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失。
22.2全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人最终验收合格,劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任,在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。
23、施工配合
23.1劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收,以及工程承包人按发包人或建设行政
主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时,劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。
23.2劳务分包人按约定完成劳务作业,必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时,工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合。
23.3上道工序完成后,应通知承包方相关人员进行验收,未经验收不得擅自进行下道工序施工,否则,由此造成的一切损失由分包方承担且工期不予顺延。
24、劳务报酬及其他费用的最终支付
24.1全部工作完成,经工程承包人认可后,劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬及其他费用的最终支付。
24.2工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料进行核实,给予确认或者提出修改意见。
最终经发包人验收合格后并支付工程款后30天内,工程承包人依确认的结算资料向劳务分包人支付劳务报酬及其他费用尾款。
24.3劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时,按本合同关于争议的约定处理。
25、违约责任
25.1当发生下列情况之一时,工程承包人应承担违约责任:
(1)工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定,不向劳务分包人支付劳务报酬及其他费用;
(2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
25.2当发生下列情况之一时,劳务分包人应承担违约责任:
(1)劳务分包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付元的违约金;
(2)劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,劳务分包人应向工程承包人支付的违约金;
(3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金元,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延。
25.3一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
26、索赔
26.1工程承包人根据总包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时,劳务分包人应予以积极配合,并出示相应资料,以便工程承包人能遵守总包合同。
26.2在劳务作业实施过程中,如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情形出现,则工程承包人应该采取一切合理步骤,向发包人主张追加付款或延长工期。
当索赔成功后,工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。
26.3当本合同的一方向另一方提出索赔时,应有正当的索赔理由,并有索赔事件发生时有效的相应证据。
26.4工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,以及应由工程承包人承担责任的其他情况,造成工作时间延误和(或)劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失,劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔:
(1)索赔事件发生后21天内,向工程承包人项目经理发出索赔意向通知;
(2)发出索赔意向通知后21天内,向工程承包人项目经理提出延长工作时间和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;
(3)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后,于21天内给予答复,或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据;
(4)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;
(5)当该项索赔事件持续进行时,劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向,在索赔事件终了后21天内,向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。
索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。
26.5劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,给工程承包人造成经济损失,工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。
27、争议的解决
27.1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解,任何一方不愿和解或和解不成的,双方约定采用下列第种方式解决争议:
(1)双方达成仲裁协议,向(承包人法人住所地)仲裁委员会申请仲裁;
(2)向(承包人法人住所地)的人民法院起诉。
27.2发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
(2)因分包人严重违约,承包人解除合同的;
(3)调解要求停止合同工作,且为双方接受;
(4)仲裁机构要求停止合同工作;
(5)法院要求停止合同工作。
28、禁止转包或再分包
28.1劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。
否则,劳
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 21 工程施工 劳务 分包 合同 secret
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)