建设工程设计合同范本服务类建设工程设计合同.docx

建设工程设计合同范本服务类建设工程设计合同.docx

《建设工程设计合同范本服务类建设工程设计合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程设计合同范本服务类建设工程设计合同.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

建设工程设计合同范本服务类建设工程设计合同

【建设工程设计合同范本】服务类-建设工程设计合同

服务类-建设工程设计合同

合同编号：

建设工程设计合同

发包人：

设计人：

合同名称：

签订地点：

签订时间：

年月日

发包人（甲方）：

住所：

邮编：

营业执照注册号：

法定代表人（负责人）：

设计人（乙方）：

住所：

邮编：

营业执照注册号：

法定代表人：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经双方协商一致，订立本合同。

1．工程项目名称、地点、规模、阶段

1.1工程项目名称：

。

1.2工程建设地点：

。

1.3工程设计规模：

。

1.4工程设计阶段：

。

1.5其他：

。

2．设计范围及内容

2.1设计范围：

。

2.2设计内容：

本合同乙方的设计任务范围包括以下项内容（可多选）。

设计任务范围除包括以下内容（详见附表一）外，还包括根据设计惯例一般应包括的内容。

a.方案设计及优化（包括投资估算及说明书）

B.初步设计（包括设计概算及说明书）

c.施工图设计（包括施工图说明书）

d.施工配合及其他相关服务

E.其他：

3．设计工作要求

3.1完成时间：

。

3.2设计进度安排：

。

3.3设计质量与深度：

设计文件应符合当地实际情况、技术先进、安全可靠、经济合理、方便施工。

设计文件必须完整、准确、详尽、规范，符合甲方及有关审批部门的要求。

乙方所完成的方案设计、初步设计及施工图设计的深度应符合要求。

3.4其他：

。

4．设计依据、标准和资质

4.1设计依据及标准

4.1.1设计委托书或设计中标文件。

4.1.2甲方提交的基础资料。

4.1.3乙方采用的主要设计标准及规范：

。

4.1.4其他：

。

5．资料提交及期限

5.1甲方于前向乙方提供以下资料：

。

5.2乙方于前向甲方提供以下资料：

。

5.3其他：

。

6．设计成果交付

6.1乙方向甲方提交之设计成果须以中文表述，设计文件应采用中国法定计量单位（即公制）。

6.2乙方向甲方提交的设计成果详见但不限于本合同附件“设计成果清单（详见

附表二）。

”

6.3乙方以合同及设计成果清单规定的时间、内容和数量将所列设计成果以专人递交方式或邮费付讫快递方式提交甲方，以甲方签收时视为交付。

6.4甲方将在收到乙方交付的设计成果（含阶段性成果）后，予以审核确认。

并将该设计成果报相关审批部门审核、批准。

乙方参加对设计文件的审查及根据审查结论对设计文件做必要的调整、补充。

审核、批准前依据规定，甲方预留合同价款％作为成果考核费，待考核合格后支付。

如获批准，甲方将于接到批准通知后书面通知乙方；如因乙方原因致设计成果经审核甲方未予确认或未获审批部门批准，则乙方应在甲方规定期限内自费整改至合格。

6.5乙方在提供所有设计修改及变更文件的同时，须提供相应的电子文档，工程竣工前一个月，应向甲方移交一份由本项目设计文件制作负责人签署的设计文件修改与变更情况汇总清单、图纸误差表和技术文件资料目录。

6.6其他：

。

7.合同价款及结算方式

7.1本合同价款按以下第款约定方式确定（此价款为价）。

7.1.1合同价款为万元，包干使用，不作调整。

该费用是乙方完成合同约定设计任务及内容所包含的全部费用，除非双方另有约定，乙方不再另行取费。

7.1.2暂定合同价款为万元。

此价作为支付设计进度款的依据。

双方最终的合同价款按照以下方式确定本合同的结算价款。

7.1.2.1按照设计取费标准，以甲方审查通过的设计成果等资料据实结算。

7.1.2.2其他：

。

7.1.3其他：

。

7.2合同价款的结算与支付

7.2.1合同价款的结算：

乙方完成合同约定的义务后，与甲方进行结算金额的确认，形成结算单据，并由乙方出具等额发票，按照以下第款约定方式办理合同价款的结算。

7.2.1.1一次性结算：

设计项目通过最终验收合格后，对合同价款进行一次性结

算。

7.2.1.2按进度分期结算：

按合同约定期间进行阶段验收或检查，以双方约定进度进行结算。

双方约定：

。

7.2.1.3其他：

。

7.2.2合同价款的支付：

甲乙双方结算完成后，乙方提交，向甲方提出付款要求。

甲方在收到乙方提交的付款要求及有效结算票据后个工作日内支付。

按合同6.4条约定预留的成果考核费共计元，待考核合格后支付。

7.2.3甲方按照乙方提供的下列账户信息资料，通过银行结算方式支付给乙方。

乙方应对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。

收款人：

。

开户行：

。

帐号：

。

其他：

。

8.双方的权利与义务

8.1甲方的权利与义务

8.1.1有权要求乙方对不符合工程建设强制性标准、规范和本合同约定要求的设计文件限期整改。

8.1.2有权要求乙方按照设计审查结论进行必要的补充、修改，直至通过审查。

8.1.3有权要求乙方更换不称职的施工现场工作人员。

8.1.4不得要求乙方违反国家法律、法规和有关工程设计规范、标准进行设计。

8.1.5及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

8.1.6不得擅自修改乙方编制的设计文件。

确需委托第三方修改设计文件的，应征得乙方书面同意。

8.1.7为乙方派驻施工现场的工作人员提供必要的工作条件。

8.1.8其他：

。

8.2乙方的权利与义务

8.2.1接受甲方提供的技术资料、材料等。

发现甲方提供的技术资料、材料等不

下页服务类-建设工程设计合同

符合本合同约定时，应在接到上述资料或材料后日内，书面通知甲方改进或者更换，逾期未通知甲方改进或更换的，视为甲方提供的技术资料、材料等符合本合同约定。

8.2.2按照国家法律法规规定和本合同约定的设计标准、规范、规程、定额进行工程设计，严格审核设计文件，并按照约定的进度、质量交付设计文件。

8.2.3乙方应按

合同约定时间和要求交付设计文件，并按照本合同的规定，委派相关专业的设计人员参加设计交底、工程设计各个阶段的审查、协调会议以及工程验收工作，根据审查结论对设计文件做必要的调整、补充，并及时解决工程进程中遇到的设计有关问题。

8.2.4按照设计内容和深度进行设计，不得随意更改设计内容和另立项目重复收费。

不得将重新描晒或只改换图标的设计按新项目收费。

8.2.5对甲方、施工单位、监理单位提出的工程设计文件中存在的问题，应及时提出处理意见或解决方案。

8.2.6除有特殊要求的材料、设备和工艺生产线外，乙方在设计文件中不得指定生产厂、供应商。

8.2.7工程设计应保证工程的安全性能,满足施工安全操作和防护的需要，采用有利于环境保护、提高能效的设计方案。

防止因设计不合理导致生产安全事故的发生，因设计错误造成安全、环境等事故的，由乙方承担一切责任。

8.2.8乙方按照本合同约定时限交付设计文件后，如果在一年内项目开始施工，乙方应当负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关问题和参加竣工验收。

乙方派遣上述人员而产生的全部费用（包括但不限于差旅费、食宿费、交通费、工资报酬、保险费等）均已包含在本合同总价内，甲方无须另行支付。

如果在一年内项目尚未开始施工，乙方仍然应当负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关问题和参加竣工验收，但是可以按照工作量向甲方适当收取咨询服务费，费用由双方商定。

8.2.9未经甲方书面同意，不得擅自将本合同项下的设计业务转委托。

8.2.10其他：

。

9.设计变更

9.1甲方因下列原因可以进行设计变更，甲方根据需要进行设计变更或者对所提交资料作较大修改，乙方应及时修改设计、出图和办理相关手续，因为这些变更造成乙方设计文件交付日期延误的，交付日期相应顺延；因为这些变更造成乙方返工修改设计的，甲方应承担乙方因此返工发生的费用，具体费用金额由甲乙双方共同协商确定。

甲方的任何设计变更均应当以书面方式提出。

9.1.1超出本合同范围变更设计项目、规模、标准、条件。

9.1.2提交的基础资料错误或作较大修改。

9.2乙方因下列原因进行设计变更，由此给甲方、施工单位、监理单位、供应商造成的工期延误、停工、设备材料、退货等损失由乙方承担。

对乙方向甲方提交的设计文件中存在的所有缺陷或不足，乙方应在收到甲方做出的修改书面指示或通知后，立即免费对制作的设计文件进行修改，并在甲方要求的时间内完成并提交。

9.2.1设计质量不符合技术标准、规范和本合同约定要求的。

9.2.2设计遗漏、错误、设计深度不够。

9.3因乙方原因造成设计变更的，乙方应提出设计变更书面申请，甲方对设计变更申请及理由进行审查批准。

9.4乙方不得为推卸设计责任，而以工程联络单的形式代替设计变更。

9.5乙方提出的对原设计文件的修改或补充，不论其变更程度的大小，均不视为设计人提供的附加服务，乙方也不得向甲方提出增加合同价款的要求。

甲方书面确认收到乙方提交的设计成果后，相关审批部门对设计文件提出意见，要求对本设计工作进行修改时，甲方应将其意见汇总后，提交乙方。

乙方应按照审批部门的要求免费进行修改，直致获得通过审批。

经甲方同乙方协商后，可以相应顺延乙方的设计文件交付时间。

9.6为避免歧义，双方明确对在本合同和设计任务书约定范围内的设计内容进行的优化设计不应视为设计变更。

10.健康、安全与环境保护

10.1乙方及乙方工作人员在履行本合同服务内容过程中，对其财产和人身的安全责任、赔偿责任等相关法律责任由乙方自行承担；因乙方或者乙方工作人员在履行本合同服务内容过程中，对第三方造成的人身、财产损失的安全责任、赔偿责任等法律责任由乙方承担。

10.2乙方应在严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和环境保护法》、《中华人民共和国消防条例》以及国家、省、市、县等当地政府有关健康安全与环境保护的法律、法规、标准、管理制度的前提下组织进行工程设计服务，并采取必要的防护措施，消除健康、安全、环保等事故隐患。

10.3乙方对其服务区域内产生的涉及安全与环保事项承担管理责任。

若发生非甲方原因导致的人员伤亡、财产损失及其它侵权事件的，概由乙方负责，独自承担相应的法律责任。

10.4乙方在履行本合同的服务过程中发生的事故并引发的人身和财产伤亡赔偿责任，应先由乙方承担，并及时分析查明原因，在四小时内通告甲方质量安全环保部门，乙方应提出处理意见或索赔理由，是否向有关责任方索赔由乙方自行决定。

11.保密及成果归属

11.1因本合同或在本合同履行期间，乙方所获得的一切资料、信息及相关工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。

未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。

11.2未经甲方书面同意，乙方不得将所获得的资料、信息应用于与履行本合同无关的活动或事项。

11.3对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，甲方不得以任何方式向第三人泄露，国家法律法规另有规定的除外。

11.4本合同的保密条款在本合同终止后，同样具有约束力。

12.保险

12.1乙方负责为本设计项目投保全额设计保险、职业责任险，投保期限至所设计项目的缺陷责任期终止证书颁发时止，保险费用已包含在合同价款中，甲方不

再另行支付。

如乙方未按本条约定投保或投保不足的，甲方可代为办理，保险费从应支付的合同款中相应扣除；乙方未按本条约定投保或投保不足，甲方也未代为办理投保事宜的，给甲方或第三方造成损失的，由乙方承担全额赔偿责任。

12.2双方应当按照国家有关法律法规的规定各自为其工作人员办理社会保险，并承担其费用。

乙方自费为其从事本合同项下设计服务及派遣到工程现场提供服务人员投保包括但不限于人寿保险、健康保险、事故保险、旅行保险及其它保险。

12.3双方应当各自对其设备进行财产保险，并承担其费用。

13．权利瑕疵担保

13.1因执行本合同的需要，合同一方提供的与本合同有关的设备、材料、工序工艺及其他知识产权，应保障对方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方专利权、商业机密等情况。

若发生侵害第三方权利的情况，提供方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任，并对因为该侵权行为给对方造成的损失承担赔偿责任。

13.2乙方应保证交付的工作成果，不侵犯第三方的权利。

若发生侵害第三方权利的情况，乙方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任，并对因为该侵权行为给甲方造成的损失承担赔偿责任。

14.廉政

为促进甲乙双方廉洁高效合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，不断推动党风廉政建设工作，特别约定廉洁从业条款如下：

14.1甲乙双方严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定，严格履行《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》各项约定，杜绝违约行为的发生。

14.2甲方人员不得以任何方式明、暗示乙方宴请、索要回扣、收受乙方礼金、礼品或接受乙方提供的其他私人便利或利益。

14.3乙方应自觉遵守甲方的廉洁制度和执业纪律，秉公办事，忠实履行甲方赋予的职责，不得以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿、非正常商务宴请、娱乐等活动；不得向甲方工作人员承诺在合同履行完毕前后兑现任何利益；不得

为牟取不正当利益而实施商业贿赂及违反公平交易的其他行为。

14.4甲方及其工作人员有违反廉洁从业条款的，一经查实，甲方纪检监察部门及上级有关部门将依法依纪严肃处理，追究有关人员的责任，触犯法律的移交司法机关处理，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

14.5乙方及其工作人员有违反廉洁从业条款的，一经查实，乙方监督部门依法依纪严肃处理，追究有关人员的责任，触犯法律的移交司法机关处理。

由此造成甲方的损失由乙方承担，甲方有权永久取消其进入甲方作业市场的资格。

15.违约责任

15.1甲方的违约责任

15.1.1甲方未按照本合同约定提供有关资料，致使乙方无法按期进行设计的，设计文件交付日期相应顺延。

15.1.2甲方未按照本合同约定支付合同价款，每迟延一日，应当承担迟延支付部分万分之的违约金。

15.1.3甲方不履行合同约定义务或不按合同约定履行义务，给乙方造成损失的，按下列计算方法赔偿乙方损失：

。

15.1.4其他：

。

15.2乙方的违约责任

15.2.1乙方未按期交付设计文件及有关资料的，每逾期一日，乙方应按合同价款万分之向甲方支付违约金。

逾期日仍不能交付符合合同约定的成果的，甲方有权解除合同，乙方应根据因此造成的损失程度向甲方支付赔偿金。

15.2.2乙方交付的设计文件不符合本合同约定质量和规范要求的，甲方可要求乙方返工，乙方应按甲方要求的时间返工，直到符合约定条件，由乙方承担返工费，同时乙方还应按合同价款的%向甲方支付违约金。

返工后仍不能达到约定条件，甲方有权解除合同，乙方应根据因此造成的损失程度向甲方支付赔偿金。

15.2.3由于设计遗漏、错误等原因使工程出现质量问题，给甲方或第三人造成

上页下页服务类-建设工程设计合同

损失的，由乙方赔偿甲方或第三人因此遭受的损失。

15.2.4乙方违反本合同约定的保密义务的，乙方应返还甲方已支付的合同价款，并对甲方因此受到的损失承担赔偿责任。

15.2.5乙方违反本合同约定的权利瑕疵担保义务的，乙方应当向甲方支付合同价款%的违约金，并对因为该违约行为给甲方造成的损失承担赔偿责任。

15.2.6发生本条未列举的其他违约情形，乙方应当向甲方支付合同价款%的违约金，并赔偿甲方因该违约行为而受到的损失。

15.2.7乙方不履行合同约定义务或不按合同约定履行义务，给甲方造成损失的，按下列计算方法赔偿甲方损失：

。

15.2.8其他：

。

15.3本合同项下所指的损失，包括但不限于实际损失、直接损失、间接损失。

15.4本合同约定违约金的支付方式为：

收取合同款一方违约的，违约金在应收取的合同款中直接扣除；支付合同款一方违约的，违约金在支付合同款时一并支付。

16.不可抗力

16.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

16.2如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而不能履行其在本合同下的全部或部分义务，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。

16.3声称受到不可抗力事件影响的一方应在小时内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后日内以书面形式向另一方提供此种不可抗力事件及其持续时间的书面证据。

16.4不可抗力事件发生时，双方有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

16.5不可抗力事件发生时，一方未尽通知义务或未采取有效措施避免、减少损失的，应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。

16.6迟延履行合同后，发生不可抗力的，不能免除责任。

16.7不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。

17.争议的解决方式

17.1因合同发生争议，双方应协商解决。

17.2如协商不成，可选择下列第款约定方式解决。

17.2.1提交仲裁委员会申请仲裁。

17.2.2依法向人民法院提起诉讼。

17.2.3其他：

。

18.合同的生效、解除和终止

18.1本合同在满足以下条件之日起生效。

18.1.1本合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖双方印章之日起生效。

18.1.2其他：

。

18.2具备下列情形之一的，解除权人可单方解除合同，但应向对方发出书面的合同解除通知，通知到达对方时合同解除。

合同解除并不影响各方在合同解除前依据本合同已经取得的权利和应当承担的义务。

18.2.1甲方解除合同条件

18.2.1.1因不可抗力致使不能实现合同目的的。

18.2.1.2在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己实际行为表明其不履行合同义务的。

18.2.1.3乙方未按合同约定期限完成,经催告后日内仍未完成的；

18.2.1.4乙方履行不符合约定，且乙方未按甲方要求采取必要补救措施的，甲方有权解除合同；

18.2.1.5乙方擅自将本合同项下工作内容交由第三方完成的；

18.2.1.6合同履行期内乙方从业资质等级被行政管理机关降级或取消，甲方有权解除合同。

18.2.1.7其他：

。

18.2.2乙方解除合同条件

18.2.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的的。

18.2.2.2在履行期限届满之前，甲方明确表示或者以自己实际行为表明其不履行合同义务的。

18.2.2.3其他：

。

18.3下列任一情况发生时，本合同即告终止。

18.3.1本合同任一方有严重违反本合同的行为时，另一方有权要求违约方在合理的期限内改正违反本合同的行为，如果在该期限内仍没有改正该违反本合同的行为，则要求改正的一方有权在书面通知违反合同的一方三十日后终止本合同。

18.3.2双方协商解除合同。

18.3.3其他：

。

18.4合同变更或解除，不能免除违约方应承担的违约责任，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。

、

18.5其他：

。

19.附则

19.1本合同未尽事宜，由甲乙双方根据国家法律、法规及有关规定协商另行签订补充协议。

19.2在执行本合同过程中，如双方商定对本合同进行修改或补充，由双方授权代表另行签订书面协议，协议与本合同约定不一致的，以协议为准。

19.3除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

19.4合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。

因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

19.5本合同一式份，甲方执份，其中一份正本，份副本；乙方执份，其中一份正本，份副本。

正本与副本不符时，以正本为准。

19.6送达：

甲乙各方以书面方式向另一方提供的本合同载明地址发送文件、通知的：

以特快专递、挂号信方式寄送的，接受方收到后即视为送达，如接受方拒

收或提供地址不明经查无此人的，在特快专递、挂号信发出后10日内即视为送达。

若出现纠纷，法院、仲裁机构的法律文书送达上述地址即视为送达。

19.7以下附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

19.7.1。

19.7.2。

此页无正文（合同盖章页）

（）上页下页服务类-建设工程设计合同

附件一：

设计任务范围明细

附件二：

设计成果清单

上页