二级建造师《建设工程法规及相关知识》复习题集第4218篇.docx
- 文档编号:8678506
- 上传时间:2023-02-01
- 格式:DOCX
- 页数:28
- 大小:34.15KB
二级建造师《建设工程法规及相关知识》复习题集第4218篇.docx
《二级建造师《建设工程法规及相关知识》复习题集第4218篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《二级建造师《建设工程法规及相关知识》复习题集第4218篇.docx(28页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
二级建造师《建设工程法规及相关知识》复习题集第4218篇
2019年国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》职业资格考前练习
一、单选题
1.建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的,最轻的处罚是责令限期改正,并处()的罚款。
A、2万元以上10万元以下
B、10万元以上20万元以下
C、20万元以上50万元以下
D、80万元以上
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第5节>建设单位相关的安全责任
【答案】:
C
【解析】:
建设单位有下列行为之一的,责令限期改正,处20万元以上50万元以下的罚款;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任:
(1)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的;
(2)要求施工单位压缩合同约定的工期的;(3)将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。
2.注册建造师有权()。
A、超出聘用单位业务范围从事执业活动
B、在两个或两个以上单位受聘或执业
C、允许信得过的人以自己的名义从事执业活动
D、对本人执业活动进行解释和辩解
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第3节>建造师的基本权利和义务
【答案】:
D
【解析】:
《注册建造师管理规定》进一步规定,注册建造师享有下列权利:
(1)使用注册建造师名称;
(2)在规定范围内从事执业活动;
(3)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章;
(4)保管和使用本人注册证书、执业印章;
(5)对本人执业活动进行解释和辩护;
(6)接受继续教育;
(7)获得相应的劳动报酬;
(8)对侵犯本人权利的行为进行申述。
3.材料供应商甲将质量不合格的材料通过施工企业的材料采购员乙推销给施工企业,并承诺按合同价格的一定比例给予乙回扣,施工企业将该批材料运用到项目上,直接导致该部分质量不合格。
该合同属于()
A、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益的无效合同
B、恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的无效合同
C、以合法形式掩盖非法目的的无效合同
D、损害社会公共利益的无效合同
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第1节>无效合同和效力待定合同的规定
【答案】:
B
【解析】:
本题需要明确以下几个概念:
(1)欺诈合同,是指故意隐瞒真实情况或者故意告知对方虚假的情况,欺骗对方,诱使对方做出错误的意思表示而与之订立合同;
(2)胁迫合同,是指行为人以将要发生的损害或者以直接实施损害相威胁,使对方当事人产生恐惧而与之订立合同;
(3)恶意串通的合同,是指合同双方当事人非法勾结,为牟取私利而共同订立的损害国家、集体或者第三人利益的合同。
在实践中,常见的还有代理人与第三人句结,订立合同,损害被代理人利益的行为
(4)以合法形式掩盖非法目的又称伪装合同,即行为人为达到非法目的以迂回的方法
4.乙向甲租了一套设备,在甲不知道的情况下,乙与丙签订合同,把该套设备卖给了丙。
下列说法正确的是()。
A、由于乙没有处分权,因此买卖合同无效
B、如合同签订后,甲将设备卖给乙,则合同确定有效
C、如丙订立合同之后知道乙没有处分权,则合同无效
D、如果设备已经交付给丙,则合同有效
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第1节>无效合同和效力待定合同的规定
【答案】:
B
【解析】:
无处分权的人处分他人财产,经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的,该合同有效。
因此只有B是最符合题意的。
5.关于证据,以下说法正确的是()。
A、所有证据都应该在法庭上出示
B、书证必须提交原件
C、14岁以下的未成年人不得作为证人
D、当事人之间应在庭审中相互明示其持有的证据
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第8章>第2节>民事诉讼的证据和诉讼时效
【答案】:
A
【解析】:
根据《民事诉讼法》和《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的规定,证据应当在法庭上出示,并由当事人互相质证。
对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密,需要在法庭出示的,不得在公开开庭时出示。
A选项正确。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中规定对书证、物证、视听资料进行质证时,当事人有权要求出示证据的原件或者原物,但有下列情况之一的除外:
(1)出示原件或者原物确有困难并经法院准许出示复制件或者复制品的;
(2)原件或者原物已不存在,但有证据证明复制件、复制品与原件或原物一致的。
B选项错。
6.下列选项中,除()以外都视为投标人串通投标。
A、不同投标人的投标文件由同一个单位或个人编制
B、不同投标人的报价呈规律性差异
C、不同投标人的投标保证金从同一个账户转出
D、投标人以他人名义投标
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第1节>禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定
【答案】:
D
【解析】:
有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:
(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;
(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
(5)不同投标人的投标文件相互混装;
(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
7.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的要求,建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的()。
A、15%
B、20%
C、25%
D、30%
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第2节>施工单位的安全生产责任
【答案】:
C
【解析】:
建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的25%。
8.以下属于建设单位质量责任和义务的是()
A、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,要由原设计单位或有资质的单位出设计方案
B、对涉及结构安全的试块,试件以及有关材料,应当现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测
C、不得违法分包工程
D、除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线外,不得指定生产商、供应商
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第7章>第3节>建设单位及相关单位的质量责任和义务
【答案】:
A
【解析】:
《建设工程质量管理条例》规定,涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;没有设计方案的,不得施工。
房屋建筑使用者在装修过程中,不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。
A选项正确。
B选项为施工单位的质量责任和义务,C选项为勘察、设计、施工单位都不得违法分包,D选项为设计单位的质量责任和义务。
9.某工程投标出现下列情形,评标委员会应当否决的投标是()。
A、甲公司的报价超过标底的上浮范围
B、乙公司的报价超过标底下浮范围
C、丙公司的报价高于招标文件设定的最低投标限价
D、丁公司的报价低于成本
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第1节>招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定
【答案】:
D
【解析】:
标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。
有下列情形之一的,评标委员会应当否决其投标:
(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;
(2)投标联合体没有提交共同投标协议;
(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;
(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外;
(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;
(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作
10.建设项目可能产生环境噪声污染的,建设单位必须提出环境影响报告书,环境影响报告书应当有()的意见。
A、地方政府主管部门
B、噪声污染防治监管部门
C、该建设项目所在地单位和居民
D、环境保护行政主管部门
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第1节>施工现场噪声污染防治的规定
【答案】:
C
【解析】:
建设项目可能产生环境噪声污染的,建设单位必须提出环境影响报告书,规定环境噪声污染的防治措施,并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。
环境影响报告书中,应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。
11.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时,应该按照()计息。
A、中国人民银行的国债利率
B、中国人民银行发布的活期存款利率
C、中国人民银行发布的同期同类存款利率
D、中国人民银行发布的同期同类贷款利率
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第1节>建设工程工期和支付价款的规定
【答案】:
D
【解析】:
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
12.关于用能单位的法定义务,下列说法错误的是()。
A、用能单位应当制定并实施节能计划和节能技术措施
B、用能单位可以对能源消费实行包费制
C、用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度
D、用能单位应当定期开展节能教育和岗位节能培训
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第2节>施工合理使用与节约能源的规定
【答案】:
B
【解析】:
任何单位不得对能源消费实行包费制。
13.某多层建筑施工过程中,于2014年5月1日发生结构局部坍塌事故,造成人员死伤事故,施工单位将该事故在第一时间向有关部门做了汇报。
次日在救援中找到7具尸体,另有2人下落不明,依据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报,该事件最迟的补报日期应为()。
A、2014年5月6日
B、2014年5月8日
C、2014年5月15日
D、2014年5月31日
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第4节>施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定
【答案】:
D
【解析】:
《生产安全事故报告和调查处理条例》规定:
自事故发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。
本事故发生于2014年5月1日,因此应于30天后的2014年5月31日之前补报死亡人数。
因此,正确选项为D。
14.按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定,节能激励措施不包括()。
A、政府资金扶持
B、财政安排节能专项资金
C、税收优惠和信贷支持
D、价格政策和表彰奖励
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第2节>施工节能技术进步和激励措施的规定
【答案】:
A
【解析】:
节能激励措施:
(1)财政安排节能专项资金;
(2)税收优惠;(3)信贷支持;(4)价格政策;(5)表彰奖励。
政府资金扶持属于节能技术进步。
15.某单位未经城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准,拆除历史建筑以外的建筑物,限期内无法恢复原状,造成严重后果,对该单位处()罚款。
A、5万元以下
B、5万元以上10万元以下
C、10万元以上15万元以下
D、15万元以上
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第3节>违法行为应承担的法律责任
【答案】:
B
【解析】:
未经城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准,有下列行为之一的,由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施;有违法所得的,没收违法所得;逾期不恢复原状或者不采取其他补救措施的,城乡规划主管部门可以指定有能力的单位代为恢复原状或者采取其他补救措施,所需费用由违法者承担;造成严重后果的,对单位并处5万元以上10万元以下的罚款,对个人并处1万元以上5万元以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任:
(1)拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的;
(2)对历史
16.承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨,由于施工内容的调整变化,发包人通知承包人可能要改变交货数量,但一直没有明确具体交货数额。
交货期到达,供应商将500吨钢筋交付承包人,承包人拒绝接受,理由是合同已协议变更,则正确的说法是()。
A、供应商应承担由此给承包人造成的损失
B、承包人可根据实际情况部分接受货物
C、由于双方已变更合同,供应商应暂停送货
D、如承包人拒绝接受钢材,应承担违约责任
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第1节>合同的履行、变更、转让、撤销和终止
【答案】:
D
【解析】:
当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。
本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确,应推定为未变更,供应商按照原合同约定执行合同,承包人拒绝接受,应承担违约责任,故D项正确。
17.某市地铁工程施工作业面内,因大量水和流沙涌入,引起部分结构损坏及周边地区地面沉降,造成3栋建筑物严重倾斜,直接经济损失约合1.5亿元。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,该事故的等级属于()。
A、特别重大事故
B、重大事故
C、较大事故
D、一般事故
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第4节>生产安全事故的等级划分标准
【答案】:
A
【解析】:
事故一般分为以下等级:
(1)特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故;
(2)重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;
(3)较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;
(4)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或
18.下列不属于对临时用地保护的规定是()。
A、应对深基坑施工方案进行优化,减少土方开挖和回填量
B、红线外临时占地应尽量使用荒地、废地,少占用农田和耕地
C、利用和保护施工用地范围内原有绿色植被
D、临时设施占地面积有效利用率大于90%
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第2节>施工合理使用与节约能源的规定
【答案】:
D
【解析】:
《绿色施工导则》对临时用地保护的规定:
(1)应对深基坑施工方案进行优化,减少土方开挖和回填量,最大限度地减少对土地的扰动,保护周边自然生态环境。
(2)红线外临时占地应尽量使用荒地、废地,少占用农田和耕地。
(3)利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。
对临时用地指标的规定中包含临时设施占地面积有效利用率大于90%,属于临时用地指标。
19.承包商赵某施工的楼盘的下水道与城市主管道对接,施工中开挖的管道沟未设置保护措施和警示标志。
当天黄昏,李某骑车回家途中经过该地段时掉入坑中,造成胳膊骨折。
该楼盘承包商赵某应对李某承担的责任属于()。
A、违约责任
B、侵权责任
C、行政责任
D、刑事责任
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第9节>建设工程民事责任的种类及承担方式
【答案】:
B
【解析】:
侵权责任是指行为人因过错侵害他人财产、人身而依法应当承担的责任,以及虽没有过错,但在造成损害以后,依法应当承担的责任。
20.我国招标投标法规定,评标应由()依法组建的评标委员会负责。
A、地方政府相关行政主管部门
B、招标代理人
C、招标监管机构
D、招标人
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第1节>招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定
【答案】:
D
【解析】:
评标由招标人依法组建的评标委员会负责。
21.按照《建筑企业资质管理规定》和《注册建造师管理规定》的规定,建筑业企业、注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案信息的,由有关主管部门责令限期整改,逾期未改正的,可以()。
A、处1000元以上1万元以下罚款
B、撤回资质证书
C、吊销资质证书
D、降低资质等级
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第3节>建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制
【答案】:
A
【解析】:
《建筑业企业资质管理规定》中规定,企业未按照本规定要求提供企业信用档案信息的,由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令限期改正;逾期未改正的,可处以1000元以上1万元以下的罚款。
《注册建造师管理规定》中规定,注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正;逾期未改正的,可处以1000元以上1万元以下的罚款。
22.属于集体所有和私人所有的纪念建筑物、古建筑和祖传文物以及依法取得的其他文物,其所有权()。
A、归集体所有
B、归国家所有
C、归个人所有
D、受法律保护
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第3节>受法律保护的文物范围
【答案】:
D
【解析】:
《文物保护法》规定,属于集体所有和私人所有的纪念建筑物、古建筑和祖传文物以及依法取得的其他文物,其所有权受法律保护。
文物的所有者必须遵守国家有关文物保护的法律、法规的规定。
23.下列关于评标委员会的组成和工作的说法中,正确的是()。
A、评标委员会人数为5人以上的单数,其中技术经济等方面的专家不少于三分之二
B、评标人员名单在评标报告完成前保密
C、评标委员会不能要求投标人澄清问题
D、评标委员会不能否决所有的投标
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第1节>招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定
【答案】:
A
【解析】:
依法必须进行招标的项目,其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。
评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明,但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标。
24.代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施民事法律行为,对此行为承担民事责任的是()。
A、代理人
B、被代理人
C、第三人
D、法定代理人
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第3节>代理的法律特征和主要种类
【答案】:
B
【解析】:
代理人在代理权限内,以被代理人名义实施的民事法律行为,对被代理人发生效力。
被代理人对代理人的代理行为承担民事责任。
25.某房地产开发公司开发的某楼盘5号楼的业主入住后,发现家中散发怪味且无法散去,经检测确定是施工所用建筑材料污染超标所致。
现5号楼所有业主将开发商告上法院,要求解决异味问题并赔偿医疗费、住房费等各项损失。
在诉讼过程中,法院将施工方某住宅建筑工程公司追加到诉讼中。
以下对本案当事人的描述,正确的是()。
A、5号楼所有业主为普通共同诉讼原告,开发商和施工方为共同被告
B、5号楼所有业主为必要共同诉讼原告,开发商为被告,施工方为无独立请求权的第三人
C、5号楼所有业主为必要共同诉讼原告,开发商和施工方为共同被告
D、5号楼所有业主为普通共同诉讼原告,开发商为被告,施工方为无独立请求权的第三人
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第8章>第2节>民事诉讼的当事人和代理人
【答案】:
D
【解析】:
由于所有业主与房地产开发商之间所形成的法律关系是同种类的,法院可以在征得业主同意后,将案件合并审理,形成普通共同诉讼。
因此,B和C选项不对。
如果开发商败诉,法院的审理结果就可能与施工方有法律上的利害关系,施工方在诉讼中应为无独立请求权的第三人,D选项正确。
26.关于工程建设国家标准的审批发布和编号,下列说法正确的是:
强制性国家标准()。
A、由国务院工程建设行政主管部门批准并发布
B、由国务院标准化行政主管部门审查并统一编号
C、由国务院标准化行政主管部门批准并发布
D、由国务院批准发布或者授权批准发布
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第7章>第1节>工程建设标准的分类
【答案】:
D
【解析】:
《标准化法》规定,强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。
27.在民事诉讼中,举证期限可以由()。
A、起诉方指定
B、起诉方和法院协商确定
C、当事人协商一致并经过法院准许
D、当事人协商一致并告知法院
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第8章>第2节>民事诉讼的证据和诉讼时效
【答案】:
C
【解析】:
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》中规定,人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举证期限。
举证期限可以由当事人协商,并经人民法院准许。
28.承揽合同属于()。
A、单务合同
B、双务合同
C、要物合同
D、不要式合同
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第3节>承揽合同的法律规定
【答案】:
B
【解析】:
承揽合同属于双务合同。
29.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的,由注册机关()。
A、给予警告,一年内不准再申请注册
B、撤销注册,处以罚款,三年内不准再次申请注册
C、撤销注册,没收非法所得
D、责令改正,处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第3节>违法行为应承担的法律责任
【答案】:
B
【解析】:
以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的,由注册机关撤销其注册,3年内不得再次申请注册,并由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门处以罚款。
其中没有违法所得的,处以1万元以下的罚款;有违法所得的,处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。
30.根据《民法通则》,委托代理人为了被代理人的利益需要转托他人代理的,应当事先取得()的同意。
A、代理人
B、当事人
C、第三人
D、被代理人
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第3节>建设工程代理行为及其法律关系
【答案】:
D
【解析】:
代理人需要转委托第三人代理的,应当取得被代理人的同意或者追认。
转委托代理经被代理人同意或者追认的,被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人,代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。
转委托代理未经被代理人同意或者追认的,代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任,但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。
31.根据《物权法》,下列土地中可以合法设立建设用地使用权的是()。
A、国有土地
B、集体土地
C、未利用土地
D、非耕地
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第4节>物权的主要种类和土地相关的物权
【答案】:
A
【解析】:
国家编制土地利用总体规划,规定土地用途,将土地分为农用地、建设用地和未利用地。
严格限制农用地转为建设用地,控制建设用地总量,对耕地实行特殊保护。
建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。
新设立的建设用地使用权,不得损害已设立的用益物权。
建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上,不包括集体所有的农村土地。
32.根据有关标准管理的规定,对需
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 复习题 4218
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)