风井梯子间封闭工程合同.docx
- 文档编号:8395982
- 上传时间:2023-01-31
- 格式:DOCX
- 页数:5
- 大小:18.19KB
风井梯子间封闭工程合同.docx
《风井梯子间封闭工程合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《风井梯子间封闭工程合同.docx(5页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
风井梯子间封闭工程合同
煤矿建筑安装工程承包合同
(MA—2011—05)
合同编号:
工程名称:
**煤矿风井梯子间封闭工程
发包方(简称甲方):
**公司
承包方(简称乙方):
**有限公司
签订时间:
2012-5-1
签订地点:
山西.**
根据《中华人民共和国合同法》有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称:
山西**煤矿风井梯子间封闭安装工程
二、工程地点:
山西**煤矿
三、资金来源:
自筹
四、承包范围、工程内容:
山西**煤矿风井梯子间封闭工程玻璃钢封闭安装
五、合同价款
1、合同总价款:
49万元。
大写:
肆拾玖万圆整(一次性包死价格)
第二条双方责任
一、甲方责任
1、办理建筑许可证及应由甲方办理的其它证件,施工备案由乙方负责。
2、协调地方工农关系,改善施工环境,保证水、电、路、通讯工程的正常使用。
3、井下风井梯子间封闭工程开工前5天内提供完整的建筑安装设计说明书及施工图一式四份;
4、按时参加工程验收,负责组织工程的竣工验收,按照国家和行业有关规定,及时拨付工程价款、办理签证和竣工结算。
5、指派**同志为甲方驻工地代表,对工程进度、质量、合同履行情况进行监督检查,负责签证和受理各项报表及协商其它有关事宜,及时解决应由甲方解决的问题。
甲方代表换人,甲方应提前7天通知乙方,后任代表继续履行前任在合同中约定的权利与义务。
6、甲方为乙方提供职工住房、矿灯、自救器、便携式瓦检仪、更衣箱及施工用电源。
其中:
甲方提供的职工宿舍(仅提供床位)按照500元/间收取水电成本费用,使用期限为1个月。
二、乙方责任
1、编制施工组织设计及施工方案,做好各项施工准备工作。
2、严格按照施工图说明进行文明施工,符合“环保”要求,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付。
3、及时向甲方提出隐蔽工程验收通知、竣工验收报告,提供月份施工作业计划措施。
4、工程竣工后,及时清理现场,做到工完场清。
在规定的时间内提出完整的竣工验收资料,办理竣工验收手续和提出工程竣工决算。
5、已完工的工程,在双方约定的移交日期内负责保管。
6、指派**同志为乙方代表,负责施工现场的管理及与甲方的联系工作。
第三条工程期限
一、总工期为20天(日历天),自材料到矿时开工。
二、甲方图纸供应不齐全不及时,供应的材料、设备和工程拨付不及时,以及不可抗力、外部关系等非乙方原因引起的延期开工、中途停工和窝工,经甲方签证后,工期顺延。
三、因乙方施工管理不善或者由乙方责任造成的工程质量返工、事故处理等导致延误工期时,工期不予顺延。
第四条工程质量及验收
一、乙方必须按照施工图纸、说明书和国家颁发的有关规定、规程和标准进行施工,并接受甲方代表和工程监理人员的监督。
二、甲方提出安装等单位工程要求达到质量等级合格。
工程质量标准按照国家或行业的工程质量标准检验。
三、工程验收
1、竣工验收。
乙方在单位工程竣工后向甲方提出竣工报告及完整的竣工图纸、资料等。
由甲方组织有关单位在5天内验收完毕。
验收合格,在验收单上签字,进行单位工程质量评级并认证。
如验收不合格,应分清责任,限期整改,直至达到合格标准,所发生费用及工期由责任方负责。
2、竣工验收后,乙方应根据有关规定备齐,全部竣工资料一式四份,移交甲方。
五、工程保修。
乙方按国家及行业有关规定的保修办法,负责保修。
保修期为:
一年。
第五条材料、设备的供应、验收和价差处理
一、由甲方供应的材料、设备以甲方出库单为准。
二、除甲方供应以外的其他材料、设备由乙方采购。
三、任何一方供应的材料、设备应按合同规定按时、按质、按量供应,必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。
经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,不得应用于工程建设中,且应按指定时间远离施工现场,其复验费用由材料、设备供应方承担。
第六条工程价款的支付及结算
一、工程价款的支付和结算,应根据国家制定的基本建设工程价款结算有关规定,及本合同约定条款执行。
1、本工程施工合同签订且乙方人员入场后甲方支付乙方5万元预付款,最后乙方开具税票,竣工验收结算。
2、因乙方原因造成的安全、进度、质量、管理等各类罚款,从结算款中扣除。
3、工程竣工验收后,乙方提报完整的竣工结算资料,在30个工作日内,支付至决算总价的95%,留决算总价的5%作为质量保证金,待整个承包范围内工程施工完毕保期满无质量问题一次付清。
如造成质量事故,扣除的质量保证金将作为乙方向甲方支付的质量赔偿费,用于支付质量事故的处理费用,不足部分,仍由乙方支付。
二、工程价款的结算依据,除工程计价依据外,还应有:
1、施工组织设计或方案;
三、因甲方延期支付工程进度款或尾款,应向乙方支付延期付款金额每月万分之2的滞纳金(上限不超过结算总价1%)。
第七条施工与设计变更
一、甲方提供的设计图、说明书和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由甲方组织设计交底和三方会审,作为施工的补充依据,甲乙双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或不合理之处,双方应及时以书面形式通知对方,由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计,乙方按修改或变更的设计进行施工。
由于设计修改或变更而发生增减费用(包括停工、窝工、人员、工程量增减变化等)由甲方承担,并调整合同价款,工期也做相应调整。
三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经设计或有关技术部门审查,甲方同意后采用并实施,其节约的价值按国家规定分配。
四、甲方如需要修改或变更设计,必须由原设计单位作出正式变更通知书或修改图纸,乙方才予实施。
重大修改或增加造价时,执行上述合同价款计算办法,按照甲方代表书面指令,乙方才予实施。
第八条违约责任
乙方违约责任
一、由于乙方责任造成工程质量不符合合同规定的,负责修理或返工。
由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。
二、由于乙方责任造成工程不能按合同规定时间交付使用的,乙方偿付逾期违约金。
三、保修期如发生质量问题,乙方接到甲方通知后48小时内进行修理,否则,甲方有权另请施工单位进行修理,因此而发生的修理费用由乙方承担。
甲方违约责任
一、未能按合同的规定履行自己应负担责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中,由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失,并应赔偿乙方由此造成的实际损失。
三、工程未验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
第九条纠纷解决办法
本合同履行中发生争议,双方当事人应及时协调解决,协调不成可申请煤炭部主管部门进行调解。
协调不成或调解未达成协议,双方当事人向中阳县人民法院起诉。
第十条施工安全
乙方应按煤矿安全法规及有关规定做到安全施工,承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用,发生重大伤亡事故应按规定立即上报有关部门并通知甲方代表。
工程施工中,乙方应严格按国家关于矿山生产安全方面的规定执行,认真采取安全防护措施,做好安全防范工作,严防事故发生。
乙方在施工中出现的安全事故,其责任自负、费用自理,承担由此带给甲方的损失,并对乙方罚款3000—20000元;在工程施工范围外出现的安全事故,其责任和费用由责任方负责。
施工过程中,因甲方原因发生安全事故,对乙方造成损失的,由甲方负责,并承担相应费用。
第十二条附则
一、本合同一式八份,甲乙双方各执肆份。
二、本合同自双方代表签字,加盖公章或合同专用章即生效。
工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
三、本合同签订后,如需修改补充的,双方协调一致后,可以签订补充协议,作为本合同的组成部分。
第十三条补充条款
1、山西**煤矿风井梯子间封闭工程的施工由乙方进行施工。
2、玻璃钢板由甲方负责采购联系等事宜,乙方协助材料验收。
3、乙方保证进入现场后必须服从甲方管理,累计超过三次不服从甲方管理(除因甲方原因外),甲方有权终止合同。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 梯子 封闭 工程 合同