买卖商铺合同格式.docx

买卖商铺合同格式.docx

《买卖商铺合同格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《买卖商铺合同格式.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

买卖商铺合同格式

买卖商铺合同格式

买卖商铺合同格式

买卖商铺合同范文一

甲方产权证号为，土地使用权证号为。

商铺座落在，结构为砖混;

商铺产权面积平方米。

商铺占用范围内的土地所有权为国有，国有土地使用权以出让方式获得;

产权证号为，土地使用权证号为。

商铺座落在昆明市三市街金碧辉煌大厦一层1060号_，结构为;

商铺产权面积1

4.5平方米。

商铺占用范围内的土地所有权为国有，国有土地使用权以出让方式获得;

。

乙方的付款方式和付款期限：

甲方应在合同生效后，乙方在商铺过户手续办完的当日将陆拾伍万元整一并付清给甲方。

第四条上述商铺的过户费用按政府的有关规定各自承担。

第五条甲、乙双方对商铺的责任界定以过户为准，过户前所有的费用由甲方承担或享有;过户后所有的费用由乙方承担或享有。

第六条甲方于商铺过户至乙方后3日内将商铺交付乙方，具体方式为：

甲方以书面方式告知商铺承租人商铺的出租人已变更为乙方，甲方须得到商铺承租人的书面确认，并且将该书面确认交与乙方，甲方保证承租人从告知之日起开始向乙方缴纳商铺租金。

第七条甲方权利义务

1、甲方保证，拥有上述商铺之完全所有权，并无任何权利瑕疵;

2、甲方负责提供办理产权证转移登记手续所需要的各种证件、材料，并承担逾期提供或材料短缺、错误给乙方造成的损害赔偿责任;

第八条乙方权利义务：

1、乙方已经对上述商铺的坐落、面积、质量等状况做了充分了解，自愿购买该商铺;

2、乙方应按合同约定时间及方式，履行付款义务;

3、乙方应依约及时办理所有权转移登记手续，若因乙方原因造成延迟或不能办理，乙方自行承担一切责任。

第九条、违约责任

如因甲方原因导致上述的商铺无法按照合同约定的时间办理过户手续给乙方，视为甲方重大违约，乙方有权单方解除合同，甲方除应立即退还乙方已付款项及利息外，还应向乙方支付违约金10万元。

如因乙方原因导致商铺无法与甲方履行合同，视为乙方重大违约，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付违约金10万元。

第十条本合同适用中华人民共和国法律、法规。

甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决，协商不成，提交当地人民法院解决。

第十一条合同未尽事宜，经协商一致，双方可以订立补充协议。

补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

第十二条本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。

本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方：

乙方：

住所地：

住所地：

电话：

电话：

身份证号码：

201X年X月X日

身份证号码：

201X年X月X日

买卖商铺合同范文三

合同双方当事人：

出卖人：

惠民县六佳实业有限责任公司

注册地址：

惠民县工业路南首东侧

营业执照注册号：

371621201X03761

联系电话：

2231111

邮政编码：

251700

买受人姓名：

身份证：

地址：

邮政编码：

联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：

六佳温泉度假村商铺。

建设工程规划许可证号为:

惠规建字10029;建设用地规划许可证号为;地字第3710056号。

第二条买受人所购商品房的基本情况

买受人购买的工业路南首号沿街商铺，该商铺用途为商住两用，属砖混结构，层高为

10.7米，建筑层数为地上层，建筑面积约_____平方米,最终按房管局数据为准。

第三条计价方式与价款

出卖人与买受人约定按下述方式计算该商品房价款：

1.按建筑面积计算，该商品房层均价每平方米。

1.一次性付款：

签约三天内将房款一次性付清。

分期付款：

签约时三天内付合同价款40%，房屋结构封顶付合同价款40%，余额20%交钥匙当天付清

3.其他方式：

。

第六条买受人逾期付款的违约责任

逾期在10日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之五的违约金，合同继续履行。

逾期超过20日后，出卖人有权解除合同。

出卖人解除合同的，买受人按累计应付款5%向出卖人支付违约金。

买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之五项中的比率）的违约金。

本条中的逾期应付款指依照本合同第五条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。

买受人购买商铺后，原则上不得换房，确有特殊原因换房时，应向出卖人提交换房申请，并在已交购房款中扣出10000元，作为给出卖人的换房补偿。

受买人申请退房，已交购房款甲方不予返还。

双方所签订《售房合同》失效并作废。

买受人在交纳部分购房款后，不再按双方合同规定交纳房款的，以买受所留电话为联系方式，在出卖人发出通知或自应交购房款之日起满30天仍未交纳款项的，双方所签订的《售房合同》失效作废，出卖人有权对该房屋做出处理。

第七条交付标准与期限

交付标准：

该商铺经过验收合格。

出卖人应当在___年___月___日前，将符合本合同约定的商铺交付买受人使用：

如遇下列特殊原因，出卖人可据实予以延期：

1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起15日内告知买受人的。

不可抗拒政策变化等非出卖人原因引起工期延误。

3.买受人没有如期付清房款的。

第八条出卖人逾期交房的违约责任

除本合同第七条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商铺交付买受人使用，以买受人己交房款为基数，自本合同第七条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止由出卖方按银行同期袋款利率计算利息向买受人支付违约金，合同继续履行。

第九条商铺交接

商铺达到交付使用条件后，出卖人通知买受人办理交付手续。

领取商铺钥匙。

双方进行验收，并签署房屋交接单。

由于买受人原因，未能按期交付，逾期视为交付，自交房之日起，出卖人按规定收取物业管理费。

买受人如未交清合同约定的全部房款，商铺钥匙不予领取。

除支付违约金外，买受人按时向出卖人支付物业管费，期限届满，按本合同第六条第4项执行。

第十条保修责任

房屋工程质量必须符合国家的有关规定、规范和标准，经质检部门验收合格后，方可使用。

出卖方按国家有关规定负责质量保修，因不可抗力和非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担保修责任。

出卖人可协助维修，但费用由买受人承担。

第十一条出卖人保证销售的商铺没有产权纠纷和债务纠纷，否则一切损失由出卖人承担。

第十二条该商铺能满足商住两用的条件，保修期限为6个月。

买受方入住后不得擅自改变房屋的整体结构、承重结构和用途。

需要装修的业主必须经物业同意后方装修。

除本合同及其附件另有规定外，买受方在使用期间有权与其他权利人共同享用与商铺有关联的

公共部位和设施，并按占地公共部位与公用房屋分摊面积承担义务、自觉遵守小区管理的有关规定。

第十三条双方约定事项：

1.该商铺的屋面使用权由出卖人统一管理。

该商铺的外墙面使用权由出卖人统一管理。

3.该商品房所在楼宇的命名权属出卖人。

4.该商品房所在小区的命名权属出卖人。

第十四条特别约定

1、出卖人应当在商品房交付使用后18月内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。

如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，买受人有权利退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起30日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的15%赔偿买受人损失买受人不退房，出卖人按已付房价款的3%向买受人支付违约金。

2、出卖人自交房后协助办理相关产权证书及银行贷款所需手续，各相关税费及银行利息由买受人承担，并执行其相关部门的规定。

3、按银行有关规定审批贷款未能通过，则买受人应无条件转为分期或一次性付款。

选择分期限付款优惠额度自动取消，分期或一次性付款必须在七日内办理完，否则视为违约，买受人承担违约责任。

4、国家规定的所有权证书的工本费。

5、市政卫生费、热力公司规定的暧气费、燃气使用费及有线电视初装，各设施的开口费。

6、国家规定的契税。

7、国家规定的房屋维修基金。

8、国家规定的交易费用。

9、其他按照规定应当有买受人承担的费用。

上述费用在接通之后，由买受人一次交清。

第十五条本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决;协商不成的依法向惠民县人民法院起诉。

第十六条本合同未尽事宜，可允许双方签订补充协议。

第十七条本合同、空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。

第十八条本合同连同附件共陆页，一式三份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：

出卖人两份，买受人一份。

出卖人：

买受人：

__年_月__日年__月__日

附送：

买卖商铺合同模板

买卖商铺合同模板

【法定代表人】姓名:

____________国籍:

______________

【身份证】【护照】【营业执照注册号】_______________________

地址:

__________________________

邮政编码:

________________联系电话:

______________________

【委托代理人】【】姓名:

_____________国籍:

_____________

地址:

邮政编码:

________________联系电话:

___________________

共有人:

姓名:

国籍:

【身份证】【护照】【】

【委托代理人】【】姓名:

国籍:

地址:

邮政编码:

联系电话:

委托代理机构:

注册地址:

营业执照注册号:

企业资质证书号:

法定代表人:

邮政编码:

联系电话:

根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律,法规之规定,买受人和出卖人在平等,自愿,协商一致的基础上就买卖商铺达成如下协议:

第一条项目建设依据.

出卖人以方式取得位于,编号为___________的地块的土地使用权.土地使用权出让合同号为.

该地块土地面积为,规划用途为,土地使用年限自年月日至年月日.

出卖人经批准,在上述地块上建设商铺,【现定名】【暂定名】_.建设工程规划许可证号为,施工许可证号为.

第二条商铺销售依据.

买受人购买的商铺为【现房】【预售商品房】.预售商品房批准机关为,商品房预售许可证号为.

第三条买受人所购商铺的基本情况.

买受人购买的商铺为本合同第一条规定的项目中的:

地下一层号商铺.该商铺平时作为商业用房,战时无条件服从国家需要.

该商铺属钢筋混凝土结构,建筑层数为地下一层.

该商铺合同约定建筑面积共平方米,其中,套内建筑面积平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积

平方米.

第四条计价方式与价款.

出卖人与买受人约定按套内建筑面积计算该商铺价款:

该商铺单价为每平方米元,总金额千百拾万千百____拾元整.第五条套内建筑面积确认及面积差异处理.

合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准.

商铺交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第种方式进行处理:

1,双方自行约定:

以产权登记面积为准,据实结算房价款;

产权登记面积大于合同约定面积的部分,买受人按约定的单价补足房款;

产权登记面积小于合同约定面积的部分,出卖人按约定的单价返还买受人2,双方同意按以下原则处理:

面积误差比绝对值在3%以内的,据实结算房价款;

面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房.

买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按利率付给利息.

买受人不退房的,