南工大招标与合同内部复习题10元.docx
- 文档编号:8343486
- 上传时间:2023-01-30
- 格式:DOCX
- 页数:40
- 大小:43.94KB
南工大招标与合同内部复习题10元.docx
《南工大招标与合同内部复习题10元.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《南工大招标与合同内部复习题10元.docx(40页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
南工大招标与合同内部复习题10元
1.《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第八条
规定的工程施工招标应具备的条件有:
(ABCD)。
A.按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,已经履行审批手
续;
B.工程资金或者资金来源已经落实;
C.有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料;
D.法律、法规、规章规定的其他条件。
E.监理单位已确定
2.在划分标段时,下列(AC)应分别招标。
A.建设工程项目中的土建和设备安装
B.项目各部分彼此联系性小的建设工程项目
C.建设项目的各项工作的衔接、交叉和配合少,责任清楚
D.场地集中、工程量不大、技术上不复杂的工程
3.工程施工招标一般划分为(ABC)三个阶段。
A.招标准备B.招标实施C.定标签约D.屡约E.评标
4.下列关于编制标底的论述,(AC)是正确的。
A.标底是招标人编制的招标项目的预期价格
B.编制标底时,首先要保证其完整性
C.一个招标工程只能编制一个标底,一般是在招标前就制定出来的
D.标底制定的好坏,直接影响到招标工作的成败
5.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式
主要有(ABC)。
A.固定总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.固定总价加酬金合同
E.单价合同加酬金合同
二、单选题(每题的备选项中,只要一个最符合题意)
1、中标通知书(D、)具有法律效力。
A、对招标人;B、对中标人;C、对投标人;D、对招标人和中标
人。
2、招标人与中标人签订合同后(A、)工作日内,应当向中标
人和未中标人退还投标保证金。
A、5个;B、10个;C、15个;D、20个。
3、合同依据的计价方式不同主要有总价、单价和成本加酬金合同,
承发包双方在谈判中根据(A、)的特点加以确定。
A、工程项目;B、合同;C、发包方;D、承包方。
4、建设工程合同按承发包方式可分为(D、)。
A、勘察、设计或施工总承包合同,单位工程施工承包合同,工程项
目总承包合同,固定总价合同;
B、工程项目总承包合同,勘察设计或施工总承包合同,单位工程施
工承包合同;
C、勘察、设计或施工总承包合同,土木工程施工合同,电气与机械
工程承包合同,成本加酬金合同;
D、勘察、设计或施工总承包合同,单位工程施工承包合同,工程项6、专业承包序列企业资质类别共(C、)个。
A、50;B、55;C、60;D、70。
7、建设工程劳务分包合同中,劳务分包人应按(D、)统一规划堆放材料,机具。
A、发包人;B、工程师;C、设计方;D、工程承包人。
8、建设工程劳务合同中,一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方(C、)。
A、承担违约责任后,可拒绝继续履行;B、继续履行,但不承担违约责任;C、承担违约责任后,仍应继续履行;D、不承担违约责任,也不继续履行。
9、保留金的总额一般应限制在合同总价款的(B、)。
A、2%;B、5%;C、10%;D、15%。
10、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》规定,预付款保函应(D、)之前保持有效。
A、工程移交日;B、缺陷责任期满日;C、工程完成一半;D、预付款全部扣回。
11、在合同实施中,如果工程变更(B、),则可向发包人提出工程变更的补偿要求。
A、属于承包人应承担的风险范围;B、超过承包人应承担的风险范围;C、超过承包人可承担的风险范围;D、属于承包人可承担的风险范围。
12、以下属于合同诊断的内容是(B、)。
A、拖欠工程款的合同责任;B、分析合同差异责任;C、索赔程序;D、合同跟踪。
13、按索赔所依据的理由分类,索赔有(B、)。
A、工程索赔、费用索赔;B、合同内索赔、合同外索赔和道义索赔;C、对内索赔、对外索赔;D、单项索赔、总索赔。
14、以其存在、存放的地点外部特征及物质特征来证明案件事实真相的证据是(B)。
A、书证;B、物证;C、视听材料;D、勘验、检验笔录。
15、国际工程招标者在颁发招标文件前,应先完成以下哪项工作(A)。
A、准备招标文件;B、确定招标方式;C、确定招标代理;D、资格预审。
16、国际工程接近完工时,承包人施工阶段的(D)工作是关系到合同价款收取的重要环节。
A、合同管理;B、财务管理;C、成本管理;D、移交和竣工验收管理。
17、纠纷审议委员会的委员应由(B)选择。
A、工程师;B、发包人和承包人;C、发包人;D、承包人。
18、在建设工程监理合同的基本条款中,应明确监理业务执行的(D)。
A、开始时间;B、结束时间;C、持续时间;D、开始和结束时间。
19、FIDIC系列合同中用于由发包人设或由咨询工程师设计的房屋建筑工程的合同条件是(A)。
A、施工合同条件;B、永久设备和设计-制造合同条件;
21、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的(A)公开
进行。
A、同一时间;B、至少15天后;C、后5天内;D、
后三天内再经研究。
49、自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,
最短不得少于(C)工作日。
A、10个;B、7个;C、5个;D、3个。
22、称为有限招标的是(B)。
A、公开招标;B、邀请招标;C、议标;D、定标。
23、合同谈判阶段结束,此时(A)应及时准备和递交履约保函,准
备正式签署承包合同。
A、承包人;B、发包人;C、承包人和发包人;D、担保人。
24、下列不属于建设工程保险合同当事人的是(D)。
A、承包人;B、发包人;C、保险公司;D、投资公司。
25、发包人应在施工总承包合同协议书中向承包人承诺(C)。
A、办理有关批准与手续;B、交付施工现场;
C、按合同约定的期限和方式支付合同价款;D、及时批准承包人提
出的有关变更。
26、挂靠是指(A)。
A、建设单位的工程款直接进入项目管理机构财务的;
B、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位;
C、承包单位承包建设工程后,不履行合同约定的责任和义务,将其
承包的全部建设工程转给他人;
D、分包单位将其承包的建设工程再分包的。
27、建设工程施工劳务合同中,工程承包人应获得发包人为施工场
地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险,劳务分包人
(B)支付保险费用。
A、需自行;B、无需为此;C、部分;D、按合同约定。
28、投标人不按招标文件要求提交投标保证金的,(A)。
A、投标文件将被拒绝,作废标处理;B、在评标时予以降分处理;
C、要求投标人补交投标保证金;D、视当时情况而定。
29、FIDIC《土木工程施工合同条件》规定,承包人向发包人提交履
约保函的费用由(A)承担。
A、承包人;B、发包人;C、承包人与发包人;D、工程师。
30、下述有关支付担保的论述,正确的是(D、)。
A、支付担保应是金额担保;B、支付担保实行一次性担保;
C、支付担保必须采用银行保函;D、支付担保实施全额担保。
31、合同分析后,应由合同管理人员向各层次管理者和企业相关部
门人员作(A),把合同责任具体地落实到个责任人和合同实施的
具体工作上。
A、合同交底;B、合同诊断;C、合同解释;D、合同说明。
32、如果发包方工程师下达停工令,而并非承包方的原因,承包人
可以就其停工损失获得(A)。
A、合同的额外费用补偿;B、全部的额外费用补偿;
C、必要的赶工费用的补偿;D、部分的额外费用补偿;
33、指定分包商违约或延误的索赔属于(B、)。
复或未对承包人做进一步要求,视该项索赔(A、)。
A、已经认可;B、没有认可;C、已提交诉讼;D、已提交仲裁。
35、物资采购管理是国际工程承包中一项重要的管理工作,是实施工程管理并取得(A、)重要手段。
A、利润;B、建筑材料;C、建筑设备;D、施工设施。
36、广泛运用国际工程承包合同纠纷解决的是(C、)。
A、协商;B、调解;C、仲裁;D、诉讼。
37、补偿事件是指(A、)。
A、非承包人的过失而引起的事件;B、承包人的过失而引起的事件;C、工程师的过失而引起的事件;D、不可抗力而引起的事件;
38、建设工程委托监理合同在履行过程中发生争议时,委托人与监理人首先应通过(A)解决。
A、协商;B、调解;C、仲裁;D、诉讼。
39、下列关于制定FIDIC专用条件需要考虑的因素表述正确的是(B)。
A、项目所在国法律法规不同,项目规模和发包人要求不同;B、项目所在国法律法规不同,项目特点和发包人要求不同;C、项目所在国法律法规不同,项目类型和发包人要求不同;D、项目所在国法律不同,项目规模个发包人要求不同;
三、多选题(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。
错选,本题不得分,所选的每个选项得0.5分)23、属于招标文件的内容有(A、B、C、D、)。
A、工程概况;B、已批准的项目建议书或可行性研究报告;C、可供参考的工程地质、水文地质、工程测量等建设场地勘察成果报告;D、未中标方案的补偿办法;E、利润方针的确定。
24、下列属于按工程建设阶段分类的建设工程合同有(B、C、D、);A、可行性研究协议;B、勘察合同;C、设计合同;D、施工合同;E、工程项目总承包合同。
25、建设工程施工劳务分包合同中,工程承包人的义务包括(A、C、D、E、)。
A、组建与工程相适应的项目管理班子、组织实施施工管理的各项工作;
B、统筹安排、协调解决劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及使工场地;
C、按时提供图纸,及时交付应供应材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;D、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系;E、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
26、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》中,对履约担保规定(B、D、)。
A、中标人应在接到中标通知书28天内按规定向发包人提交履约保证金;
B、在缺陷责任期结束后28天内发包人应将履约保证金退还承包人;E、履约担保的有效期不包括缺陷责任期。
27、关于合同一方未遵守合同规定造成对方损失的赔偿条款和规定
有(B、C、D、E、)。
A、发包人不能按合同规定工期完成工程的违约金的条款;
B、由于管理疏忽造成对方损失的赔偿条款;
C、由于预谋或故意行为造成对方损失赔偿条款;
D、由于发包人不履行或不能正确履行合同责任,或出现严重违约时
的处理规定;
E、由于发包人不履行或不能正确履行合同责任,不即使支付工程款
的处理规定。
28、资料归档工作要求所有合同管理中涉及到的资料(B、C、)。
A、应即刻封存;B、建立资料的文档系统;
C、不仅目前使用,而且必须保存,直到合同解除;D、仅供目
前文档系统暂时使用;E、应当众公开查阅。
29、可以周围证据使用的材料有(A、C、D、E)。
A、证书、物证;B、律师辩护;C、证人证言、鉴定结论;D、视听
材料;E、勘验笔录。
22、对于建设工程项目,邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式
邀请特定的(A、B、)投标。
A、法人;B、其他组织;C、自然人;D、公民;E、专家。
23、关于工期和维修期谈判的说法是(A、B、C、E、)。
A、被授标的承包人应根据投标文件中自己填报的工期及考虑工程量
的变动而产生的影响与发包人最后确定的工期;
B、对于单项工程较多的项目,承包人应当争取(如果投标书中未明
确规定时)在合同中明确允许分部位或分批提交发包人验收,并从
该批验收时,计算该部分维修期;
C、承包人应当通过谈判(如原投标书中未明确规定时)使发包人接
受并在合同文本明确承包人保留由于工程变更等原因对工期产生不
利影响时要求合理地延长工期的权利;
D、合同文本中应对保修工程的范围和保修责任他明确说明,但保修
期的开始和结束时间无需明确说明,因为国家有明确的规定;
E、承包人应力争以维修保函来代替发包人扣留的保留金。
24、工程分包分为(B、C、)。
A、转包;B、专业工程分包;C、劳务作业分包;D、指定分包;E、
挂靠。
25、建设工程施工劳务分包合同中,发生(B、E、)情况时,劳务
分包人应承担违约责任。
A、由于工程承包人原因。
造成劳务分包人延期交工的;
B、劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到
国家规定的最低标准;
C、工程承包人不履行或不按约定履行合同的义务;
D、工程承包人违反合同约定,不按时向劳务分包人支付劳务报酬;
E、劳务分包人因自身原因延期交工的。
26、支付电报的一般形式包括(A、B、D、E、)。
A、银行保函;B、抵押或质押;C、发包人书面保证;D、履约保证B、各种实际的工程文件,如原始记录,各种工程报表、报告、验收结果、计量结果等;
C、项目招标文件;D、工程管理规划大纲;E、工程管理人员每天对现场情况的书面记录。
28、施工项目索赔应具备的理由有(A、C、E、)。
A、发包人违反合同给承包人造成时间、费用损失;B、承包人的原因导致工程暂时停工;C、发包人延误支付期造成承包人的损失;D、承包人提出提前完成项目或缩短工期而造成的费用增加;E、物价上涨,法规变化及其他。
29、发包人相对承包人反索赔的内容包括(A、B、C、D、)。
A、工程质量缺陷反索赔;B、拖延工期反索赔;C、保留金的反索赔;D、发包人其他损失的反索赔;E、发包人投资增加的反索赔。
30、FIDIC合同条件规定的纠纷解决程序包括以下几个步骤(A、B、C、E、)。
A、记录纠纷;B、工程师准裁决;C、友好协调;D、调节;E、正式仲裁。
第二部分
一、单选题
1、建设工程合同的订立一般情况下应采取(C)方式。
A、招标;B、投标;C、招标投标;D、协议。
2、依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于(D)天。
A、5;B、7;C、10;D、10。
3、建设工程项目的招标一般应采用(A)的方式。
A、公开招标;B、邀请招标;C、议标;D、发标。
4、在下列几种情形中,(A)工程项目经批准可以进行邀请招标。
A、受自然地域环境限制;B、技术复杂;C、已具有招标部分条件的;D、招标人不完全具有招标能力的。
5、在下列情形中,(A)的投标文件应视为废标。
A、只要单位盖章;B、已在招标文件要求提交投标保证金;C、联合体投标附有联合体各方共同投标协议;D、按招标文件要求密封。
6、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在(C)人,并标明排列顺序。
A、2;B、3;C、1—3;D、1—5。
7、开标地点应为(D)。
A、当地政府的招投标办;B、招标人所在地;C、招标人与投标人商议的地点;D、招标文件中确定的地点。
8、中标人的投标应当符合(D)。
A、基本满足招标文件中确定的各项综合评价标准;B、能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低;C、满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准。
D、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。
9、中标人应当由(D)确定。
含(C)。
A、具有独立订立合同的水平;B、在近五年内没有骗取中标和严
重违约问题;
C、具有独立订立合同的权利;D、在近五年内没有重大工程质量
问题。
11、招标人可以在招标文件中要求(A)提交投标保证金。
A、投标人;B、代理人;C、银行;D、中标人。
12、在邀请招标的程序中(A)。
A、需发售资格预审文件;B、要资格预审;C、不存在资格审
查;D、要资格后审。
13、投标人投标,可以是(D)。
A、投标人之间先进行内部议价、内定中标人然后再参加投标;
B、投标人之间相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价投
标;
C、投标人以低于成本价报价竞标;
D、联合体投标且附有联合体各方共同投标协议。
14、评标委员会提出书面评标报告后,招标人一般应当在(C)
日内确定中标人。
A、7;B、10;C、15;D、30。
15、评标委员会提出评标报告后,招标人最迟应当在投标有效期结
束日前(D)个工作日内确定中标人。
A、10;B、20;C、28;D、30。
16、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起(B)日内,
按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A、10;B、30;C、20;D、56。
17、依法必须进行施工招标的项目,招标人应自发出中标通知书之
日起15日内,向有关行政监督部门提交(C)情况的书面报告。
A、招标;B、投标;C、招标投标;D、评标。
18、投标担保,招标人可以在(C)要求投标人提交投标保证金。
A、招标文件发出之后;B、招标文件发出之前;C、招标文件
中;D、投标人中标后。
19、投标人在(B)可以补充,修改或者撤回已提交的投标文
件,并书面通知招标人。
A、招标文件要求提交投标文件截止时间后;B、招标文件要求提
交投标文件截止时间前;C、提交投标文件截止时间后到招标文件规
定的投标有效期终止之前;
D、招标文件规定的投标有效期终止之前。
20、投标人串通投标行为是(A)。
A、投标人以行贿的手段谋取中标;
B、投标人非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标;
C、投标人投标时递交假业绩证明、资格文件;假冒法定代表人签名,
私刻公章,递交假达到委托书等。
D、投标文件中故意在商务和技术上采用模糊语言骗区中标,中标后
撤消低档劣质货物、工程或服务。
21、编制投标文件的最后一个步骤是(B)。
A、形成投标文件;B、招标文件;C、评标报告;D、投标文件和招标文件。
23、合同的标的是合同关系的(B)。
A、主体;B、客体;C、内容;D、权利和义务。
24、对于一般的单价合同,如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度,则谈判时应要求(C)确定一个“增减量幅度”,当超过该幅度时,可对工程单价调整。
A、发包人;B、承包人;C、发包人与承包人共同;D、造价管理部门。
25、可以说(D)共同确定了工程承包合同的实际价格。
A、价格调整和合同单价(对于“单价合同”;B、价格调整和合同总价;C、合同单价(对于“单价合同”和合同总价;D、价格调整和合同单价(对于“单价合同”)及合同总价。
26、工程合同的付款分(C)阶段进行。
A、2;B、3;C、4;D、5。
27、工程合同的付款可分为(D)。
A、预付款、工程进度款、最终付款;B、预付款、最终付款;C、工程进度款、最终付款;D、预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。
28、在合同谈判阶段双方谈判的结果要形成书面文件,这一文件一般(B)起草。
A、由承包人;B、由发包人或其监理工程师;C、只能是发包人;D、只能是监理工程师。
29、为了确保合同的(D),应由律师核定,才可对外确认。
A、合理性;B、公平性;C、有效性;D、合法性。
二、多选题
1、建设工程招标应具备的条件是(A、B、C、D、)。
A、招标人已经依法成立;
B、初步设计及概算应当履行审批手续的已经批准;C、招标范围、方式和组织形式等应当履行核准手续的,已经核准;D、有相应资金或资金来源已经落实,且有招标所需设计图纸及技术资料;
E、发布了招标公告。
2、建设工程的招标方式有(A、B、)。
A、公开招标;B、邀请招标;C、议标;D、区域性招标;E、专业招标。
3、在下列情形中,(A、B、D、E、)投标文件应视为废标。
A、逾期送达指定地点的;B、未按招标文件要求提交保证金的;C、联合体投标且附有联合体各方共同投标协议书的;D、未按招标文件要求密封的;E、按时送达非指定地点的。
4、投标文件一般包括下列内容:
(A、B、C、D、)。
A、投标函;B、投标报价;C、施工组织设计;D、商务和技术偏差表;
E、投标人在招标文件要求提交投标的截止时间后,补充修改的内容。
5、招标公告应当载明(A、B、C、D、)等事项。
A、招标人的名称和地址;B、招标项目的性质和数量;C、招标项目实施地点和时间;D、获取招标文件的办法;E、投标人的名称、地址及违约责任。
*7、详细评标的内容包括(A、B、C、D、)。
A、确定评价方法;B、备选标的的确定;
C、决定招标项目是否周围一个整体合同授予中标人;
D、决定投标有效期可否延长;E、投标偏差。
8、属于评标报告的内容有(A、B、C、D、)。
A、基本情况和数据表;B、评标委员会成员名单;C、开标记录;
D、废标情况说明;E、施工组织设计的编制。
9、招标人向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告的内容有
(A、B、C、)。
A、招标范围;B、招标方式;C、发布招标公告的媒介;
D、招投标须知;E、商务和技术标书。
10、合同谈判的主要内容包括(B、C、D、E、)。
A、合同的形式;B、合同的标准;C、技术要求,技术规范和
施工技术方案;D、关于合同价格条款;E、关于完善合同条件的
问题。
11、合同的标的是合同的(A、B、C、)。
A、客体;B、最基本的要素;C、当事人权利和义务共同指向的
对象;D、标底;E、发包方的目标。
*12、保修金的退还应(A、B、E、)。
A、遵守多退少补的原则;B、连本带息退还;C、只退本金;
D、仅在工程保修期满后;E、在工程保修期满且承包方圆满完成
了保修期任务后。
13、建设工程合同文件的构成包括(A、B、C、)。
A、合同协议书;B、工程量及价格单;C、合同条件;D、招
标人须知;E、投标保函。
第三部分
一、单选题
1、建设工程合同按工程建设阶段可分为(A)。
A、勘察合同、设计合同、施工合同;B、勘察合同、设计合同、
施工总承包合同;C、项目可行性研究合同、勘察合同、设计合同、
施工合同;D、勘察合同、设计合同、施工合同、实施性合同。
2、建设工程的建设过程大体上经过(A、)
A、勘察、设计、施工3个阶段;
B、项目建议、可行性研究、勘察、设计、施工五个阶段;
C、可行性研究、勘察、初步设计、技术设计、施工图设计、施工6
个阶段;
D、可行性研究、勘察、设计、施工4个阶段。
3、工程项目总承包合同签订后,(C、)可以订立分包合同。
A、发包人与分包人;B、发包人与总承包人;
C、总承包人与分包人;D、分包人与总承包人和发包人。
4、总承包人与分包人订立合同,就工作成果(D、)
A、分包人只对总承包人承担责任;B、分包人只对发包人承担责
任;C、只能是总承包人读发包人承担责任;D、总承包人
与分包人对发包人承担连带责任。
5、工程项目总承包合同是指建设单位将包括(D、)等一系列6、BOT承包模式是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定的期限内以自筹资金建设项目并(D、),期满后,将项目全部无偿移交东道国政府的工程承包模式。
A、自费经营,向东道国出售项目产品,收取价款;B、自费经营,向东道国出售服务,收取酬金;C、自费经营和维护,出售的产品或服务,与东道国按比例收取价款或酬金;
D、自费经营和维护,向东道国出售项目产品或服务收取价款或酬金。
7、建设工程合同按承包工程计价方式可分为(D、)。
A、总价合同、单价合同、成本加奖罚合同、有偿合同;B、固定总价合同、纯单价合同、成本加固定金额酬金合同、买卖合同;
C、固定总价合同、可调总价合同、单价与包干混合式合同、总承包合同;
D、总价合同、单价合同、成本加酬金合同。
8、建设监理合同是指(A、)签订,为了委托监理人承包监理业务而明确双方权利义务关系的协议。
A、发包人与监理人;B、承包人与监理人;C、政府相关部门与发包人;D、发包人与承包人。
9、建设工程物资采购合同的标的是(B、)。
A、工程;B、物;C、权利;D、财。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 南工大 招标 合同 内部 复习题 10