工程劳务承包合同书.docx
- 文档编号:8232243
- 上传时间:2023-01-30
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:19.98KB
工程劳务承包合同书.docx
《工程劳务承包合同书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程劳务承包合同书.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
工程劳务承包合同书
合同编号:
西部动力(北京)科技有限公司鄂尔多斯市分公司
工程劳务承包合同书
发包人(全称):
西部动力(北京)科技有限公司鄂尔多斯市分公司
承包人(全称):
工程名称:
施工地址:
西部动力(北京)科技有限公司鄂尔多斯市分公司
二〇年月日
发包人(全称):
西部动力(北京)科技有限公司鄂尔多斯市分公司(甲方)
承包人(全称):
(乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规,遵循自愿和诚实信用的原则,结合本工程的个体情况和西部动力(北京)科技有限公司鄂尔多斯市分公司管理制度的有关规定,双方就建设工程分承包合作事项协商一致,同意签订本合同,双方共同遵守履行。
第一条工程概况
1、工程名称:
2、承包工作及内容:
3、承包方式:
第二条劳务人员
乙方向甲方提供劳务人员共名,其中持证上岗名。
第三条工程质量
乙方必须按照设计文件和国家现行行业标准、行业规范、材料标准、工艺标准、验证标准、强制性条文及甲方有关技术人员的技术交底等进行施工。
第四条工期
1、开工日期:
年月日;完工日期:
年月日。
2、因设计变更和工程量增加和一周内非乙方原因的停水、停电或非乙方原因造成的工期延误,甲方给予乙方工期顺延,乙方要会同甲方项目经理、分公司办理工期延误手续;因乙方原因造成工期延误,甲方不予工期顺延。
第五条合同价款
1、承包工程项目单价:
2、承包工程造价:
(大写)
(小写)¥
3、合同价款的确定原则
3.1经过甲、乙双方协商一致,签订确认。
3.2本合同工程单价为固定价格,在约定的风险范围内不再调整。
3.3其他:
1、劳务费用按完成工作量的%支付;
2、工程完工结算时,乙方提供劳务发票,支付至完成工作量的%;
3、工程完工后,扣除实际结算工程款的%作为质保金,保修期满后予以支付;
4、工程保修期为年(自竣工验收合格之日起计算);
5、
6、
7、
第六条结算程序和价款支付
1、在开工前,甲方向乙方提供施工图及有关资料,乙方根据甲方下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排按时完成所承包的作业内容,工程完工后,乙方要与甲方及公司技术质量部、项目部、经营部共同签署手续。
乙方应于工程交工后15日内向甲方递交完整的结算资料,甲方在收到结算资料一个月内进行核实,出具工程竣工劳务结算单,经各部门签署确认后结算。
2、乙方按照甲方下达的生产任务单及根据实际情况所完成的工程量,在每月25日要同项目经理、技术员核实工程量。
第七条工程质量验收评定、奖罚与工程保修
1、工程质量验收与评定
1.1乙方必须按照甲方项目部指定的施工方法,用已检验合格的材料(或设备)进行施工,且其每道工序应经项目部专职质检员验收合格后,方可进行该道工序的施工,否则造成的损失由乙方承担。
1.2对于施工项目中存在隐蔽工程的,乙方必须通知项目部组织有关人员进行隐蔽工程的签字验收,验收通过后,方可进行下一道施工工序,经验收不合格的,乙方必须在甲方指定时间内完成整改,并重新组织隐蔽验收。
1.3乙方全部工程完工后,要申请项目部及时组织有关人员进行验收,并给予书面质量评定,作为乙方工程结算的依据之一。
1.4乙方施工时需自己整理所有资料,待工程完工后甲方统一装订、归档。
2、奖罚
2.1施工过程中,乙方要随时跟踪检查施工质量,对出现的不合格要及时纠正,项目部质检员要跟踪检查,对不符合质量标准的,要及时要求乙方纠正,乙方必须无条件整改,否则甲方可以终止合同,并将乙方清退出场。
2.2甲方技术质量部门有关人员要对乙方施工的工程进行不定期抽查,不符合标准的,须要求乙方立即整改,乙方必须无条件执行,否则视情节严重程度可对乙方处以100——2000元的罚款。
2.3乙方所承包的工程质量必须达到合同约定质量标准,否则必须在甲方限定的期限内返工或返修,直到符合质量标准为止,所发生的返修或返工费用从乙方的工程款中扣除;若乙方不进行返修或返工,造成所承包工程质量不合格的,甲方将另请劳务队进行修复,直到符合质量标准为止,所发生的费用将从乙方工程款中扣除,同时处以乙方1000——50000元罚款。
2.4乙方对甲方提出的违反法律、法规、规章制度、现行行业标准、规范、设计要求或操作规程的指令,乙方有权拒绝接收,因此而产生的纠纷由分公司或总公司技术质量部协调解决。
第八条安全施工:
重大伤亡及其他安全事故处理
1、安全施工:
乙方施工期间不得发生任何安全事故,甲乙双方必须严格贯彻执行国家和政府行业主管部门颁布的有关安全生产的法律、法规及各项规定。
乙方要严格按安全标准要求操作施工,非甲方原因造成的安全事故,特别是人身伤亡事故,由乙方负全部责任,包括法律责任、经济责任、连带责任。
2、施工期间,甲、乙双方必须贯彻执行国家和政府行业主管部门颁布的有关安全生产的法律、法规,乙方要严格依据《建筑安装工人安全技术操作规程》和《建筑施工安全检查标准(JGJ159-99)》与西部动力(北京)科技有限公司鄂尔多斯市分公司施工安全的有关规章制度组织施工。
3、乙方组织的所有工程及工作人员必须学习、掌握并执行甲方现行有关安全生产的各项规章制度和管理形式,乙方必须执行“三级”安全教育制度,乙方负责人及特殊工程人员必须持证上岗,严禁出现“三违”现象,如出现后果自负。
4、乙方必须按照施工组织设计、安全技术方案及技术交底进行施工,非甲方原因造成的安全事故,如居住、饮食、行为(滋事斗殴),特别是人身伤亡事故,全部由乙方负责,包括法律责任、经济责任、连带责任。
5、本工程安全生产目标为无任何安全事故,如乙方没有严格按国家法律法规和甲方制定的规章制度、安全教育等施工,违反操作规程,发生机械伤害、人身安全、防盗窃、火灾等均由乙方负责。
6、乙方必须认真接受甲方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查,自己所带的施工机械设备必须符合国家标准规定,且机械性能良好,安全防护装置齐全、灵敏、有效,同时必须按规定为作业人员配发合格的安全劳动保护用品。
7、乙方对施工现场发生伤亡事故的伤员要全力进行抢救,护送医院,并立即上报项目部、分公司、生产安全部,不准隐瞒不报,同时要保护好现场,因抢救伤员,必须移动现场设施时,要做好记录或拍照,不准破坏事故现场,乙方应积极配合总公司、分公司及当地政府部门对事故的调查和现场勘查,不得提供伪证。
施工期间发生10000元以上为重大安全事故,必须上报生产安全部,对事故原因划分责任;死亡1——3人为特大安全事故,首先要保护好现场,直接报生产部及政府主管部门,同时提供据实的原因分析,配合查实处理。
第九条文明施工
1、乙方在施工时要承担文明施工责任区的管理及卫生清扫。
2、乙方在施工时要办理暂住证、体检证等各种证件、
3、乙方在施工过程中必须严格按照建设部和内蒙古自治区颁发的“施工现场管理暂行规定”加强科学管理,坚持文明施工。
第一十条环保要求
1、甲方负责落实对施工阶段的环保要求及施工过程中的环保措施。
2、乙方具体实施方式现场环境保护工作。
甲方负责对乙方环境保护工作实施监督。
3、乙方向周围生活环境排放施工噪声时,要符合国家规定的建筑施工场界排放标准,在施工过程中使用的机械设备,分包单位应采取有效措施,防治环境噪声污染,以减轻噪声对周围生活环境的影响。
4、乙方要采取措施防止或减轻扬尘。
5、乙方要按甲方总公司程序文件的要求对生活区进行管理、处置施工过程中产生的废弃物。
6、工程完工后,乙方要对现场进行彻底的清理。
第一十一条甲方的权利和义务
1、甲方有权要求乙方达到合同约定的质量等级,乙方必须按国家建筑工程质量等级验证标准要求,达到合同约定的质量等级;严格按照设计文件,技术交底和国家有关施工规范进行施工,遵守甲方的技术质量管理制度,否则造成的质量损失由乙方负责赔偿。
2、甲方有要求乙方按合同约定的内容完成所承包的工程项目的权力,否则乙方负责赔偿因此而给甲方造成的利益和信誉损害。
3、甲方有权依据国家或政府行业主管部门制定的有关法律、规定、公司制度对乙方施工现场的安全生产、文明施工等进行统一管理、协调,并有权进行监督和控制。
4、甲方有权对乙方违规行为提出整改,若乙方不能在限定的日期内整改或严重损害甲方利益和信誉时,甲方有权无条件的清退乙方现场的所有人员并终止合同,并不予结算乙方已完成工程的工程款,因此而造成的一切损失由乙方负责。
第一十二条乙方的权利和义务
1、乙方有权拒绝甲方违反国家法规、施工规范及安全操作规程的要求。
2、乙方对其确定劳动关系的工人必须认真审查,保证人员的思想素质、身体素质和技术水平,不得雇用聋哑、呆傻、残疾、无技女工、不满18周岁及超过55周岁的工人。
3、乙方有义务将其作业人员登记注册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号及身份证号),并将登记作为合同附件,报项目部一份以备项目部教育及检查。
4、乙方必须按施工图纸说明施工,如有合理化建议应征得甲方同意,并办理书面工程变更手续后方可施工,在施工中应注意保护成品、半成品、爱护由甲方租借的机械、设备、工具。
如在施工中使用不当造成机具、设备损坏以及管理不当造成甲方其他经济损失要照价赔偿。
5、乙方应对工人进行安全生产、明火作业、食品卫生及交通安全、煤气中毒等方面教育,乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度,服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向甲方提供有关情况和资料。
6、乙方工人违反安全操作规程、规章作业或在施工现场滋事斗殴造成的自身和它人伤亡事故,乙方应承担经济责任、民事责任和连带责任,同时甲方对乙方的违规行为进行经济惩罚。
7、在甲方支付乙方工程款后,乙方要公正合理的支付劳工工资,要依法雇用和清退劳工,合理配置本工程所需的劳务人员。
第一十三条违约责任
1、本工程由乙方经手所发生的属于乙方所负的债权、债务均由乙方自行负责清算,并承担民事责任,甲方不承担连带责任。
2、乙方在合同约定进场时间内未进场,造成工期延误,甲方可终止合同,并按合同约定承担违约责任提出索赔。
乙方无故撤走材料与工人,并因此对合同工期造成影响时,乙方在2日内未能恢复劳务人员,甲方有权拒付未领的工程款,终止合同,并有权要求索赔。
3、乙方未按甲方选定的施工队伍进场,甲方有权要求乙方进行更换、调整,乙方无法调整时,甲方有权不准进场施工,(窝工损失由乙方自负)并通知乙方直到终止合同。
4、因乙方责任造成质量事故和工期延误,每延误一天乙方支付违约罚款
元,罚款总额累计不超过合同价款的%,乙方要承担一切由此而造成的损失。
5、乙方必须达到约定的各项标准,未达到约定标准或有滋事斗殴等违规行为给予元处罚。
6、乙方在施工中如果没有按照甲方的教育及有关规章制度施工存在安全隐患,项目部和分公司及总公司安全员下发整改通知单,未按时完成者将处以50——2000元的罚款,并责令停工。
7、乙方必须执行安全防护设施和设备验收制度,还应执行总公司、分公司、项目部制定的安全规章制度核资底内容和ISO9002、ISO14001标准。
如在操作中不执行以上内容就进行操作施工,分公司、项目部的安全员有权责令停工,同时进行50——5000元的罚款,如在操作过程中发生任何安全事故,由乙方全部承担。
8、分公司、项目部有权监督、纠正分包方人员的违规、违纪操作,对不服管理的有权令其停止作业,对进场人员的安全教育每周审核,对未经教育的新工人责令停工教育,对乙方的任何违规行为,甲方有权不经乙方同意可处以100——3000元的罚款。
9、乙方在施工操作过程中未按以上合同条款执行者必须马上整改和纠正,直到符合条例约定条件,因乙方原因达不到合同条约的,由乙方承担责任和全部经济支出。
10、乙方在施工过程中被违章指挥,乙方应立即停工拒绝,同时将违章、违规指挥内容上报分公司和生产部,公司经核实后给予奖励。
11、本合同双方不得违约,如有违约,违约方要承担违约责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
第一十四条合同的产生和终止
本合同经双方法定或委托代理人签字(盖章)后生效,在完成承包工作内容,保修期满结清工程款后终止。
第一十五条其他合同
本工程其他合同与本合同具有同等效力。
第一十六条如双发发生争议,协商不能解决时,向甲方所在地人民法院提起诉讼。
甲方:
西部动力(北京)科技有限公司乙方:
鄂尔多斯市分公司
甲方项目经理:
乙方法人代表:
甲方工程部负责人:
甲方财务部负责人:
甲方公司负责人:
年月日年月日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程 劳务 承包 合同书