电力管沟施工合同.docx
- 文档编号:8231682
- 上传时间:2023-01-30
- 格式:DOCX
- 页数:25
- 大小:45.61KB
电力管沟施工合同.docx
《电力管沟施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电力管沟施工合同.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
电力管沟施工合同
电力管沟施工合同
篇一:
电力管道施工合同
篇一:
供电施工合同
卢卡诺.瑞士风情小镇10kv进线工程、高压开闭所设备及安装、
变压器及低压设备及安装、箱式变压器设备及安装
施工合同
协议条款
发包人(甲方)新疆吉利投资发展有限公司
承包人(乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有
关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方
就本电力建设工程施工事项协商一致,订立本合同条款如下。
第一条工程承包范围(工程招标文件的全部内容、图纸的全
部内容):
项目所在地会所地下室;
调试及设备实验;
所在地)
(2)、箱式变压器1#、按设计安装(含箱变基础土建
设计及施工)。
第二条承包方式
第三条合同工期开工日期:
20XX年月日
第四条工程质量标准
工程施工质量均应满足电气安装工程验收规范及建筑工程施工
验收规范,原电力部及国家颁布的现行的各种有关施工及验收规范、质量评定标准,《电力建设安全健康与环境管理工作规定》,满足施工图设计,工程质量达到合格等级及达标投产考核要求。
第四条合同价款
本合同工程总价共计(人民币):
:
大写:
()。
含以下两部分:
1、10kv进线工程总价:
;
2、高压开闭所设备、变压器及低压设备、箱式变压器
设备及安装工程总价:
第五条工程付款
(1)10kv进线工程开工七日内,发包人向承包方付10kv进线工
程总价价款的%,计¥元。
(2)工程施工过程中电力廊道建成,发包人向承包方付10k进线
工程总价价款的%,计¥元。
(3)主配电设备(高压开闭所设备、变压器及低压设备、箱
式变压器设备)预付款付该三项工程总价的%,进场
甲方支付该三项工程款的%,合计¥元。
(4)高压开闭所设备、变压器及低压设备、箱式变压器设备等配电设备安装完毕调试合格,10kv外线路施工完毕,甲方支付到总工程款的%,合计¥元。
(3)工程余款:
剩余工程价款在工程竣工电力部门验收合格,挂表
送电7个工作日内除留足3%质保金,余款一次付清。
工程付款:
发包人不按约定付款,发包人应从约定应付之日
起向承包人支付相应付款的贷款利息,并承担违约责任。
工程进度款:
发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进
度款),承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人
通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承
包人同意后可延期支付。
协议应明确延期支付的时间和从计量结果确
认后第15天起计算应付款的贷款利息。
第七条发包人工作
发包人应按本条款约定的内容和设计完成以下工作;
(1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地
具备施工条件,在开工后继续负责解决以上遗留问题;
施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
约定承包人办理,以满足施工要求。
(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约
定地点,保证施工期间的需要;
将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间和供应要求:
(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及本条款约定的施工
场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;
施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:
(4)。
(5)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外);
由发包人办理的和施工所需证件、批件的名称和完成时间:
(6)确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验;
水准点与坐标控制点交验要求:
(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树古木的保护工作:
承包人应根据实际情况予以保护,造成损失的由承包人负责。
(9)发包人应做的其他工作,双方在本条款内约定;
双方约定发包人应做的其他工作:
发包人可以将部分工作委托承包人办理,双方在专
用条款内约定,其费用由发包人承担。
发包人委托承包人办理的工作:
发包人未能履行各项义务,导致工期延误或给承包人
造成损失的,发包人赔偿承包人的有关损失,顺延延误工期。
第八条承包人工作篇二:
10kv电力管道顶管施工合同
宜春市行政中心幼儿园10kv
配电工程顶管施工合同
甲方:
****电力安装有限公司宜春分公司乙方:
*****
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定,结合本工程实际,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经友好协商,就本工程施工事宜协商一致,达成如下协议。
第一条工程概况及承包范围
1、工程名称:
***行政中心幼儿园10kv配电工程电力线管非开挖φ
110pe线管顶管工程
2、工程地点:
***行政三路
3、承包范围:
本次φ110pe电力穿线管顶管工程所需的所有工作内
容
4、承包方式:
包工包料交钥匙工程。
第二条工期
1、本工程工期总天数为:
5天。
即从20XX年9月13日—20XX
年9月17日
第三条甲方应承担的工作与责任
1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用
水用电接驳点。
2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。
第四条乙方应承担的工作与责任
1、乙方在本合同生效后,应派技术人员到现场做好开工前的准备工作,施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。
查找,收集管线资料,借助管线仪查找。
将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。
用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。
2、乙方应在施工场地做初步地质调查,查清地层结构,地质成份,地下水埋深。
目前,钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工,要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工,必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。
3、水源是钻孔铺管施工必备条件。
要求查清施工现场的水源,现场缺水,施工前备好水。
4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续,若因此造成的责任由乙方全部负责承担。
5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全,做好防盗、防火工作。
如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故,均由乙方自行负责。
6、严格遵守电力部门的有关规定,不准私自开启,操作电力门的电气设备,如有违反,造成一切责任及损失由乙方自己承担。
7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收,做好记录。
8、乙方保证工程质量,严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工,按期完成工程内容。
9、乙方应文明施工,做到工完、料净、场地清,费用已包含在工程总价中。
第五条工程价款及支付
1、本工程包干价,单价为元/米,按水平方向直线长度结算。
2、本工程施工完毕,验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清
工程款。
第六条工程质量验收
1、验收方式:
乙方应向甲方提供本工程验收报告,材料质检合格证书。
工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道,对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。
如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物,通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求,乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。
2、验收时间:
甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收,逾期不组织竣工验收,则视为本工程质量全部合格。
第七条违约责任
如一方擅自终止或解除本合同,或不按合同全面履行自己的义务,应依法承担违约责任,并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。
第八条争议的解决方式
如因履行本合同发生争议,甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。
如经协商不能达成一致意见,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第九条本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。
经协商达成的补充合同、补充协议,与本合同具有同等法律效力。
第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
第十一条本合同共一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
法定代表人:
法定代表人:
授权代表人:
授权代表人:
电话:
电话:
签章日期:
年月日签章日期:
年月日篇三:
翠湖电力排管工程施工合同电力排管、手井施工合同
甲方:
南通金凤置业有限公司
乙方:
南通冠鹏建设发展有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》的原则,结合本工程具体情况,双方经过友好协商签约本合同。
第一条工程概况
1、工程名称:
翠湖景苑室电力外排管及手井工程。
2、建设依据:
甲方提供的该项目工程设计图纸、设计变更图纸和甲方要求。
3、工程地点:
南通市通州区北一环翠园路交界处
4、工程内容:
翠湖景苑项目电力排管及手井敷设、施工、安装等
5、开工日期:
以甲方批准开工报告为准。
总日历日期40天。
6、质量等级:
合格。
7、合同价款:
壹佰贰拾捌万元整,一次性包定价。
第二条依据
1、依据甲方提供施工图为准,乙方一次性报价,双方认可的计价依据结算。
第三条图纸
1、图纸提供日期:
合同签订2日内交付乙方。
2、图纸提供套数:
图纸二套。
第四条甲方工作
1、保证三通一平。
负责与乙方协调安排现场材料、设备堆放;临时施工用房场地划分(甲方不提供暂设及库房)。
2、负责向乙方提供施工用临时水、电源接入点,但水电费用由甲方承担;甲方自备计量表具。
3、负责现场的组织协调。
并对工程质量进行监督、检查、验收。
第五条乙方工作
1、严格执行乙方制定并经过甲方确认的施工计划;
2、严格按设计图纸、工艺要求组织施工;
3、施工过程中,乙方应服从甲方组织、协调工作,尊重监理;
4、施工现场的安全管理由乙方全权负责,施工现场必须满足安全生产文明施工要求,因乙方原因造成安全事故,责任由乙方承担;
5、乙方指派曹忠负责工程项目的现场施工及人员的管理、验收准备工作;
6、已竣工工程未交付甲方验收前,负责成品保护,保护期间发生损坏、乙方自费予以修复;
7、负责办理乙方应该办理的批件、证件;
8、负责施工技术档案及内业资料的编制整理工作(竣工档案一式三份,工程竣工后结算前交于甲方);
9、乙方进入现场施工,不得损坏现场已完的各项成品工程,如有损坏,负修复及赔偿责任。
10、乙方保证不拖欠工人工资;
第六条工程进度计划
1、乙方在开工前必须编制好施工方案和进度计划提交甲方审批,甲方应在3日内予以批准或提出修改意见,逾期不批复,可视为该施工方案和进度计划已获得甲方批准。
2、乙方必须按批准的施工进度计划组织实施,接受甲方代表对工程进度的检查、监督。
工程实际进展滞后进度计划时,乙方应按甲方代表的要求制定整改措施、经甲方代表批准后实施落实。
3、乙方必须保证投入一定的资金、人力、设备,保障工程进度和质量按合同计划完成。
项目经理等主要领导和施工队伍,要相对稳定,未经甲方同意不得随意更换。
4、乙方未按合同工期完工,应承担相应的违约责任,即每逾期一天扣罚工程总造价1‰,以此类推。
(不可抗力因素除外)如果因甲方原因影响工程进度,经甲方确认工期可以顺延。
第七条竣工验收
1、工程具备竣工验收条件,乙方按相关竣工验收有关规定,在完工后20天内向甲方代表提供完整竣工资料2套和竣工验收申请报告。
甲方收到竣工报告后,在7天以内组织有关部门验收,并在验收后7天内给予批准或提出修改意见。
乙方必须按要求整改,并承担由自身原因造成整改的费用。
2、甲方如果在收到乙方送交的竣工报告7天内无正当理由不组织验收或验收后7天内不予批准且提出修改意见,视为竣工验收报告已批准,即可办理结算手续。
第八条保修
1、保修内容、范围:
凡因乙方施工缺陷所引发的一切工程质量问题均属于乙方承诺的保修责任范围,包括工程范围内的各部位、部件、构件或单件的损坏。
2、保修期限:
一年。
第九条工程款结算及支付办法
一、结算办法:
1、本工程采用一次性包死价。
施工过程中的材料二次倒运不予考虑费用。
在合同实施过程中未发生重大的设计变更,不再调整合同价款。
如果出现合同外增量,再依据变更工程量计算增减金额,计入工程结算。
二、工程款支付办法:
1、本工程签订之日起一周内甲方支付合同价款的30%的预付款,供电部门通电后付至合同价款的95%,余款在保修期限满十五日内付清。
第十一争议解决办法
本合同执行过程中发生争议,由当事人双方协商解决。
当事人不愿意或协商不成的,双方约定向工程所在地人民法院起诉。
第十二条合同生效与终止
1、本合同自签字之日起生效。
2、乙方应按时保质完工,如因施工质量问题造成甲方延期使用,全部费用由乙方负责。
甲方如不能按时付款,工程延期所造成的损失,应由甲方负责。
3、质保金支付完,即为合同终止。
本合同经甲乙双方签字盖章生效,一式四份,甲乙双方各执两份。
甲方:
乙方:
负责人:
负责人:
签约日期:
篇二:
电力管沟保护工程合同
*****电力管沟保护工程
工程名称:
******标段电力管沟保护工程
工程编号:
合同编号:
发包单位:
****公司
承包单位:
****公司
项目使用人*****公司输电运检工区
签订时间:
年月日
发包方:
****公司(以下简称甲方)承包方:
****公司(以下简称乙方)
项目使用人:
*****检修公司输电运检工区(以下简称丙方)
经丙方同意,根据甲方需要,甲方委托乙方对****标段电力管沟保护工程进行总
承包施工建设。
为明确三方职责,依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规
规定,经三方协商订立如下条款,以资共同信守。
一、工程名称:
*****电力管沟保护工程
二、工程地点:
******三、承包方式:
包工包料
四、工程质量、验收、移交运行事项:
1、根据工程设计书,施工图纸及国家颁发的电力建设规范、规程和标准进行施
工。
若国家现行规范、规程或标准及法律法规有所修订或变动,则以最新的为准。
2、工程完工后,由丙方牵头负责,甲、乙方共同参与对工程进行验收,并提出
验收结论。
五、施工图纸及技术资料:
甲方于开工前向乙方提供完整的施工图,工程竣工后乙方移交甲方、丙方竣工图
各叁套,完整的施工、安装记录及试验报告等各叁套,其它工程资料列明清单,按实
移交。
六、工程主要内容:
根据设计,本工程新建贝雷架2座,跨度12米一座,跨度6米一座,550钻孔
灌注桩4颗等一系列工程。
七、开工、竣工期限及延期:
该工程具体工期与要求以配合甲方秋石快速路三期工程一标施工为准。
工程竣工
后提交丙方、甲方验收。
但由于甲方计划的变更,设计重大变更、资金无法落实及施
工期内遇到人力不可抗拒的因素影响而不能按时竣工,经三方协调后工期作相应调整,由于其中一方引起的原因而延误的工期,由相应方负责承担相应的费用。
八、承包费用和结算:
1、工程暂定合同价为¥*****元(金额大写:
*******元整),最终按乙方施工
完成并提供决算资料,经****建设单位*审定后金额作为乙方最终结算金额,税金甲方按%扣除。
本费用内已含设计费,不含政策处理费用、监理费。
2、付款方式:
经协商,双方同意按照以下方式进行结算:
工程合同签订后七天内,甲方向乙方支付合同暂定价的20%作为工程预付款,计:
***0元(人民币大写:
贰***整),乙方在收到工程预付款的次日进场施工;待施工完成丙方验收合格后,甲方再向乙方支付工程合同暂定价款的65%,计:
****元(人民币大写:
******元整)。
余款待乙方提供决算资料,经杭州市城市基础设施建设发展中心审核后七天内由甲方以审计金额为依据一次性付清。
3、甲方支付款项时,乙方应同时开具同等额度的正规发票。
4、工程造价的确定:
工程费用计费依据和计算方法按国家、地方有关规定执行。
如涉及工程量变更,以甲方签证的工程联系单为准。
5、余土外运,运距按15km。
九、三方职责
(一)甲方职责:
1、负责委托工程设计、监理,做好本工程的勘察红线、规划许可证、施工许可证申领工作。
2、本工程建设施工中相关的政策处理工作由甲方负责。
3、对工程质量、进度进行监督,及时解决甲方职责范围内的问题,参加由丙方牵头组织的竣工验收。
若工程中途停建、缓建等甲方原因引起而造成乙方的停工、窝工、返工等费用,甲方在与乙方协商后按规定予以补偿,由于人力不可抗拒及政府原因,另行协商解决。
4、由于甲方原因发生变化,需修改设计,甲方应征得丙方同意,由设计单位出具设计修改联系单。
在接到乙方竣工报告后,参与工程竣工验收工作。
5、按照合同约定,及时支付工程款项。
(二)乙方职责:
1、根据丙方组织施工图交底,编制施工组织方案,做好各项施工准备工作。
2、做好现场施工的组织、管理工作。
3、乙方严格按照施工图纸进行施工,确保工程质量,因工程质量不合格而造成
的返工、改建等损失,应由乙方负责并承担。
4、工程竣工,应及时书面报告丙方并提供竣工资料、试验报告,并及时编制竣工结算资料送审。
5、施工过程中因乙方管理不到位,导致道路路面、人行道等破损的,由乙方负责赔偿。
(三)丙方职责
1、是输电线路设备的使用、管理单位,也是该工程项目的主办单位,对于改造方案具有决定权。
2、组织施工图交底工作,并积极配合做好工程启动后各相关单位的协调联系工作,确保改造工作能够同步顺利进行。
3、丙方作为本工程的见证方参与工程项目的质量监督和竣工验收工作,并提出验收结论。
(四)安全职责
1、按Q/HDLCX202027-20XX《承发包工程安全管理标准》的要求,甲、乙双方共同做好职责范围内的安全工作。
2、乙方在施工中要严格依照安全规程进行操作,施工过程中因自身原因造成本方或其他第三方人身、财物等伤害、毁损的,乙方负责处理并承担相应的经济损失和法律责任,与甲方无关。
(五)保密责任:
1、未经丙方同意,乙方不得将本工程图纸转给他人,除乙方存档需要的图纸外,应将其余图纸交给丙方。
无须保存或退还的各种资料,应妥善销毁。
2、三方对在工程中获取的各种秘密负有保密的责任,任何一方因泄密或不当使用给对方造成损失的,应负相应的法律责任。
十、违约责任:
1、甲方应依照合同约定及时支付款项,逾期支付应承担违约责任,逾期1日需支付给乙方当期应付款项总额‰的违约金,但总额不超过当期应付款项的20%。
2、由于乙方账户、发票等原因导致甲方不能按时支付相应款项的,甲方不承担逾期付款的违约责任。
3、由于乙方原因导致工程延期,逾期1日需支付给甲方当期应付款项总额‰
的违约金,但总额不超过当期应付款项的20%。
4、某方违反合同保密责任给对方造成损失的,违约责任以实际损失为准,无法计算的,按照合同总价的10%计算。
十一、争议解决方式:
本合同在履行过程中发生的各种争议,各方应本着友好合作的精神,协商解决,或者请求双方上级领导进行调解。
各方协商解决或上级调解未果的,自愿以第
(二)种方式进行解决:
(一)提交杭州仲裁委员会进行仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
十二、合同份数:
本合同一式拾份,甲、乙双方各执正本壹份,甲方执副本肆份,乙方执副本肆份。
副本与正本不一致的,以正本为准。
合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
十三、补充条款:
1、本合同各方必须全面履行,任何一方不得擅自变更或解除。
如因故需变更或解除合同时,须经协商后另行订立补充协议。
2、三方责任依照本合同、附件及补充协议等仍无法理清的,参照国家工商总局与建设部联合发布《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)之“通用条款”部分解决。
3、根据国家有关规定,严禁拖欠农民工工资。
乙方拖欠农民工工资的,经过劳动和社会保障或工会组织协调后,可先从甲方工程款中支付,结算时甲方相应扣除。
4、未尽事宜协商解决。
篇三:
10KV电力管道顶管施工合同
宜春市行政中心幼儿园10KV
配电工程顶管施工合同
甲方:
****电力安装有限公司宜春分公司乙方:
*****
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定,结合本工程实际,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经友好协商,就本工程施工事宜协商一致,达成如下协议。
第一条工程概况及承包范围
1、工程名称:
***行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖Φ
110PE线管顶管工程
2、工程地点:
***行政三路
3、承包范围:
本次Φ110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内
容
4、承包方式:
包工包料交钥匙工程。
第二条工期
1、本工程工期总天数为:
5天。
即从20XX年9月13日—20XX
年9月17日
第三条甲方应承担的工作与责任
1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用
水用电接驳点。
2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。
第四条乙方应承担的工作与责任
1、乙方在本合同生效后,应派技术人员到现场做好开工前的准备工作,施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、
电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。
查找,收集管线资料,借助管线仪查找。
将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。
用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。
2、乙方应在施工场地做初步地质调查,查清地层结构,地质成份,地下水埋深。
目前,钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工,要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工,必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。
3、水源是钻孔铺管施工必备条件。
要求查清施工现场的水源,现场缺水,施工前备好水。
4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续,若因此造成的责任由乙方全部负责承担。
5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全,做好防盗、防火工作。
如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故,均由乙方自行负责。
6、严格遵守电力部门的有关规定,不准私自开启,操作电力门的电气设备,如有违反,造成一切责任及损失由乙方自己承担。
7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收,做好记录。
8、乙方保证工程质量,严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电力 施工 合同