厂房水电承包合同范本.docx
- 文档编号:8039182
- 上传时间:2023-01-28
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:22.21KB
厂房水电承包合同范本.docx
《厂房水电承包合同范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《厂房水电承包合同范本.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
厂房水电承包合同范本
厂房水电承包合同范本
水电工程班组承包合同(初稿)
发包方:
闽侯县峰峰豆制品有限公司(以下简称甲方)承包方:
(以下简称乙方)家庭地址__号码因工程施工的需要,甲方同意乙方在本单位所属的工地进行包干,为了加快工程进度,提高工程质量和经济效益,进一步加强安全生产的责任意识,明确和完善甲、乙双方责任;根据有关法律法规,公平、公正、平等的原则,经甲、乙双方协同意,特签定此协议书,希双方共同遵守!
一、工程名称:
闽侯县峰峰豆制品有限公司。
二、工程幢号:
6#、7#厂房
三、分项承包的工程名称:
水电安装。
四、承包形式、承包范围及工作内容:
1)、承包方式:
本工程乙方包工不包料,乙方包人工、(乙方负责按图向甲方提供材料清单)除甲方提供的材料外,包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格(含现场临时用电、供水管线安装与维护工作)。
2)承包范围:
包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3)、承包内容:
包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内外排水、电器、消防、弱电、防雷等的全部安装工程。
具体如下:
A)、给排水部分:
给水部分:
接口起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。
排水部分:
自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。
B)、电气部分:
从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装,以及从弱电井/总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井、线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工:
施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、)依设计图纸安装到位,乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装.
C)、安全帽等劳动保护用具
五、工程量计算方法:
按工程施工图纸建筑面积每平方米元计算。
如乙方延工期按每平方米元计算。
如再延期超30天按照每平方米元计算。
注:
如由甲方材料供应不上的,与乙方无关
工期要求:
乙方必须按照甲方总体进度计划,合理安排施工,按时完成各部位施工任务,如乙方不能按时完成或故意拖延工期,甲方有权终止合同,乙方应承担由此而造成的损失;工期提前和延迟的奖罚标准为500元/天,因发包方原因造成的工期延误,经项目部签证,工期可顺延;总工期为7个月,自开工之日算起至竣工验收止。
六、工程质量要求:
确保各分项工程达到验收合格标准。
(1)、严格按照施工要求和验收规范进行施工。
(2)、建筑产品安装质量必须控制在分项工程质量验收标准之内。
(3)、因分项工程出现质量问题,甲方管理人员对乙方处以的罚款在当月
工程款中扣除;因乙方不按要求施工而造成返工,乙方承担其全部损失和费用,结算时在工程款中扣除。
(4)、签订本合同时乙方须向甲方交质量保证金30000元;如质量达不到
标准,质保金作赔偿金扣除;如验收不能一次性通过,扣除质保金10%后整改完毕,验收后或结算时返还。
在施工过程中不听工地管理人员指挥认真整改,如出现安全事故质保金不退还外,还有追究造成事故的赔偿责任。
七、承包款的支付和结算:
(工程款经工程部、施工员、安全员签证后发放)
1)、付款及结算:
混凝土预埋完成后支付到工程款的%,砖墙预埋完成后支付到工程款的%,工程主体验收合格后,支付到工程款的=95%。
剩余5%待保修期满后一次性付清。
2)、乙方每月按时发放工人工资,必须制作工资表。
工资表必须有工人签字及工人本人银行卡账号,自行复印一份交由甲方。
甲方凭工资表提供账号及金额发放到工人账户,各项罚款从当月工程款中扣除,扣除以上款项后剩余工程款另行打入乙方账户。
八、工程安全责任、安全生产与文明施工:
乙方特殊工种必须持证上岗,严格按照安全生产操作规程进行施工,严格执行安全生产六大纪律和十不准及十项安全措施。
甲方提供的电源至各层配电箱,班组的材料设备,要定人定机,按规范操作,严禁带病操作;进入工地必须戴好安全帽,不得
穿拖鞋、打赤膊上班;严禁往下乱抛建筑垃圾及杂物,地管理人员有权处以100元以上罚款。
如乙若班组工人违反上述条例,不听纠正,乙方未按安全操作规程而引起的事故,由乙方承担责任及全部费用,影响公司声誉的要按有关规定给予处罚。
如有多工种作业引起的安全事故,分清责任,由责任方承担全部责任及费用。
不在工地的事故,甲方概不负责,一切由乙方自行负责。
乙方招用的工人上岗前要进行安全三级教育(必须提供工人本人__,并要求其复印件交由项目部存档),并要签订安全协议及劳动用工协议书,每天上岗前要进行质量及安全交底,双方必须履行签字,乙方要经常对职工进行法制教育,搞好与其他工种团结协作关系,不得出现打架及偷盗行为,如发现打架斗殴行为,参与者每人罚款200—500元,情节严重的,送公安机关处理。
凡聚众闹事、罢工的扣除工程款5000元。
不同工种工序交接班,交接前必须办理书面交接手续,做好本职的质量和卫生工作,明确各自的责任分工;交接后施工方应对现场卫生及因施工导致的质量问题进行返工或整改。
项目部有权对交接班产生的纠纷进行裁定,并予以处罚。
九、劳动用工管理:
根据有关单位的规定和要求,乙方在组织人员施工时,严禁招用童工,无__的不准进驻工地。
十、现场环境及卫生:
施工现场必须保持整洁卫生,因施工需要凿除废渣及时清理;材料堆放必须根据现场负责人员指定位置堆放整齐。
现场不得随地大小便,否则处以罚款。
十一、其他事项:
1)、此工程严禁转包,如发现转包,甲方有权终止协议承诺,并扣除工程款作为违约金,
2)、乙方如不能及时完成甲方的进度计划,工程质量低劣粗糙,管理混乱,经甲方多次提出整改措施不力的,乙方还应向甲方支付工程款10%的违约金。
3)、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字生效,工完款清失效。
4)、未尽事宜,双方协商解决。
5)、甲方有权指派乙方做点工,乙方不得以任何理由推卸,否则以违约处理。
6)、若产生计时工,大工按/时,普工按元/时。
7)、双方签字盖章保证金到位后本合同生效后,工完清帐后失效。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方代表:
乙方代表:
(盖章)(盖章)
法人代表:
身份号码:
电话号码:
电话号码:
签订日期年月日
水电设施安装承包合同
发包人:
XXXXXX
承包人:
XXXXXX
依照《中华人民__合同法》、《中华人民__建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程一
工程名称:
XXXXX
工程地点:
XXXXX
工程范围及内容:
综合楼(面积4897m2)、研发楼(面积3084m2)、2#厂房(面积4968m2)以上建筑工程,总计12949m2建筑工程内的水、电、弱电、通风及室外给水、电气等设施安装。
2、工程二
工程名称:
XXXXX
工程地点:
XXXXX
工程范围及内容:
甲类车间(面积1987m2)、甲类仓库(面积720m2)、甲类液灌区(面积640m2)、丙类仓库(面积2861m2)、配套厂房(面积378m2)以上建筑工程,总计6586m2建筑工程内的水、电、弱电、通风及室外给水、电气等设施安装。
二、工程期限
1、开竣工日期:
开工日期按开工批准次日起为准,竣工日期按竣工报告为准。
2、施工前各项准备工作,如物资供应、人员配置、现场施工配套设施准备等,双方需认真完成。
如因准备工作不充分造成不能如期开工或施工过程中延误的,责任由延误方承担。
3、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。
顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。
(1)由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;
(2)因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者。
三、物资供应
1、工程所需物资原则上由乙方自行采购、供应,但物资进场前必须报甲方同意。
若有大型设备单件价值在1万元以上(包括1万元)的(如变压器、电缆等),将采购明细申报给甲方,并且由浙江龙驰防腐技术有限公司负责采购。
2、由乙方负责供应的材料和设备,如未按时供应、或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决、因此造成工期延误或给甲方带来其他损失的,应由乙方负担。
3、工程所需材料,如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求,必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。
由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。
4、凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。
因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。
5、乙方采购的物资,发票抬头一律为:
浙江沈氏建设有限公司。
四、质量标准
本工程质量标准按照国家现行安装工程验收规范的要求严格执行,达到或者超过相关要求为合格。
五、合同价款
工程一合同价款为150万元,工程二合同价款为150万元,合同价款总额共计300万元,详见预算表。
六、结算方法
1、计价依据:
《浙江省安装工程预算定额(xx版)》、《浙江省建设工程施工费用(xx版)》。
_厂房水电承包合同范本。
2、取费标准:
本工程按工业建筑工程二类定额计价取费,总造价下浮11%。
3、造价信息按宁波市建设工程造价信息象山栏(象山栏无的按同期宁波栏,
象山栏、宁波栏均无的按照浙江省造价信息执行)。
4、电线、电缆、镀锌钢管等超出信息价部分经监理、甲方代表签证价为准。
无信息价的按甲方签订家为准,按实调整。
七、工程款支付及结算
工程进度款按月支付,支付的工程款项按经发包人代表确认的实际工程量款项的80%支付。
当工程竣工验收合格后付至合同价款的90%,余款在工程结算后予以支付5%,保留结算造价的5%作为竣工后的质保金,2年保修期过后28天内结清(扣除相应防水工程部分,5年保修期后28天内予以结算)。
八、施工与设计变更
1、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工,要全部达到合格。
2、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。
如遇下列情况给对方造成窝工、返工,材料、构件的积压,施工力量和机构调迁等损失,应由责任方负担:
(1)施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工;
(2)在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前,按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,并由甲乙双方签订协议,方可施工。
否则,任何一方不得强行施工;
(3)在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到__位;
(4)在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。
3、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。
隐蔽工程在隐蔽以前,乙方应当通知甲方检查。
甲方没有及时检查的,乙方可以自行检查,填写隐蔽工程检查记录,并将该记录送交甲方。
事后甲方对该隐蔽工程进行检查,符合质量标准的,检查费用由甲方负担;不符合质量标准的,检查费用由乙方负担。
乙方没有通知甲方
检查,自行隐蔽工程的,检查费用由乙方负担。
4、因施工变更导致工程量重大增加部分,经甲乙双方友好协商后,工期可根据主合同的期限顺延。
九、竣工验收、结算与保修
1、乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担,并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。
2、竣工工程验收合格,从验收之日起三天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。
3、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。
经验收合格后,再行移交。
由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。
4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。
5、竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。
在进行竣工验收时,乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件:
(1)增减变更文件和其他洽商记录;
(2)隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;
(3)工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。
工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。
6、工程竣工验收后,乙方对施工质量负责保修二年(防水工程部分保修五年)。
在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理。
7、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
十、违约责任和仲裁
1、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金。
2、建筑安装工程承包发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可向建筑物或者直接向__起诉。
十一、合同的变更和解除
施工过程中任何一方提出终止协议,应由提出方承担工程总造价0.5%的违约金。
十二、安全责任
本工程中双方应承担的安全责任,参照附件《水电消防安装安全协议书》执行。
十三、附则
1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2、合同有效期至工程验收合格完成后、工程款结算完毕时止。
3、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
甲方签字(盖章):
乙方签字(盖章):
地址:
地址:
电话:
电话:
开户银行:
开户银行:
XXXXX
账号:
账号:
日期:
年月日日期:
年月日
水电施工承包合同
工程名称:
同安泰吉运动器材厂房工程
发包方(以下简称甲方):
厦门广科建设工程有限公司承包方(以下简称乙方):
为了更好地完成同安泰吉运动器材厂房工程施工任务,本工程水电施工项目由乙方承包施工。
为了明确双方职责,以保证工程质量和安全生产,并顺利按期完成施工任务,本着双方自愿原则,经双方协商,签定本施工合同,望共同信守执行。
第一条:
承包范围
甲方施工范围内同安泰吉运动器材厂房工程的所有水电施工项目。
第二条:
承包方式及承包内容
承包方式为包工包料,具体承包内容包括:
1、水电施工人工费;
2、水电施工材料:
包括给、排水管、避雷材料、预埋电管及电
缆线;
3、水电施工机具:
包括弯管器、万用表、手电锯、切割机、电
钻及其它手工工具;
4、照明用具:
碘钨灯、灯管、电源线。
第三条:
承包单价
按总价的8%做为承包总价,合计人民币179.28万元(2241万元*8%=179.28万元),大写:
人民币壹佰柒拾玖万贰仟捌佰元整。
第四条:
工程量结算及付款方式
1、工程量按施工图纸及变更单(包括设计变更单、工作联系单)
计算;
2、工程量每月25日前结算一次,由
本文:
内容仅供参考
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 厂房 水电 承包合同 范本
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)