版注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题D卷 附解析.docx
- 文档编号:7823927
- 上传时间:2023-01-26
- 格式:DOCX
- 页数:22
- 大小:29.53KB
版注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题D卷 附解析.docx
《版注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题D卷 附解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《版注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题D卷 附解析.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
版注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题D卷附解析
2020版注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题D卷附解析
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、对于不符合开工条件而擅自开工的,主管部门可责令停止施工,并对()处以罚款。
A.建设单位
B.施工单位
C.建设单位和施工单位
D.监理单位
2、能引起法律关系产生、变更和终止的原因称为()。
A.法律现象
B.法律原因
C.法律事实
D.法律要件
3、法定代理主要是为了维护限制民事行为能力人或者无民事行为能力人的合法权益而设计的。
法定代理属于全权代理,法定代理人原则上应代理被代理人的有关()方面的一切民事法律行为和其他允许代理的行为。
A.生意B.财产
C.合同D.责权
4、根据《税收征收管理法》规定,对不按时缴纳税款的,税务机关可从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款( )的滞纳金。
A.万分之五
B.千分之五
C.万分之三
D.千分之三
5、根据《建设工程安全生产管理条例》,在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的,一般情况下可能承担的法律责任是( )。
A.处以20万元罚款
B.责令施工企业限期改正
C.吊销施工企业营业执照
D.降低施工企业资质等级
6、关于联合体投标的说法,正确的是( )。
A.招标人接手联合体投标并进行资格评审的,联合体应当在提交资格评审申请文件后组成
B.招标人应当在资格评审公告,招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标
C.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标,其投标有效
D.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定其资质等级
7、根据《标准施工招标文件》,在索赔事件影响结束后的( )内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期。
A.7
B.14
C.28
D.42
8、在承揽合同中,承揽人应承担违约责任的情形是( )。
A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理,立即停止工作并通知定作人,因等待答复,未能如期完成工作
B.承揽人发现定作人提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料
C.因不可抗力造成标的物损毁
D.因定作人未按照支付报酬,承揽人拒绝交付工作成果
9、在施工过程中,必须经总监理工程师签字的事项是( )
A.建筑材料进场
B.建筑设备安装
C.隐蔽工程验收
D.工程竣工验收
10、根据《建设工程质量管理条例》,对涉及()的装修工程,建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
A.增加工程造价总额
B.建筑主体和承重结构变动
C.增加工程内部装修
D.改变建筑工程局部使用功能
11、建设单位组织竣工验收,对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具( )报告。
A.竣工验收合格
B.建筑节能合格
C.建筑节能达标
D.能耗验收合格
12、施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时,应当审查()。
A.建设单位的节能设计要求
B.施工单位落实节能设计的水平
C.节能设计是否符合节能强制性标准
D.空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况
13、建设工程的保修期,自( )起计算。
A.工程竣工
B.竣工验收合格之日
C.投入使用
D.合同约定
14、《建设工程安全生产管理条例》第38条规定,施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至( )止。
A、施工结束
B、竣工验收合格
C、工程投入使用
D、工程保修期结束
15、关于安全生产监督检查人员执法的说法,正确的是( )。
A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密
B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查
C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移动其他部门处理
D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件
16、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起()内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、30日
B、60日
C、15日
D、90日
17、当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()
A.代理人超越代理权订立的合同
B.因重大误解而订立的合同
C.造成对方人身伤害.财产损失可以免责的合同
D.以合法形式掩盖非法目的合同
18、下列证据中,属于民事证据中书证的是()。
A.法律条文
B.法院的司法解释
C.施工合同复印件
D.建筑施工规范
19、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其相应的环境保护设施应当( )验收。
A.分期
B.最终一次性
C.同时
D.分阶段
20、根据《民事诉讼法》,属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是( )。
A.执行案件申请人撤销申请的
B.作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的
C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的
D.作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权力义务承受人的
21、甲公司收到乙公司发来的订货要约后,随即又收到了乙公司取消订货的通知,甲公司对此未予理睬,仍告知三天后向乙公司发货。
乙公司拒绝收货,因此双方发生争议。
乙公司拒绝收货的合法理由应当是()
A.要约已撤销
B.要约已撤回
C.合同已失效
D.甲方未承诺
22、某建筑企业的劳动争议调解委员会应由( )组成。
A.企业的法定代表人与劳动行政部门的代表
B.企业的工会代表与劳动行政部门的代表
C.企业的职工代表和企业代表
D.企业的职工代表,企业代表和劳动行政部门的代表
23、仲裁裁决人民法院裁定不予执行的,当事可以()
A.向人民法院上诉
B.向人民法院申请再审
C.向人民法院执行庭申请复义议
D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁
24、当事人委托某律师做自己的诉讼代理人,授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。
则该律师有权代为()。
A.陈述事实、参加辩论
B.承认、放弃、变更诉讼请求
C.进行和解
D.提起反诉或上诉
25、在下列担保方式中,只能同债务人而非第三人提供担保的是()
A.抵押B.保证C.质押D.留置
26、《建筑法》规定,取得开工报告的建筑工程,因故不能按期开工时,建设单位应当及时向批准机关报告情况。
如果因故不能按期开工超过()的,应当重新办理开工报告的批准手续。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
27、根据《建筑工程施工合同(示范文本)》,关于隐蔽工程检查程序的说法,正确的是( )。
A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的,承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖,无需重新检查
B.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求,并在验收记录上签字后承包人方可覆盖
C.监理人不能按时进行检查的,应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求
D.监理人未按时进行检查,也未提出延期要求的,承包人不得完成覆盖工作
28、某工人小组在正常的施工条件下进行砖墙的砌筑.作业过程中所消耗的时间属于定额工作时间的是( )。
A.在砌筑过程中工人必要的休息时间
B.砂浆没有按时运抵工作面而引起的停工时间
C.工人对经检验不合格的部位重新砌筑使用的时间
D.由于工地停水使砌筑施工无法进行所消耗的时间
29、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车,该车实际行驶里程8万公里,市场价格约为16万元,里程表显示行驶里程为4万公里。
甲明知上述情况存在,仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业,乙知情后诉至法院。
乙的下列诉讼请求可以获得支持的是( )。
A.请求减少价款至16万元
B.以欺诈为由解除合同
C.以重大误解为由请求撤销合同
D.请求甲承担缔约过失责任
30、业工程分包单位可以将()分包给符合资质条件的分包单位。
A.全部专业工程
B.部分专业工程
C.专业工程施工管理
D.劳务工作
31、关于施工合同解除的说法,正确的是( )。
A.合同约定的期限内承包人没有完工,发包人可以解除
B.承包人将承包的工程转包,发包人可以解除
C.发包人未按约定支付工程价款,承包人可以解除
D.承包人已经完工的建设工程质量不合格,发包人可以解除
32、甲公司总承包了某建设工程施工任务,其将装饰工程分包给了乙公司,乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。
随后丙催告甲在一个月内予追认,而甲未作表示。
对此,下列说法正确的是()
A.在甲未追认合同之前,丙有撤销合同的权利
B.合同已经生效,甲应当履行合同
C.甲对乙丙签约行为未明确反对,视为同意
D.乙的行为构成表见代理
33、某建设工程施工招标,甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司,乙施工过程不符合规定的质量标准,给建设单位造成损失。
关于向建设单位承担赔偿责任的说法,正确的是( )。
A.甲、乙承担连带赔偿责任
B.建设单位与甲有合同关系,应由乙承担赔偿责任
C.乙为实际施工人,应由乙承担赔偿责任
D.甲和乙承担按份赔偿责任
34、甲、乙合同纠纷申请仲裁。
甲、乙各选定一名仲裁员,首席仲裁员由甲、乙共同选定。
仲裁庭合议时产生了两种不同意见,仲裁庭应当()作出裁决。
A.按多数仲裁员的意见
B.按首席仲裁员的意见
C.提请仲裁委员会
D.提请仲裁委员会主任
35、张某原是甲建筑公司的采购员,辞职后与王某合办一家乙建筑设备租赁公司。
张某现以甲公司的名义与其长期负责的甲公司大客户丙公司签了3000吨钢材购销合同,丙公司对王某辞职并不知情。
则对该合同承担付款义务的应是()。
A.甲建筑公司B.乙建筑设备租赁公司
C.张某D.张某、王某与乙建筑设备租赁公司
36、当事人申请撤销仲裁裁决,应当向()提出。
A.仲裁委员会的上级主管机关
B.仲裁委员会所在地的中级人民法院
C.仲裁委员会所在地的基层人民法院
D.被告所在地的基层人民法院
37、仲裁委员会裁决作出后,一方当事人不履行裁决时( )。
A.仲裁委员会可以强制执行
B.另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁
C.另一方当事人可以向法院提起诉讼
D.另一方当事人可以向法院申请强制执行
38、建筑工程一切险因保险期比较长,保费数额大,可分期交纳保费,但出单后必须立即交纳第一期,而最后一笔保费必须在( )交清。
A.一年内
B.两年内
C.三年内
D.工程完工前半年
39、投标有效期的起始时间是()时。
A.发售招标文件B.投标截止C.评标结束D.发出中标通知书
40、对必须实行监理的工程,建设单位应当委托()工程监理单位进行监理。
A.有经验的
B.监理费用低的
C.具有相应资质等级的
D.监理工程师人数多的
41、动合同可以约定试用期。
试用期最长不得超过( )。
A.3个月
B.6个月
C.12个月
D.18个月
42、建筑业企业申请资质升级,除向建设行政主管部门提供设立时申请资质所需资料外,还应当提供的资料不包括()。
A.企业原资质证书正、副本
B.企业的财务决算年报表
C.企业近三年承揽工程一览表
D.企业完成的具有代表性工程的合同及质量验收、安全评估资料
43、同一动产上已设立抵押权或者质权,该动产又被留置,()优先受偿。
A.抵押权人
B.质权人
C.留置权人
D.已登记的担保物权人
44、某开发商在一大型商场项目的开发建设中,违反国家规定,擅自降低工程质量标准,因而造成重大安全事故,该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.危害公共安全罪
D.工程重大安全事故罪
45、施工企业发生以下情形,建设单位请求解除施工合同,人民法院应予支持的是( )。
A.已经完成的建设工程质量不合格的
B.不履行合同约定的协助义务的
C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的
D.合同约定的期限内没有完工的
46、涉及水土保持的建设项目除按要求编制建设项目的环境影响报告书外,还必须取得经由水行政主管部门审查同意的( )。
A.水土保持方案
B.水土安全规划
C.水利用方案
D.水土利用标准
47、债务人放弃到期债权或无偿转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以行使撤销权。
自债务人的行为发生之日起()内没有行使撤销权的,该撤销权消灭。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.5年
48、关于合同成立地点的说法,正确的是()
A.当事人不得约定合同成立地点
B.要约发出地点为合同成立地点
C.数据电文合同中,收件人任一营业地为合同成立地点
D.承诺生效地点为合同成立地点
49、关于注册建造师信用档案信息管理的说法,正确的是()。
A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩
B.不良行为记入信用档案,良好行为不必记入
C.注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示
D.由于信用档案信息包括个人基本情况,所以不需要公示
50、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法,正确的是()。
A、项目经理部具备法人资格
B、项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者
C、项目经理部行为的法律后果由自己承担
D、项目经理部是施工企业内部常设机构
51、关于劳动合同效力的说法,正确的是( )。
A.存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的,劳动合同全部无效
B.用人单位发生合并或者分立,须与劳动者重新签订劳动合同
C.用人单位投资人发生变更,原劳动合同继续有效
D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的,以在先的时间为劳动合同的生效时间
52、建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,关于安全生产责任的说法,正确的是()。
A.分包合同中应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务。
B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担
C.总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任
D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任
53、下列规范性文件中,效力最高的是( )。
A.行政法规
B.司法解释
C.地方性法规
D.行政规章
54、劳动者解除劳动合同,应当提前( )以书面形式通知用人单位。
A.7日
B.10日
C.30日
D.60日
55、关于建设工程中代理的说法,正确的是( )。
A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理
B.建设工程中的代理主要是法定代理
C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为,不得代理
D.建设工程中被代理人的利益,代理人可直接转托他人代理
56、建设工程发生质量事故后,有关单位应当( )向当地建设行政主管部门或者其他有关部门报告。
A.立即
B.在12小时内
C.在24小时内
D.在48小时内
57、如果在保险期内工程不能完工,对建筑工程一切险可以延期,不过投保人须( )。
A.降低投保限额
B.提前交纳保费
C.交纳补充保险费
D.重填保单
58、从事建设项目环境影响评价工作的单位,必须取得(国务院环境保护行政主管部门)颁发的资格证书,按照资格证书规定的等级和范围,从事建设项目环境影响评价工作,并对评价结论负责。
( )。
A.国务院建设行政主管部门
B.国务院发展与改革委员会
C.省级环境保护行政主管部门
D.国务院环境保护行政主管部门
59、关于招标文件澄清或者修改的说法,正确的是( )。
A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件
B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改
C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人
D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的,在征得全部投标人同意后,可按原投标截止时间开标
60、某现场施工人员发现脚手架有倒塌的危险时,停止作业并撤离现场。
这是《安全生产法》规定从业人员所具有的()。
A.应急处理权
B.紧急避险权
C.拒绝作业权
D.回避求救权
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、某施工企业在施工过程中,由于保护措施不当,致使毗邻建筑物开裂和倾斜。
受害人将施工企业诉至法院,提出的下列诉讼请求可以获得支持的有( )。
A.停止侵害
B.消除危险
C.恢复原状
D.消除影响
E.赔偿损失
2、在下列()情形下,用人单位不得解除劳动合同。
A.劳动者被依法追究刑事责任
B.女职工在孕期、产期、哺乳期
C.患病或者负伤,在规定的治疗期内的
D.因工负伤并被确认丧失劳动能力
E.劳动者不能胜任工作,经过培训,仍不能胜任工作
3、下列行为中,属于投标人串通投标的有()。
A.投标人之间先行内部竞价确定中标人
B.投标人之间相互约定抬高或者压低投标报价
C.招标人向投标人泄露标底
D.投标人借用其他企业名义投标
E.招标人预先内定中标人
4、下列属于安全生产从业人员权利的有()。
A.知情权
B.对违章指挥和强令冒险作业的拒绝权
C.请求赔偿权
D.危险报告权
E.紧急避险权
5、下列要件中,属于先履行抗辩权成立要件的有()。
A.双方基于同一双务合同,且互负债务的
B.履行债务有先后顺序
C.有义务先履行债务的一方未履行或履行不符合约定
D.有义务后履行债务的一方履行能力明显下降
E.对方的对待给付时刻能履行的义务
6、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,为取得县级以上人民政府或有关部门证明即可夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的有( )。
A.抢修作业
B.保密工程作业
C.抢险作业
D.生产工艺上要求必须连续进行的作业
E.产生环境噪声污染较轻的作业
7、未经注册,擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义从事建设工程勘察设计活动的,( )。
A、责令停止违法行为
B、没收违法所得
C、处违法所得2倍以上5倍以下罚款
D、给他人造成损失的,依法承担赔偿责任
E、追究刑事责任
8、在施工合同纠纷的诉讼中,能作为证据的有()。
A.法律规定
B.当事人的陈述
C.施工企业偷录的谈判录音
D.工程设计图纸
E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告
9、根据《劳动合同法》,劳动者有下列情形之一,用人单位可以解除劳动合同的是()。
A.劳动者不能胜任工作
B.劳动者在试用期内不符合录用条件
C.劳动者严重违反用人单位的规章制度
D.劳动者被依法追究刑事责任
E.劳动者患病
10、仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的,可以
A.请求仲裁庭根据和解协议制作调解书
B.请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书
C.撤回仲裁申请书
D.请求强制执行
E.请求法院判决
11、申请领取建筑工程施工许可证应具备的条件有()。
A.建设资金已经落实
B.按照规定应该委托监理的工程已委托监理
C.按照规定应该招标的工程虽没有招标,但g确定施工企业
D.有保证工程质量和安全的具体措施
E.需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求
12、下列行为中,可适用代理的有()。
A.合同订立
B.税款缴纳
C.订立遗嘱
D.专利申请
E.买卖货物
13、人民法院审理行政案件,审判庭组成符合法律规定的是( )
A.审判员独任
B.审判员、书记员
C.审判员三人以上单数
D.审判员、陪审员三人以上单数
E.陪审员三人以上单数
14、下列民事责任承担方式中,属于违约责任的有( )。
A.继续履行
B.赔礼道歉
C.赔偿损失
D.恢复原状
E.支付违约金
15、下列施工合同中,属于无效合同的有()。
A.施工企业借用他人资质签订的
B.施工企业与建设单位串通投标,中标后签订的
C.建设工程依法必须进行招标而未招标的
D施工企业超越资质等级与建设单位签订的
E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的
16、在下列选项中,属于纳税人权利的是()。
A.依法办理税务登记B.追回纳税人欠缴的税款
C.申请延期纳税D.收取完税凭证
E.自觉接受税务检查
17、建设工程价款优先受偿权的范围是()。
A.施工工作人员的报酬
B.实际支付的建筑构配件价款
C.欠付工程价款的利息
D.实际支付的材料款
E.当事人未约定的垫资利息
18、关于建设单位安全责任的说法,正确的有( )。
A.不得压缩合同工期
B.确保地下管线的安全
C.需要临时占用规划批准范围以外场地的,办理批准手续
D.申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料
E.审查专项施工方案
19、下列属于违法分包的是()。
A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
B.建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的
C.施工总承包单位将建设工程基础工程的施工分包给其他单位的
D.分包单位将其承包的建设工程再分包的
E.分包取得发包人同意的
20、关于修改建设工程设计文件的说法,正确的有()。
A.经原设计单位书面同意,建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件
B.设计文件不符合建设工程强制性标准时,施工单位有权要求设计单位修改
C.建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件
D.设计文件需要做重大修改的,建设单位应当先报原审批机关批准
E.设计文件不符合合同约定时,监理单位有权修改设计
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、正确答案:
C
2、正确答案:
C
3、B
4、【答案】A
【解析】根据《税收征收管理法》的有关规定,纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的,经批准可以延期缴纳税款,但是最长不得超过三个月,纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。
5、【答案】B
6、【答案】B
【解析】考查招标人、投标文件和投标保证金。
《招标投标法实施条例》进一步规定,招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书载明是否接受联合体投标。
7、【答案】:
C
8、【答案】B
【解析】本题考查的是承揽合同的法律规定。
如果定作人提供材料的,承揽人应当对定作人提供材料及时检验,发现不符合约定时,应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。
承揽人不得擅自更换定作人提供的材料,不得更换不需要修理的零部件。
9、【答案】D
【解析】工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场,未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装,施工单位不得进行下一道工序的施工,未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 版注册二级建造师建设工程法规及相关知识模拟真题D卷 附解析 注册 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 模拟 解析