桩基工程合同完整版.docx

桩基工程合同完整版.docx

《桩基工程合同完整版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《桩基工程合同完整版.docx（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

桩基工程合同完整版

桩基工程合同完整版

Inthecaseofdisputesbetweenthetwoparties,thelegitimaterightsandinterestsofthepartnersshouldbeprotected.Intheprocessofperformingthecontract,disputesshouldbesubmittedtoarbitration.Thispaperisthemainbasisforrestoringthecooperationscene.

【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】

甲方：

________________________

乙方：

________________________

签订时间：

________________________

签订地点：

________________________

桩基工程合同完整版

下载说明：

本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。

可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。

　　发包单位：

（以下简称甲方）

　　总包单位：

　　分包单位：

（以下简称乙方）

　　平阳凌云花苑工程经发包单位推荐，总包单位同意将桩基分部工程委托分包单位施工。

为明确各方责、权、利，保质、保量，按期完成施工任务，根据我国现行的《建筑法》、《合同法》、《建筑安装工程总分包实施办法》、《建筑工程质量管理条例》，经协商一致，特签订本合同，以资共同信守执行。

　　一、工程概况：

　　1）工程名称：

平阳县凌云花苑

　　2）施工地点：

平阳县鳌江镇种玉村

　　二、工程承包范围和方式

　　1）桩基工程

　　2）包工包料

　　三、工程内容：

放样定位，埋设护筒，移机成孔，钢筋笼制作安装，浇砼试块制作，材料送检，资料整理等一切与桩基工程有关的施工内容。

　　四、工程量计算的方式及工程造价：

　　工程量计算的方式：

　　砼理论方量=桩设计截面积×[桩设计有效桩长+加灌长度（2m）]

　　该桩基工程预计总造价1284万元，（含桩基土方泥浆外运暂定57万元），桩基工程完工后，工程量接实计算，具体按以下标准计算：

　　1）、桩径ф700回旋桩，按砼理论方量计单价756元/m3计算。

（包括税费）：

桩径ф600简易钻孔桩，按砼理论方量计单价732元/m3计算。

（包括税费）。

上述工程量均需发包单位工程量确认后办理结算。

税费按规定由总包单位代扣代缴。

　　2）、地坪硬化工程的地坪填土方由发包单位负责，红线范围内的地坪硬化（浇硬地坪砼）及场地的维护，包括泥浆池，泥浆沟等一切桩基工程的施工需要的内容由分包单位负责（费用已包含在综合单价中）。

分包单位按县级标化工地标准组织施工，确保达标。

分包单位在地硬地坪完成后，应请发包单位、总包单位监理三方共同测量好场地地坪标高。

桩基完成，分包单位以测量好的基准标高移交总包单位和发包单位。

如地坪标高超过基准标高，则超过部分土方分包单位负责外运，分包单位如不外运，则由总包单位外运，总包单位外运后，在分包单位工程款扣除该项费用。

　　3）、桩底扩大头：

人工和机械费合计每根桩800元，含砼材料一次性包干。

　　4）、孔底注浆：

人工费和机械费合计每根桩400元，含注浆管制作人工费一次性包干。

注浆用水泥和钢管等材料根据市场价按实计算。

凿桩头总包单位按规定另向发包单位收取。

桩头超灌量以2米为准，超过2米部份凿桩头总包单位按市场价向分包单位收取。

　　5）、回旋钻孔桩桩泥浆外运和简易钻孔桩土方外运，按砼理论方量计算，单价38元/m3包干（含税费）。

　　6）、劳保费1.7%由发包单位负担0.7%，总包单位负担0.5%，分包单位负担0.5%。

为了手续合法合规且便于计算，由发包方承担的0.7%劳保费换算为10元/m3ф700的回旋桩造价（766元/m3）。

换算后分包单位负责支付劳保费1.2%并在支付工程款按比例支付给总包单位缴纳。

　　以上工程的单价均含税金，施工管理费，城建管理费，工程保险费，临时设施费，机械进退场费及拆装费等与桩基施工过程所发生的一切费用。

桩基静荷载实验及动测实验由发包方负责，并承担费用。

如果属分包单位施工质量问题造成超过国家桩基静荷载试验及动测试验标准的数量或造成重新检测，其费用分包单位承担。

上述桩基单价一次性包干（钢筋3200元/吨，砼C35每立方米280元，C25每立方米232元，如供应价变动单价按时调整），工程量按时结算。

总包单位总包管理费1%，现场配合费1%合计按总造价2%收取，在支付分包单位工程款按比例由发包单位另支付给总包单位。

工程保险费根据总包单位已投保险按工程造价比例分摊部份向分包单位收取。

　　五、履约保证金：

　　经三方协商决定，分包单位向总包单位缴纳合同履约金30万元正。

基础工程完成到±0.00后的10天内退回给分包单位，如属分包单位原因没有按时进场或中途退场，履约金不予退回。

　　六、付款方式：

　　该桩基工程总造价预计1284万元（含桩基土方泥浆外运费57元）剔除分包单位预计利润80万元和发包单位垫付材料款资金利息60万元之后，暂定工程造价为1144万元，具体按以下方式支付：

　　1、桩基工程完工退场后的10天内，支付桩基工程总造价的50%（分包单位应归还发包单位借款50%计400万元、预留给乙方砼20%材料款计94万元）;

　　2、基础完成到±0.00后的10天内，支付桩基工程总造价的30%（分包单位应归还发包单位借款30%计240万元）;如果桩基工程验收合格之后，非分包单位原因总包单位的基础工程工期超过一年，由发包支付工程款。

　　3、主体工程结顶后10天内，支付桩基工程总造价的17%

　　（分包单位应归还发包单位借款20%计160万元）

　　4、总包单位在发包单位资金到位的情况下，按时支付工程款;

　　5、主体工程结顶后，办妥桩基工程结算。

发包单位扣除桩基工程总造价3%的保修金后，结清桩基及总包管理配合费和劳保费尾款。

分包单位同时支付给发包单位利息60万元。

　　6、工程款审核及支付程序：

　　首先由分包单位根据工程进度呈报工程款支付申请报表并上报监理;其次是由发包单位根据监理审批签证的工程款支付证书，经审核，在签证的工程款金额的基础上，外加总包管理配合费2%，凭总支票汇入总包单位帐户。

但每到年终，总包单位必须提供正式发票结算;最后由分包单位根据发票金额，扣除总包管理配合费2%和税费及劳保费1.2%后，在当地税务部门开具建筑安装发票，总包单位凭发票金额，开具支票汇入分包单位帐户。

　　七、施工工期：

　　分包单位工期从20xx年9月25日起，至20xx年1月25日止，总日历天数120天。

考虑到施工过程中可能出现不可预见情况，为此再增加18天的工期，合计138天，如果超过138天，每延误一天罚款20xx元。

　　总包单位按桩基工期150天计算，桩基工程超过150天，发包单位按分包单位实际延期工期的日历天给予总包单位上部工期延误的签证。

对分包单位工期延误罚款仍按上款执行。

　　因下列原因造成工程不能正常施工，工期相应顺延。

　　1）、工程设计变更，工程量增加5%以上。

　　2）、不可抗拒原因。

　　3）、政府有关部门不予审批夜间施工手续。

　　八、工程质量：

　　1）分包单位在施工时必须严格按照设计图纸、会审纪要、工程变更联系单及现行的施工规范精心组织施工，确保工程质量达到100%合格。

桩基验收必须通过合格，若桩基分项工程未达到合格，属分包单位施工原因造成桩基质量问题，其责任由分包单位负责，分包单位必须无条件返工至合格，返工期限30天，如超过30天，要承担给总包单位造成的经济损失并承担所发生的一切加固补修费用。

赔偿金在工程款和履

　　约保证金中扣除。

返工工期不予顺延。

由于地质原因造成桩承载力不符合设计要求，发包单位负责协调处理。

原试桩桩位偏位，由发包单位协调处理。

　　2）分包单位进场施工前，发包单位应完成施工现场“三通一平”工作及场外道路畅通，并组织桩基会审。

　　3）本工程回旋钻孔桩C35采用商品砼，简易钻孔桩C25砼，如采用泵送，泵送费用由分包单位自理。

要确保桩身质量。

　　4）分包单位必须按当地质监站对工程质量的有关管理规定，配备各专业管理人员和机具及测量机具，做好规范施工。

如上级主管部门对工程质量处罚，由分包单位承担外，对总包单位造成的影响和损失，在分包单位履约金中扣除。

　　5）本桩基工程验收合格后15天内，分包单位负责按当地建设工程资料存档与ISO9001质量体系认证要求，整理好有关技术资料送交总包单位。

　　6）在工程的合理使用年限内，如桩基质量引起建筑物质量问题的，分包单位应负维修、赔偿费用及一切相关责任。

工程保修金按3%扣留，主体工程竣工当年归还，不计息。

　　九、双方责任：

　　总包单位责任：

　　1）、协助发包单位做好现场“三通一平”工作，施工用水、用电接通至现场。

　　2）、提供施工图纸、地质勘察报告等技术资料，提供座标控制点、水准点。

　　3）、及时参加隐蔽工程验收。

　　4）、及时按合同约定支付工程款。

　　5）、配合分包单位协调有关工作。

　　6）、协助分包单位办理签证手续。

　　7）、总包单位现场代表：

。

　　分包单位责任：

　　1）、对施工期间劳动力、材料、资金投入、质量、安全管理进行全过程统筹安排，不得转包。

　　2）、认真做好工程原始记录，隐蔽工程验收要提前1天通知县质监站，提前半天通知业主、监理单位和总包单位。

　　3）、施工期间，分包单位应配合业主、监理单位及总包单位对现场操作技术、安全资料、现场文明施工等各方面的随时抽查。

　　4）、必须确保工程技术资料记录完整、准确、真实、齐全，提交完整竣工资料交付总包单位。

　　5）、分包单位必须办理桩基施工主管部门所需要的文件和手续。

　　6）、配合总包单位对塔吊桩基及地下室支护的前期穿插施工。

　　7）、分包单位驻现场代表：

　　十一、安全、环保、文明施工：

　　1）、根据总包单位向发包单位承诺本工程为县标化工地，施工现场安全生产、文明施工的管理要求，分包单位进场前须与总包单位签订“安全生产责任书”，并按标化工地标准组织施工，保证达标，如分包单位的原因造成标化工地验收不合格，总包单位有权按本合同价的1%予以处罚并在工程款中扣除;如果总包单位的原因造成分包单位标化工地验收不合格，总包单位按本合同价的1%向分包单位赔偿，由发包单位负责扣款。

　　2）、分包单位进场前应编制施工组织设计（报送总报、监理、发包），分包单位应在现场设置项目负责人和安全员，并落实其相应的安全责任。

　　3）、分包单位施工人员住宿自理，自行负责办理三证，严格执行进场各项管理制度。

　　4）、总包单位应组织分包单位项目管理班子进行项目部管理制度交底，分包单位负责对其进场员工进行必要的安全知识教育，保证每位员工熟悉安全操作规程及劳动保护用品的使用，加强员工的自我保护意识，每周开展安全自查，自查记录应报总包单位。

　　5）、有特殊要求的施工作业，分包单位必须根据规定安排持操作证人员上岗，分包单位进场的机械设备必须经自验合格签字后报总包单位。

　　6）、工程施工过程中，分包单位应严格执行总包单位运行的OHSAS18001职业健康安全管理体系相关要求，严格按照安全操作规程进行，采取有力的安全防护措施，确保施工安全;分包单位分包范围内如发生人身、设备安全事故，其事故费用及责任均由分包单位自负，对总包单位造成影响和损失的，总包单位有权要求分包单位赔偿。

　　7）、工程施工过程中，分包单位应严格执行己方运行的ISO14001环境管理体系相关要求，做好文明施工，遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和文明生产等的管理规定，进场材料和建筑垃圾按总包单位要求定点堆放，做好落手清，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　8）、分包单位违反本合同安全生产约定条款或总包单位有关施工安全管理要求的，总包单位按本公司有关制度予以处罚，罚款从分包单位安全保证金中扣除;上级部门对分包单位的处罚由分包单位承担。

　　十一、分包单位合同履约保证金30万元，基础±0.00完成后10天内归还，不计息。

　　十二、该工程进场施工时，如与村民发生纠纷，由分包单位负责协调解决，若涉及政策性问题纠纷，发包单位帮助解决处理。

　　十三、本合同一式六份，三方签字盖章后生效，三方各执两份，并各自转报有关部门备案。

　　十四、本合同如有未尽事宜，三方另行协商解决，协商不成可向具有管辖权的法院提起诉讼。

　　十五、本合同工程完工达到质量要求，技术资料齐全，工程款项结清后失效。

　　甲方（公章）：

_____　　　乙方（公章）：

_____

　　法定代表人（签字）：

_____　　法定代表人（签字）：

_____

　　_____年____月____日　　　　_____年____月____日

本处可输入公司或团队名字

THISTEMPLATEISDESIGNEDBYFOONSHION