二级建造师工程法规及相关知识模拟考试题 讲解.docx

二级建造师工程法规及相关知识模拟考试题 讲解.docx

《二级建造师工程法规及相关知识模拟考试题 讲解.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师工程法规及相关知识模拟考试题 讲解.docx（24页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

二级建造师工程法规及相关知识模拟考试题讲解

2013二级建造师工程法规及相关知识模拟考试题

一、单项选择题（共60题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1、甲于2007年3月20日取得一级建造师注册执业证书，甲由于工作单位变动，于2008年6月20日按规定办理了注册变更手续。

根据有关规定，甲的注册有效期应当截止到（）。

A、2010年3月20日

B、2011年3月20日

C、2011年6月20日

D、2012年6月20日

【参考答案】A

【考点解析】

2、下列选项中，既属于公民的基本权利，又属于公民应遵循的基本义务的是（）。

A、监督权和获得赔偿权

B、接受文化教育权

C、维护祖国的安全、荣誉和利益

D、保卫祖国、依法服兵役和参加民兵组织

【参考答案】B

【考点解析】

3、某高等学校与某建筑研究所签订了勘察设计合同，合同规定由该建筑研究所在3个月内为高等学校完成新建教学楼的勘察设计工作，勘察设计工作完成后由高等学校向该研究所支付勘察设计费用10万元。

该勘察设计合同法律关系的客体是（）。

A、10万元

B、新建教学楼

C、勘查设计行为

D、新建教学楼的设计图样

【参考答案】C

【考点解析】

4、下列选项中，诉讼时效期间不为1年的是（）。

A、涉外合同

B、身体受到伤害要求赔偿的

C、延付或拒付租金的

D、出售质量不合格的商品未声明的

【参考答案】A

【考点解析】

5、某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少了施工单位的损失8万元，甲单位因此损失1万元。

则（）。

A、甲单位只能自行承担这一损失

B、甲单位可以要求施工单位支付4万元

C、甲单位应当要求施工单位支付5万元

D、甲单位有权要求施工单位支付1万元

【参考答案】D

【考点解析】

6、甲是某水泥厂的法定代表人，2012年2月5日，甲有确切证据证明水泥厂的工人乙在以甲的代理人的身份对外签订水泥销售合同。

甲没有对此表示同意，也没有表示反对，则（）。

A、所签订的合同无效

B、应视为甲是反对的

C、是同意还是反对无法认定

D、应视为甲已经同意

【参考答案】D

【考点解析】

7、建筑公司甲与建筑公司乙组成了一个联合体去投标，他们在共同投标协议中约定如果在施工的过程中出现质量问题而遭遇建设单位的索赔，各自承担索赔额的50％。

后来在施工的过程中果然由于建筑公司甲的施工技术问题出现质量问题并因此遭到了建设单位的索赔，索赔额是40万元。

下列说法正确的是（）。

A、质量事故的出现是建筑公司甲的技术原因，应该由建筑公司甲承担责任

B、共同投标协议中约定了各自承担50％的责任，故乙只应对建设单位承担40万元的赔偿责任

C、如果建设单位向乙公司主张，则乙公司先对80万元索赔额承担责任

D、只有甲公司无力承担时，乙公司才应先承担全部责任

【参考答案】C

解析

8、在某建设项目施工中形成的债权中，下列不属于合同之债的是（）。

A、施工单位与材料供应商订立合同

B、施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人

C、施工单位向材料供应商支付材料款

D、材料供应商向施工单位交付材料

【参考答案】B

【考点解析】

9、某建设工程施工合同约定支付最终结算款的时间为2009年9月1日。

由于建设单位迟迟不予支付，施工单位于2009年12月1日致函建设单位要求付款，建设单位答应最迟于2010年3月1日前付清工程尾款。

由于建设单位仍然未能兑现承诺，施工单位诉建设单位工程款纠纷的诉讼时效截止时间为（）。

A、2010年9月1日

B、2011年9月1日

B、2011年12月1日

D、2012年3月1日

【参考答案】D

【考点解析】

10、自然人甲通过签订合同授权自然人乙代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，（）原因不会导致代理权终止。

A、甲死亡

B、乙死亡

C、甲取消委托合同

D、乙丧失民事行为能力

【参考答案】A

【考点解析】

11、甲公司的某一项目工程，建设工期不满1年，工程合同总价款为100万元人民币，则在施工前到位资金原则上不得少于（）万元人民币。

A、40

B、50

C、60

D、70

【参考答案】B

【考点解析】

12、某人在2009年6月1日民事纠纷中受到伤害，2009年10月15日治愈后又突遇不可抗力无法行使请求权，2010年1月31日障碍消除，该事件的诉讼时效期在（）结束。

A、2011年5月31日

B、2011年9月15日

C、2010年7月31日

D、2010年5月31日

【参考答案】B

【考点解析】

13、甲施工企业与乙公司签订了承建综合楼一幢的施工合同。

根据施工合同，乙应于2010年1月10日前支付剩余工程款50万元，乙届时未予支付。

甲在索要余额过程中，依次经过以下环节，综合考虑各环节，其中不可使诉讼时效中断的情形有（）。

A、2010年9月，甲致函乙要求其给付工程款

B、2011年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年，2011年底一定付款

C、2011年4月，甲向人民法院起诉

D、2012年3月，乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效期间而拒绝支付

【参考答案】D

【考点解析】

14、2010年6月1日，某在建工程因故中止施工，如果在（）之后恢复施工，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

A、2010年7月I日

B、2011年6月l日

C、2010年12月1日

D、2011年3月1日

【参考答案】B

【考点解析】

15、根据我国《建筑法》的规定，下列建筑工程中，（）在开工前依法可以不办理施工许可证。

A、投资45万元的厂房

B、造价为60万元的管道安装工程

C、建筑面积为250㎡的装修工程

D、建筑面积为350㎡的修缮工程

【参考答案】C

【考点解析】

16、甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。

下列关于分包行为的说法正确的是（）。

A、甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案

B、建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同

C、乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责

D、建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证

【参考答案】C

【考点解析】

17、某招标人于2010年3月10日发出招标文件，有关投标人提交投标文件的日期的说法错误的是（）。

A、如果该项目施工合同估算价为180万元人民币，则投标人提交投标文件的日期可能截止于2012年3月28日

B、如果该项目属于关系公众安全的项目，且总投资额达到3200万元人民币，则投标人提交投标文件的日期不可在2012年3月30日前截止

C、投标人提交投标文件的日期只能截止于2012年3月30日

D、投标人提交投标文件的日期可以截止于2012年4月1日

【参考答案】C

【考点解析】

18、某投标人在编制投标文件的时候出现了不同的意见，以下观点正确的是（）。

A、甲观点：

由于招标文件中没有要求提交投标保证金，投标人就可以不予提交

B、乙观点：

即使招标文件中没有要求提交投标保证金，投标人也要提交

C、丙观点：

投标保证金的数额与投标报价相同

D、丁观点：

投标保证金的数额与工程预付款相同

【参考答案】A

【考点解析】

19、甲是一级施工企业，乙是二级施工企业。

它们组成联合体投标，参加了资格预审并获通过。

后来，他们决定吸收丙加入联合体，则下面说法正确的是（）。

A、如果丙是一级施工企业，就不用征得招标人同意

B、如果丙也通过了资格预审，就不用征得招标人同意

C、如果丙是三级企业，就不能被吸收进来

D、不管丙属于哪种情况，都必须要征得招标人的同意

【参考答案】D

【考点解析】

20、A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。

其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。

下列行为不符合法律规定的有（）。

A、A和C将联合体协议一并提交给了招标人

B、B加入由A和C组成的联合体并在截止日期征得了招标人的同意

C、C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件

D、A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金

【参考答案】C

【考点解析】

21、在建设工程项目的招标活动中，某投标人以低于成本的投价竞标。

则（）。

A、该投标文件应作废标处理

B、该报价是降低了工程造价，应当提倡

C、该投标行为没有违背诚实信用原则，不应禁止

D、该投标行为符合低价中标原则，不应禁止

【参考答案】A

【考点解析】

22、某工程的地下隐蔽工程已出现重大安全隐患，安全生产管理机构下达了停产整改的通知。

但是，该安全隐患尚未排除时，项目经理却要求工人甲继续施工。

对此情形，甲可以行使（）。

A、知情权

B、拒绝权

C、紧急避险权

D、要求赔偿权

【参考答案】B

【考点解析】

23、某政府安全检查人员在对某施工现场进行检查后，收取了施工方500元检查费，用于补贴安全检查人员的午餐，（）。

A、其行为合法，符合权利与义务相一致的原则

B、其行为合法，但是需要出示证据证明的确是用于午餐

C、其行为不合法，不可以收取任何费用，

D、其行为不合法，只有被检查单位同意才可以收取

【参考答案】C

【考点解析】

24、甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程，甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。

在施工过程中由于脚手板断裂致使丙公司3名施工工人高空坠落丧生，根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，此次安全事故应由（）。

A、甲公司承担主要责任

B、丙公司承担主要责任

C、甲公司或丙公司共同承担责任

D、甲公司和丙公司承担连带责任

【参考答案】D

【考点解析】

25、某建筑公司的试验人员已经就进场的钢筋进行了检验，则下列说法正确的是（）。

A、监理单位就不需要检验了

B、监理单位要进行平行检验

C、监理单位是否需要进行检验，要根据合同中对此是否有约定

D、监理单位是否需要进行检验，要根据建设单位是否有此要求

【参考答案】B

【考点解析】

26、某建设项目中，合同中约定混凝土强度是35MPa，但是与之相对应的规范中的强制性标准为30MPa。

质量监督人员在对该项目进行检查时，经过试验证明已完工程的混凝土强度是33MPa，于是认定为不合格产品，要求施工单位返工。

你认为正确的观点是（）。

A、由于合同不属于政府监督的依据，所以，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工

B、由于不符合合同中约定的标准，属于不合格产品，质量监督人员可以据此要求施工单位返工

C、由于满足规范中的标准，属于合格产品，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工

D、根本就不属于质量监督人员的范围，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工

【参考答案】A

【考点解析】

27、某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级，设计使用年限1年，工程于2010年8月5日竣工验收合格并交付使用，施工出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有（）。

A、基础工程的保修期限为50年

B、屋面防水工程的保修期限为7年

C、供热系统的保修期限为自2010年采暖期起，到2012年采暖期结束日止

D、电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年

【参考答案】D

【考点解析】

28、某项目投标总价为10亿元人民币，则其投标保证金可能（）。

A、180万元人民币

B、1500万元人民币

C、10亿元人民币

D、75万元人民币

【参考答案】D

【考点解析】

29、甲掉进一个没有设置明显标志的且未采取安全措施的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费2000元。

甲多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿。

根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，承担该责任的主体应该是（）。

A、建设单位

B、施工单位

C、甲与建设单位

D、甲与施工单位

【参考答案】B

【考点解析】

30、某施工单位与甲在2011年4月10日签订一份为期四年的劳动合同，合同约定了一年试用期。

由于甲不能胜任工作要求，施工单位最迟于（）前可以随时解除劳动合同。

A、2011年5月10日

B、2011年7月10日

C、2011年10月10日

D、2012年4月10日

【参考答案】C

【考点解析】

31、用人单位可以解除劳动合同的情形是（）。

A、提供劳务的甲是未成年人

B、乙患病在规定的医疗期内

C、丙患职业病丧失劳动能力的

D、丁因公负伤部分丧失劳动能力的

【参考答案】A

【考点解析】

32、对于下列纠纷的解决，适用于《中华人民共和国合同法》的有（）。

A、甲监理公司对行政部门的处罚不服引起的纠纷

B、乙施工企业与项目经理丙之间的劳动报酬纠纷

C、甲建筑公司与乙设备租赁公司之间的租金支付纠纷

D、甲建设单位与乙招标代理机构之间的代理费用纠纷

【参考答案】C

【考点解析】

33、下列关于同时履行抗辩权的成立要件不包括（）。

A、对方的对待给付是可能履行的义务

B、在合同中未约定履行顺序

C、有义务先履行债务的一方未履行或者履行不符合约定

D、由同一双务合同产生互负的债务

【参考答案】C

【考点解析】

34、施工企业以电子邮件的方式向某供应商发出设备采购的要约，由于供应商的网站上公布了三个接受订购的电子邮箱，施工企业公别于2012年4月1日、2012年4月2日和2012年4月3日向这三个邮箱发送了相同内容的电子采购要约。

根据《中华人民共和国合同法》的规定，施工企业采购要约的生效时间是（）。

A、2012年4月1日

B、2012年4月2日

C、2012年4月3日

D、2012年4月4日

【参考答案】A

【考点解析】

35、甲公司向乙公司发出了同意出售建筑材料的承诺，但是由于外界原因超过了承诺期限到达，则该承诺（）。

A、属于承诺超期，该承诺无效

B、属于承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定

C、属于承诺延误，该承诺无效

D、属于承诺延误，该承诺是否有效由要约人决定

【参考答案】D

【考点解析】

36、某建设单位与某施工单位订立了施工合同，建设单位负责电梯设备的采购。

于是建设单位向电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。

电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需延期十日方能交付”。

电梯厂的回函属于（）。

A、要约邀请

B、要约撤销

C、承诺

D、新要约

【参考答案】D

【考点解析】

37、2012年6月8日，某建筑公司的项目经理向水泥厂发出一个要约，想要购买水泥100吨。

要约中要求水泥厂在2012年6月12日之前作出答复，但是，水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了2012年6月20日才回复同意卖给项目经理水泥，则不正确的说法是（）。

A、该项目经理收到该回复后合同生效

B、该迟到的承诺是否有效，由该项目经理决定

C、如果该项目经理不想买水泥了，可以不用通知水泥厂

D、如果该项目经理承认该迟到的承诺的效力，就要及时通知水泥厂

【参考答案】A

【考点解析】

38、某施工单位的材料采购员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。

后乙被单位开除，但甲公司并不知情。

乙用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订钢材采购合同，则该合同为（）合同。

A、效力待定

B、有效

C、可撤销

D、无效

【参考答案】B

【考点解析】

39、某市地税局计划在市区某地兴建一座办公大楼。

在招标构成中，甲建筑工程公司通过伪造资质证明文件的手段中标，并与该地税局签订工程承包合同。

之后不久此事被当地市政府建设行政主管部门查处并强令停工。

对于本案表述不正确的有（）。

A、地税局与甲公司签订的承包合同无效

B、甲公司应承担违约责任

C、甲公司应承担缔约过失责任

D、甲公司的行为违反了我国《招标投标法》的规定

【参考答案】B

【考点解析】

40、某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为某工程的施工总承包商。

甲公司经过建设单位同意将其中幕墙工程发包乙公司。

为赶进度，乙公司将其中一部分工程又发包给丙公司。

对于前述施工合同的效力，下列表述正确的（）。

A、甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效

B、甲和乙的合同有效，乙和丙的合同无效

C、甲和乙的合同无效，乙和丙的合同有效

D、甲和乙的合同无效，乙和丙的合同无效

【参考答案】B

【考点解析】

41、某供应商明明知道施工企业法定代表人李某超越权限，仍然与其签订了设备销售合同。

根据合同法的规定，则该合同为（）合同。

A、效力待定

B、无效

C、可撤销

D、有效

【参考答案】B

【考点解析】

42、施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元的钢材采购合同。

钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知情甲超出公司章程的规定权限。

则该买卖合同（）。

A、有效

B、无效

C、可撤销

D、效力待定

【参考答案】A

【考点解析】

43、甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。

甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公室楼部分空余写字间卖给丙公司，则（）。

A、该买卖合同可撤销

B、B、该买卖合同有效

C、该买卖合同可变更

D、该买卖合同效力待定

【参考答案】D

【考点解析】

44、某合同执行政府定价。

签订合同时价格2000元每吨，约定2012年3月1日交货，但供货方2012年3月21日才交货。

2012年3月15日时政府定价改为2500元每吨。

则买方应支付的货款为（）元每吨。

A、1960

B、2000

C、2460

D、2500

【参考答案】B

【考点解析】

45、甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份砂石购销合同，合同对履行地点没有作出明确约定，事后双方无法达成补充协议，也无法通过合同的有关条款或者交易习惯加以确定。

根据我国《中华人民共和国合同法》的规定，下列表述正确的有（）

A、甲建筑工程公司应当到乙建材供应公司所在地受领货物

B、乙建材供应公司约定到甲建筑工程公司所在地受领货物

C、双方应当在合同签订地履行合同

D、乙建材供应公司应将货物运到甲建筑工程公司所在地交付

【参考答案】A

【考点解析】

46、甲、乙双方在合同中约定，甲公司在收到乙公司的30％的预付款后即行发货，由于乙公司资金紧张，要求甲公司先发一批货应急，遭到甲公司的拒绝。

则（）。

A、甲公司的行为属于违约行为

B、甲公司的行为属于行使先履行抗辩权

C、甲公司的行为属于行使不安抗辩权

D、甲公司的行为属于行使同时履行抗辩权

【参考答案】B

【考点解析】

47、甲公司欠乙公司10万元，丙公司欠甲公司10万元，均已届清偿期。

由于甲公司一直不行使对丙公司的10万元债权，致使其自身无力向乙公司清偿10万元债。

则根据合同法的规定，（）。

A、乙公司可以代位行使甲公司对丙公司的债权

B、乙公司可以代位行使乙公司对甲公司的债权

C、甲公司可以代位行使甲公司对丙公司的债权

D、乙公司可以以甲公司的名义行使对丙公司的债权

【参考答案】A

【考点解析】

48、甲、乙双方于2010年3月10日签订一份施工合同。

2010年3月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加将近30％的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。

根据《中华人民共和国合同法》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在（）之前向法院或仲裁机构申请。

A、2011年3月10日

B、2011年3月20日

C、2012年3月10日

D、2012年3月20日

【参考答案】B

【考点解析】

49、买方甲公司与卖方乙公司签订的供货合同中约定，乙公司将甲公司所购买的部分货物直接运至丙公司。

则下列表述不正确的有（）。

A、合同主体不变，仍为甲、乙两公司

B、丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，由甲公司按合同追究乙公司的违约责任

C、由乙公司向丙公司履行合同义务

D、丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，可直接追究乙公司的违约责任

【参考答案】D

【考点解析】

50、承包商与业主签订的施工合同中约定由承包商先修建工程，然后按照工程量结算进度款。

如果业主没有按照合同的约定及时结算，则（）。

A、承包商可以行使同时履行抗辩权

B、承包商可以行使先履行抗辩权

C、承包商可以行使后履行抗辩权

D、承包商可以追究业主的违约责任

【参考答案】D

【考点解析】

51、施工合同中约定工程必须于2012年9月28日前完工，拖期罚款为5000元／天，后来由于施工企业的原因导致工程到期未能完工。

根据合同法的规定，施工企业（）。

A、支付拖期罚款后中止履行合同

B、支付拖期罚款后继续履行合同

C、支付拖期罚款后终止履行合同

D、选择支付拖期罚款或继续履行合同

【参考答案】B

【考点解析】

52、甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2012年8月31日前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。

甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2012年9月20日向法院提起诉讼。

下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是（）。

A、丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2012年8月31日起6个月

B、丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2012年9月20日起6个月

C、丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2012年8月31日起6个月

D、丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2012年9月20日起6个月

【参考答案】C

【考点解析】

53、甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保，（）可以为这笔贷款提供保证担保。

A、市政府建设行政主管部门

B、乙银行

C、丙建筑工程公司

D、丁大学

【参考答案】C

【考点解析】

54、甲建筑公司超越自身资质承包乙化纤厂的厂房建造工程，乙化纤厂以承包合同无效为由拒绝支付工程款，甲建筑公司将乙化纤厂起诉到人民法院，人民法院应在（）情况下支持甲公司的诉讼请求。

A、甲建筑公司将工程部分分包给没有资质的企业的

B、工程竣工验收不合格的

C、甲建筑公司在竣工前取得相应资质的

D、甲建筑公司在竣工后取得相应资质的

【参考答案】C

【考点解析】

55、甲建筑公司与建设单位签订的合同中约定的合同价为950万元。

后来，建设单位的负责人找到了甲建筑公司的负责人，要求另行签订一个合同，合同价为800万元。

则（）。

A、后签订的合同是原合同的补充部分，应当以后签订的合同作为结算依据

B、后签订的合同属于无效的合同，应当以备案的原合同为结算依据

C、应当以两个合同的平均价作为结算依据

D、不以任何一个合同为准，应当重新协商签订合同

【参考答案】B

【考点解析】

56、某施工企业于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。

双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。

则该工程的实际竣工日期应为（）。

A、2012年3月5日

B、2012年3月12日

C、2012年3月20日

D、2012年4月10日

【参考答案】A

【考点解析】

57、某市A区的建设单位将其位于本市B区的办公楼发包给本市C区的施工企业，双方在本市D区签订的施工合同，合同中未约定纠纷管辖地。

后因工程质量问题产生纠纷，