木里藏族自治县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx
- 文档编号:7555554
- 上传时间:2023-01-25
- 格式:DOCX
- 页数:22
- 大小:30.79KB
木里藏族自治县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx
《木里藏族自治县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《木里藏族自治县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
木里藏族自治县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案
木里藏族自治县2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题(含答案)
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同,乙按约定向甲支付了定金4万元,合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。
交货日期届满,甲无法交付该建材。
乙诉至法院提出的如下诉讼请求中,即能最大限度保护自己的利益,又能获得支持的是( )。
A.请求甲双倍返还定金8万元
B.请求甲支付违约金6万元,同时请求甲返还支付的定金4万元
C.请求甲双倍返还定金8万元,同时请求甲支付违约金6万元
D.请求甲支付违约金6万元
2、如果在保险期内工程不能完工,对建筑工程一切险可以延期,不过投保人须( )。
A.降低投保限额
B.提前交纳保费
C.交纳补充保险费
D.重填保单
3、我国《建筑法》规定,“禁止将建筑工程肢解发包”。
其理由是肢解发包会使()。
A.承包人岗位设置出现空缺
B.发包人发包成本和管理成本降低
C.发包人变相规避招标
D.投资和进度目标易于控制
4、某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁,合同履行中,发包人与承包人在工期质量和工程价款上产生纠纷,承包人向甲仲裁委员会申请仲裁,发包人提出管辖异议,关于该案件仲裁受理的说法中,正确的是()。
A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理
B.合同仲裁条款约定无效
C.双方必须签订补充仲裁协议
D.双方协商不成,质量纠纷由甲仲裁委员会受理
5、《建设工程安全生产管理条例》规定,作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前,应当接受()培训。
A.安全生产责任B.安全生产检查
C.安全生产教育D.安全生产制度
6、根据《招标投标法》,招标项目属于建设施工的,投标文件应当()
A.包括拟用于完成招标项目的机械设备
B.由投标人自行编制
C.完全响应招标文件各项目要求
D.包括投标担保
7、关于物权的说法,正确的是( )。
A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人
B.用益物权人可以是该物的所有权人
C.未经农村土地承包经营者同意,土地所有人不得在该地块设立地役权
D.物权的变动只能基于合同关系
8、根据《建设工程监理规范》规定,对分包单位资格应审核的内容不包括()的审核。
A.分包单位的营业执照和特殊行业施工许可证
B.分包单位的业绩
C.拟分包工程的内容和范围
D.质量管理、技术管理制度
9、国家实行固定资产投资项目( )评估和审查制度。
A.节地
B.节水
C.节能
D.节材
10、下列纠纷、争议中,适用于《仲裁法》调整的是( )
A.财产继承纠纷
B.劳动争议
C.婚姻纠纷
D.工程款纠纷
11、根据《招标投标法》,依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止,最短为()
A.5B.20C.10D.15
12、甲公司根据乙公司的选择,向丙公司购买了1台大型设备,出租给乙使用。
乙在该设备安装完毕后,发现不能正常运行,关于该合同的说法,正确的是( )。
A.甲应当对乙承担违约责任
B.若乙破产,该大型设备属于乙的破产财产
C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔
D.租赁期满,乙取得该设备的所有权
13、根据代理权产生的原因,代理可以分为()。
A.表见代理、委托代理、指定代理
B.委托代理、指定代理、法定代理
C.法定代理、指定代理、表见代理
D.口头代理、指定代理、委托代理
14、仲裁裁决书自( )之日起发生法律效力。
A.作出
B.送达双方当事人
C.双方当事人签收
D.双方当事人同意执行
15、下列各项中,关于代理说法错误的是()。
A.代理人以自己的名义进行民事法律行为
B.代理人应为被代理人的利益进行民事行为
C.代理人应在代理权范围内进行民事法律行为
D.被代理人对代理行为直接承担责任
16、二级注册建造师注册证书有效期为( )年。
A.1
B.2
C.3
D.4
17、当事人委托某律师做自己的诉讼代理人,授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。
则该律师有权代为()。
A.陈述事实、参加辩论
B.承认、放弃、变更诉讼请求
C.进行和解
D.提起反诉或上诉
18、某工业厂房工程,工程合同价格为9000万元,工期为18个月。
根据《建筑工程施工许可管理办法》规定,到位建设资金至少要达到()万元,方可申领施工许可证。
A.1800B.2700
C.4500D.5000
19、投标有效期的起始时间是()时。
A.发售招标文件B.投标截止C.评标结束D.发出中标通知书
20、当工程质量缺陷经过修补处理后不能满足规定的质量标准要求,或不具备补救可能性,则必须采取( )措施。
A.加固处理
B.报废处理
C.返工处理
D.限制使用
21、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的,可能构成( )。
A.串通投标罪
B.合同诈骗罪
C.侵犯商业秘密罪
D.受贿罪
22、建设工程产品由设计转化为实物的第一步是( )。
A.进行施工平面布置
B.工程测量放线
C.材料的选择
D.设备进场检验
23、行政处罚案例中,组织听证的费用是由()承担.
A.行政机关B.当事人C.受益人D.行业协会
24、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法,正确的是( )。
A.按建筑施工总承包企业资质管理要求,资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多
B.建筑施工企业经营规模较小的,可以不配备专职安全生产管理人员
C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员
D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员
25、招标投标法规定招标人数下限主要是为防止()。
A.竞争性不充分
B.违法
C.竞争性太强
C.不合惯例
26、项目业主与监理单位签订了委托监理合同,监理单位在监理工作中遇到了突发事件,未经业主同意,处理不当,作出不利于业主的决定。
事后监理单位未在规定的时间内将该情况及时报告给业主,并给业主带来了一定的损失。
下列说法正确的是( )。
A.业主可以要求监理单位赔偿损失
B.监理单位不承担任何责任
C.业主无权要求监理单位赔偿损失
D.监理单位应承担刑事责任
27、根据建设部《招标文件范本》规定,投标文件内容不包括()。
A.合同协议条款
B.授权委托书
C.资格审查表
D.辅助资料表
28、对于不符合开工条件而擅自开工的,主管部门可责令停止施工,并对()处以罚款。
A.建设单位
B.施工单位
C.建设单位和施工单位
D.监理单位
29、甲方签订总价100万元的买卖合同,双方约定:
甲向乙交纳10万元定金,货到付款;如一方违约,向对方支付15万元违约金。
甲如约交付了定金。
合同履行中,乙不能按期交货构成违约,双方解除合同,则乙最多向甲支付()万元。
A.15
B.20
C.25
D.30
30、建筑业企业申请资质升级,除向建设行政主管部门提供设立时申请资质所需资料外,还应当提供的资料不包括()。
A.企业原资质证书正、副本
B.企业的财务决算年报表
C.企业近三年承揽工程一览表
D.企业完成的具有代表性工程的合同及质量验收、安全评估资料
31、()是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。
A、质量事故处理制度
B、质量事故统计报告制度
C、安全生产责任制度
D、安全生产监督制度
32、根据《合同法》,不属于承诺构成要件的是()。
A.承诺需由受要约人向要约人作出
B.承诺必须以书面的形式通知要约人
C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致
D.承诺必须在要约有效期限内作出
33、关于招标单位必须进行招标的项目而不招标的,将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的法律责任,下列说法错误的是()。
A.责令限斯改正,可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款
B.对全部或者部分使用国有资金的项目,可以暂停项目执行
C.对全部或者部分使用国有资金的项目,可以暂停资金拨付
D.构成犯罪的,依法追究刑事责任
34、控制整个项目实施阶段的进度是( )进度控制的任务。
A.施工方
B.施工监理方
C.设计方
D.业主方
35、当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()
A.代理人超越代理权订立的合同
B.因重大误解而订立的合同
C.造成对方人身伤害.财产损失可以免责的合同
D.以合法形式掩盖非法目的合同
36、某工程设计文件需要作重大修改,则( )。
A.设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用
B.设计单位可直接进行修改
C.应由建设单位报原审批机关批准
D.须开专家论证会后,设计单位方可修改
37、建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的( )。
A.中心
B.毗邻建筑物
C.边界
D.周边50米
38、在特定情况下,当事人可以不必经过协商而变更合同。
这种变更被称为()。
A.约定变更B.法定变更
C.协商变更D.临时变更
39、根据《建筑法》规定,建筑工程主体结构的施工()。
A.必须由总承包单位自行完成
B.可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
C.经总监-理工程师批准,可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
D.经业主批准,可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
40、由于企业改制,或者企业分立、合并后组建设立的建筑业企业,其资质等级根据()按照规定的审批程序核定。
A.原企业的资质等级
B.实际达到的资质条件
C.降低一级原企业的资质等级
D.合并前较低的企业资质等级
41、民事诉讼是解决建设工程纠纷的重要方式。
其中民事诉讼的参与人不包括()。
A.证人B.第三人
C.审判长D.鉴定人
42、关于财产保险合同的说法,正确的是( )。
A.保险合同不可以转让
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
43、超过诉讼时效期间,当事人()的,不受诉讼时效的限制。
A.提起诉讼B.提出请求C.主张权利D.自愿履行
44、监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时,应当( )。
A.责令施工企业整改
B.向施工企业项目经理报告
C.向建设单位驻工地代表报告
D.向建设行政主管部门报告
45、根据《水污染防治法》关于防止地表水污染的具体规定,下列说法错误的是()。
A.在生活饮用水源地的水体保护区内,不得新建排污口
B.禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液
C.向水体排放含热废水,应当采取措施,保证水体的水温符合水环境质量标准
D.禁止排放含病原体的污水
46、根据《建设工程安全生产管理条例》,在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的,一般情况下可能承担的法律责任是( )。
A.处以20万元罚款
B.责令施工企业限期改正
C.吊销施工企业营业执照
D.降低施工企业资质等级
47、政府对工程质量的监督管理主要以( )为主要手段。
A、行政审批
B、施工许可制度和竣工验收备案制度
C、竣工验收
D、质量考核与抽查
48、法人可以分为()。
A、行政法人和事业法人
B、企业法人和非企业法人
C、行政法人和社团法人
D、非企业法人和事业法人
49、关于无效施工合同工程款结算的说法,正确的是( )。
A.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,修复后的建筑工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持
B.施工合同无效,且建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工价款的,不予支持
C.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持
D.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,修复后的建设工程经验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,不予支持
50、根据《环境影响评价法》,在项目建设.运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时,应由()组织环境影响的后评价。
A.建设项目审批部门
B.原环评文件审批部门
C.建设单位
D.建设行政主管部门
51、在民事诉讼中,当事人不需要运用证据加以证明的是( )的事实。
A.请求实体权益
B.免除自己法律责任
C.主张程序违法
D.对方承认
52、关于二级建造师执业范围的说法,正确的是( )。
A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人,项目均为小型工程施工项目的除外
B.注册建造师担任施工项目负责人期间,经受聘企业同意,可以变更注册另一企业。
C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的,办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人
D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日,注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人
53、法律效力等级是正确适用法律的关键,下述法律效力排序正确的是()。
A.国际条约>宪法>行政法规>司法解释
B.法律>行政法规>地方性法规>部门规章
C.行政法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章
D.宪法>法律>行政法规>地方政府规章
54、主债权债务合同无效,担保合同( ),但法律另有规定的除外。
A.仍然有效
B.无效
C.在担保期间内有效
D.效力待定
55、根据《民事诉讼法》,当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议,由双方当事人依法共同向( )基层人民法院提出。
A.当事人所在地
B.调解协议履行地
C.调解协议签订地
D.调解组织所在地
56、关于注册建造师执业管理的说法,正确的是()。
A.施工中形成的施工管理文件,应当有注册建造师签字或盖执业印章
B.施工单位签署质量合格的文件上,必须有注册建造师的签字盖章
C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任
D.大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任
57、施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由( )承担,或者按照合同约定执行。
A、施工单位
B、责任方
C、建设单位
D、暂停决定方
58、由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批,编号和发布的标准,属于( )。
A.国家标准
B.行业标准
C.地方标准
D.企业标准
59、关于劳动合同效力的说法,正确的是( )。
A.存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的,劳动合同全部无效
B.用人单位发生合并或者分立,须与劳动者重新签订劳动合同
C.用人单位投资人发生变更,原劳动合同继续有效
D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的,以在先的时间为劳动合同的生效时间
60、王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉,2001年3月5日委托某专利事务所申请专利,3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利,5月15日专利局将其专利公告,2003年2月13日授予王某专利权。
该专利权届满的期限是()。
A.2021年3月5日B.2021年3月15日
C.2021年5月15日D.2023年2月13日
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、不能作为民事诉讼证人的有()
A.本案书记员
B.本案鉴定人员
C.本案诉讼代理人
D.无民事行为能力人
E.当事人亲属
2、关于劳动合同订立的说法,正确的有()。
A.试用期包含在劳动合同期限内
B.固定期限劳动合同不能超过10年
C.商业保险是劳动合同的必备条款
D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立
E.建立全日制劳动关系,应当订立书面劳动合同
3、事法律关系的主体包括()
A.法人
B.财物
C.权利义务
D.行为
E.自然人
4、下列责任中,属于行政处罚的有().
A.责令停产停业
B.罚金
C.暂扣或者吊扣执照
D.赔偿损失
E.治安拘留
5、建设工程价款优先受偿权的范围是()。
A.施工工作人员的报酬
B.实际支付的建筑构配件价款
C.欠付工程价款的利息
D.实际支付的材料款
E.当事人未约定的垫资利息
6、人民法院审理行政案件,审判庭组成符合法律规定的是( )
A.审判员独任
B.审判员、书记员
C.审判员三人以上单数
D.审判员、陪审员三人以上单数
E.陪审员三人以上单数
7、下列法律事实,应当属于不当得利的是( )
A.公民甲从路上检到一个钱包
B.司机乙驾车撞倒一名老人,但老人并未向乙要求赔偿
C.学生丙通过考试作弊的手段获得一笔奖学金
D.农民丁购买的一头母牛半月后领回一头牛犊
E.教师戊购买的一张彩票中了大奖
8、于建设工程保修义务和损失赔偿责任的说法,正确的是( )。
A.施工企业未按照设计要求施工造成的质量缺陷,由施工企业负责返修并承担赔偿责任
B.因设计问题造成的质量缺陷,施工企业先负责维修,其赔偿责任由施工企业向设计单位索赔
C.因建筑质量不合格引起的质量缺陷,如属施工企业采购的,有施工企业负责维修并承担赔偿责任
D.因监理单位错误管理造成的质量缺陷,先由施工企业负责维修,其赔偿责任由施工企业向监理单位索赔
E.因使用单位使用不当造成的损坏问题,先由施工企业负责维修,其损失由使用单位自行承担
9、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的。
在合同对违约责任没有具体约定的情况下,违约方应当承担的法定违约责任有( )
A.继续履行
B.采取补救措施
C.赔偿损失
D.支付违约金
E.定金
10、下列关于建筑工程施工许可的表述中正确的有()。
A.工程因故中止施工,建设单位应在中止施工之日起1个月内向原发证机关报告
B.中止施工6个月以上的工程恢复施工前,应重新核验施工许可证
C.因故不能在领取施工许可证后的3个月内开工时,可以申请延期
D.须取得所在地县级以上人民政府建设行政主管部门审批的施工许可证,方可施工
E.建设行政主管部门应当在接到办理施工许可证申请后30日内审批施工许可证
11、关于地役权的说法,正确的有()。
A.需役地上的用益物权转让时,受让人同时享有地役权
B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率
C.地役权未经登记不得对抗需役地人
D.地役权由需役地人单方设立
E.地役权属于用益物权
12、某律师接受当事人委托参加民事诉讼,以下属于委托代理权消灭的原因有( )
A.诉讼终结
B.当事人解除委托
C.代理人辞去委托
D.委托代理人死亡
E.委托代理人有过错
13、下列情形中,可以视为撤回仲裁申请的是( )。
A.仲裁申请人经书面通知,无正当理由拒不到庭
B.被申请人与申请人达成调解协议
C.仲裁申请人未经仲裁庭许可中途退庭
D.被申请人与申请人自行和解
E.申请人无理取闹,扰乱仲裁秩序的
14、《工程建设项目施工招标投标办法》中对于联合体投标,下列()说法是错误的。
A.联合体参加资格预审并获通过的,其组成的任何变化都必须在提交投标文件截止之日前征得招标人的同意
B.联合体各方必须指定牵头人,并应当向招彪人提交由联合体成员牵头人签署的授权书
C.联合体投标的,联合体各方必须指定牵头人,并必须以联合体牵头人的名义提交投标保证金
D.联合体投标的,联合体各方必须指定牵头人,授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作
E.联合体投标时,以联合体中牵头人名义提交的投标保证金,对联合体各成员具有约束力
15、关于资本公积的核算说法正确的是()。
A.接受非现金资产捐赠准备,是指企业因接受非现金资产捐赠而增加的资本公积
B.接受现金金捐赠,捐赠人捐赠的现金虽然增加了企业的权益,归企业的投资者所有,但并不形成企业的实收资本,而作为资本公积进行核算
C.股权投资准备是指企业对被投资单位的长期股权投资采用权益法核算时,因被投资单位接受捐赠等原因增加的资本公积,企业按其持股比例计算而相应增加的资本公积
D.其他资本公积是指企业收到国家拨人的专门用于技术改造、技术研究等的拨款项目完成的,按规定转入资本公积的部分,企业应按转入金额入账
E.外币资本折算差额是指企业接受外币投资因所采用的汇率不同而产生的资本折算差额
16、申请建造师注册人员必须同时具备下列条件( )。
A、取得建造师执业资格证书
B、无犯罪记录
C、无行政处罚记录
D、身体健康,能坚持在建造师岗位上工作
E、经所在单位考核合格
17、按照《建筑工程施工招标文件范本》规定,施工招标文件内容的编写应遵循()。
A.投标保证金数额不超过投标总价的5%
B.中标单位应按规定向招标单位提交规定比率的履约担保
C.投标准备时间最短不得少于20天
D.—般结构不太复杂或工期在6个月以内的工程,才可以采用固定价格
E.明确因承包方拖延工期造成费用损失的计算方法或规定
18、在民事诉讼证据认定中,不能单独作为认定案件事实依据的有( )。
A.以严重违背公序良俗的方法获取的证据
B.未成年人所作的与其年龄和智力状况不想当的证言
C.无正当理由未出庭作证的证人证言
D.与一方当事人的代理人有利害关系的证人出具的证言
E.无法与原件、原物核对的复印件、复制品
19、在施工单位的下列行为中,处工程合同价款2%以上4%以下的罚款并责令改正的有()。
A.在施工中偷工减料
B.使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备
C.有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为
D.不履行保修义务或者拖延履行保修义务
E.转包工程
20、建设工程的发包方式主要有()。
A.公开发包B.邀请发包
C.招标发包D.直接发包
E.间接发包
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、【答案】B
【解析】本题考查的是定金。
履约方可以要求违约方支付双倍的定金或者返款定金并支付违约金,以上两个原则只可二选一。
按照最大补偿来考虑,应当选择返还定金并支付违约金,6+4=10万。
2、C
3、C
4、【答案】D
5、C
6、答案:
A
解析:
投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的监理、业绩和拟用与完成招标项目的机械设备等。
7、【答案】C
8、正确答案:
D
9、【答案】C
【解析】本题考查的是建筑节能的规定。
《节约能源法》规定,国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。
10、【答案】D
【解析】在我国,《中华人民共和国仲裁法》是调整和规范仲裁制度的基本法律,但《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁,即"平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷、仲裁、劳动争议仲裁和农业承包合同纠纷仲裁不受《仲裁法》的调整"此外,根据《仲裁法》第3条的规定,下列纠纷不能仲裁:
1.婚
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 木里藏族自治县版二级建造师建设工程法规及相关知识试题 含答案 木里藏族自治县 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 试题 答案
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)