广东省建筑施工合同第四部分专用条款.docx

广东省建筑施工合同第四部分专用条款.docx

《广东省建筑施工合同第四部分专用条款.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广东省建筑施工合同第四部分专用条款.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

广东省建筑施工合同第四部分专用条款广东省建筑施工合同第四部分专用条款第三部分专用条款1.定义1.53所采用的书面形式包括：

文书；信件；电报；传真；电子邮件；其他：

2.合同文件及解释2.2（10）组成合同的其他文件：

4.语言及适用的法律、标准与规范4.3约定适用的标准、规范的名称：

5.施工设计图纸5.1施工设计图纸由发包人提供

（1）施工设计图纸提供的时间：

（2）施工设计图纸提供的数量：

5.2施工设计图纸由承包人提供

（1）施工设计图纸提供的时间：

（2）施工设计图纸提供的数量：

6.通讯联络6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式

（1）各方通讯地址和收件人：

发包人通讯地址：

收件人：

邮政编码：

承包人通讯地址：

收件人：

邮政编码：

监理单位通讯地址：

收件人：

邮政编码：

造价咨询单位：

通讯地址：

收件人：

邮政编码：

（2）视为送达的其他方式：

7.工程分包7.5

（1）指定分包工程：

（2）分包工程价款的支付方式：

13.交通运输13.1道路通行权和场外设施的约定：

13.2场外施工道路的约定：

13.3超大件和超重件运输的约定：

14.专项批准事件的签认：

14.2

（1）专项批准事件的监理工程师：

具体人选：

印章形式：

签字样式：

授权范围：

（2）专项批准事件的造价工程师：

具体人选：

印章形式：

签字样式：

授权范围：

（3）专项批准事件的建造师：

具体人选：

印章形式：

签字样式：

授权范围：

19.发包人19.2发包人完成下列工作的约定：

（1）办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：

（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：

（3）开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：

（4）提供有关资料的时间：

（5）办理有关所需证件的约定：

（6）现场交验的时间：

（7）提供施工设计图纸、设计文件的时间：

（8）组织图纸会审和设计交底的约定：

（9）协调处理施工场地周围地形关系问题和做好临近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：

（10）接收已完工程支付工程相关价款的约定：

委托给承包人负责的部分工作有：

19.3提供施工场地的时间：

19.4发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定

（1）提供的时间：

（2）提供的份数：

19.5支付期及支付方式的约定

（1）工程价款支付期限按合同通用条款规定期限支付。

其他：

（2）工程价款支付方式：

按协议书所注明的帐号银行转帐。

支票支付。

其他方式：

20.承包人20.2承包人完成下列工作的约定（5）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：

20.4承包人完成设计的约定

（1）承包人负责的设计有：

（2）承包人提供设计图纸的时间：

22.发包人代表22.1发包人代表及其权力的限制

（1）发包人任命（）为发包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传真号码：

（2）发包人对发包人代表权力做如下限制：

23.监理工程师23.1负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

（1）监理单位：

法定代表人：

（2）任命（）为监理工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传真号码：

23.3（11）需要发包人批准的其他事项：

24.造价工程师24.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

（1）造价咨询单位：

法定代表人：

（2）任命（）为造价工程师，其联络通讯地址如下:

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传真号码：

24.3（4）需要发包人批准的其他事项：

25.承包人代表25.1承包人任命（）为承包人代表，其通讯联络地址如下：

联系电话：

邮政编码：

联系电话：

传真号码：

26.指定分包人26.1依法指定的分包人及其有关规定：

（1）实施、完成任何永久工程的分包人：

（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：

28.工程担保28.1承包人提供履约担保的约定：

（1）履约担保的金额：

（大写）（小写）

（2）提供履约担保的时间：

签订本合同时。

其他时间，具体为：

（3）出具履约担保的银行：

28.2履约担保退还时间的约定：

28.4发包人提供支付担保的约定

（1）支付担保的金额：

（大写）（小写）

（2）提供支付担保的时间：

签订本合同时。

其他时间，具体为：

（3）出具支付担保的银行：

28.5履约担保退还时间的约定：

28.8担保内容、方式和责任等事项的约定：

31.不可抗力31.1（4）不可抗力的其他情形：

32.保险32.1发包人委托承包人办理保险事项有：

合同通用条款31.1款的第

（1）项；合同通用条款31.1款的第

（2）项；合同通用条款31.1款的第（3）项。

合同通用条款31.1款的第（4）项。

32.8担保内容和责任等事项的约定：

33.进度计划和报告33.3承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：

34.开工34.2监理工程师在本合同签订后的（）内签发开工令。

按合同通用条款规定的42天其他时间：

35.暂停施工和复工35.4发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：

36.工期及工期延误36.1合同工程的工期约定为（）天。

（1）（）（工程名称）单项（位）工程的工期约定为（）天。

（2）（）（工程名称）单项（位）工程的工期约定为（）天。

38.提前竣工38.1计划竣工日期：

42.质量目标42.1工程质量标准：

45.安全文明施工和环境保护45.1安全文明施工的内容：

45.5治安管理的约定：

46.测量放线46.1施工控制网资料提交的时间：

46.2测量放线误差的约定：

48.发包人供应材料和工程设备48.1发包人是否供应材料设备发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。

48.8发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：

49.承包人采购材料和工程设备49.1承包人采购的材料和工程设备：

49.2承包人供货与清点要求：

49.8发包人指定的生产厂家或供应商：

50.材料和工程设备的检验试验50.2材料和工程设备检验试验时间和地点：

51.施工设备和临时设施51.2发包人提供的施工设备和临时设施：

53.隐蔽工程和中间验收53.1中间验收部位有：

55.工程试车55.1是否需要试车不需要试车的，本条不适用。

需要试车的，试车的内容和要求：

56.工程变更56.4承包人提出合理建议应得的奖励：

58.竣工验收58.10单位工程和工程部位的验收合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。

合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：

（1）（工程名称）工程，计划竣工时间，其范围包括：

（2）（工程名称）工程，计划竣工时间，其范围包括：

58.11合同工程需在施工期运行的约定：

59.缺陷责任与质量保修59.6缺陷责任期的约定：

59.8工程质量保修的约定：

63.暂列金额63.1合同工程的暂列金额为元。

65.暂估价65.3非招标专业工程的暂估价金额为元。

66.提前竣工奖与误期赔偿费66.1提前竣工奖的约定：

没约定提前竣工奖的，本款不适用。

约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为元，提前竣工奖的最高限额是元。

66.2误期赔偿费的约定

（1）每日历天应赔付额度为元。

（2）误期赔偿费最高限额是元。

67.优质优价奖67.1优质优价奖的约定：

没约定优质优价奖的，本款不适用。

约定优质优价奖的等级：

67.2优质优价奖的计提与支付：

国家级质量奖，合同价款的3%，即元；省级质量奖，合同价款的2%，即元；市级质量奖，合同价款的1%，即元。

68.合同价款的约定与调整68.2合同价款的调整因素包括：

工程量的偏差；工程变更；物价及后继法律法规的变化；费用索赔事件或发包人负责的其他情况；工程造价管理机构发布的造价调整；其他调整因素：

72.工程变更事件72.4工程变更，导致综合单价调整的方法：

按合同通用条款的规定调整。

按以下方法调整：

73.工程量的偏差事件73.2工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：

按合同通用条款的规定调整。

按以下方法调整：

73.3工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：

按合同通用条款的规定调整。

按以下方法调整：

75.现场签证事件75.3现场签证报告确认约定的时间：

76.物价涨落事件76.1调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。

物价涨落超过合同通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下：

（1）固定系数a为；

（2）人工权重系数b为；（3）机械台班权重系数c为；（4）钢筋权重系数d为；（5）其他资源的权重系数：

76.2调整合同价款日期招标工程的递交投标文件截止日期:

非招标工程的合同订立时间：

78.支付事项78.2计算利息的利率按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

其他为：

。

79.预付款79.1预付款的约定没约定预付款的，本款不适用。

约定预付款的，预付款的金额为元，其支付办法及抵扣方式按本条有关规定确定。

79.2预付款支付申请的约定：

（1）

（2）79.4预付款抵扣方式预付款按照期中应支付工程款的%扣回，直到扣完为止。

其他方式：

80.安全文明施工费80.1安全文明施工费的内容、范围和金额的约定

（1）安全文明施工的内容及范围：

按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

合同双方的其他要求：

（2）安全文明施工费的总金额为元。

80.2安全文明施工费预付金额、支付办法和抵扣方式按合同通用条款的规定。

其他：

81.进度款81.1支付期间：

以月为单位。

以季度为单位。

以形象进度为准，具体为：

（1）

（2）本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项：

81.2期中付款的最低限额为元。

82.竣工结算与结算款82.1结算的程序和时限：

按合同通用条款的规定办理。

不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：

84.质量保证金84.2质量保证金的金额及扣留

（1）质量保证金的金额按合同通用条款的规定，即按合同价款的3。

其他为。

（2）质量保证金的扣留按照合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为3%。

其他方式：

84.3质量保证金的返还时间：

85.最终清算付款85.1最终结清申请报告提交份数：

提交期限：

86.合同争议86.4争议调节或认定机构按合同通用条款本款的规定；不按合同通用条款本款的规定，合同双方认可为：

（1）

（2）（3）86.6双方同意选择下列一种方式解决争议：

向（仲裁机构）申请仲裁。

向有管辖权的人民法院提起诉讼。

91.保密要求91.1提供保密信息的期限：

94.合同份数94.1提供合同文本按合同通用条款的规定，由发包人提供。

不按合同通用条款的规定，提供方式为：

94.2合同副本的份数份，其中发包人份，承包人份。

96.补充条款96.196.296.396.496.5