铁路建设 工程施工合同范本.docx
- 文档编号:6944063
- 上传时间:2023-01-12
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:26.27KB
铁路建设 工程施工合同范本.docx
《铁路建设 工程施工合同范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《铁路建设 工程施工合同范本.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
铁路建设工程施工合同范本
朔黄铁路发展有限责任公司原平分公司
铁路建设工程施工合同
合同号:
()
二○年月
河北.肃宁
铁路建设工程施工合同条款
合同名称:
签订时间:
合同编号:
签订地点:
河北省肃宁县
甲方:
朔黄铁路发展有限责任公司原平分公司
乙方:
资质等级及证书号:
本工程由甲方经【招标】选定为【中标】单位,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第1条工程概况
1.1建设项目或工程名称:
1.2工程地点:
1.3承包范围:
1.4工程内容:
1.5承包方式:
第2条工期
2.1开工日期:
本合同工程定于年月日开工。
2.2竣工日期:
本合同工程定于年月日竣工。
第3条合同价款
3.1本工程的合同价款为元人民币(大写人民币元整)。
(价款项目见附件1《工程量清单计价表》)
3.2Ⅱ类变更设计、一般自然灾害、乙方自购料(含水、电)施工期涨价费用、配合费、其它协调费及非甲方原因造成的抢进度措施费、窝工费均为乙方包干费范畴,一次包死,不再调整。
第4条工程质量
4.1乙方必须按照技术交底文件和国家及行业主管部门现行的技术标准、规范和良好的行业惯例进行施工,对所承包项目的工程质量负终身责任。
4.2乙方所承包的工程,必须全部达到国家及行业主管部门现行的工程质量验收标准和技术交底文件的要求。
4.3凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,达到质量验收标准。
返工后仍不能达到的,由乙方承担违约责任。
由于甲方原因达不到工程质量标准的,由甲方承担返工责任及经济支出。
4.4质量缺陷的经济责任
质量缺陷是指工程不符合国家或行业主管部门的有关技术标准、技术交底文件及合同中对质量的要求。
4.4.1乙方对工程质量缺陷返修的经济责任由责任方承担。
4.4.1.1乙方未按国家或行业主管部门有关技术标准、技术交底文件及合同规定要求施工,造成质量缺陷,由乙方承担经济责任。
4.4.1.2由于其他原因造成的质量缺陷,乙方不承担责任,乙方发生的返修费由甲方按有关规定协商解决。
4.4.2乙方自接到返修通知之日起,5天内应到达现场,与甲方共同明确责任方,商议返修事宜。
第5条技术交底文件
5.1甲方应在开工前,向乙方提供2套技术交底文件。
5.2乙方要求增加技术交底文件的份数,由甲方提供,费用乙方自负。
5.3乙方收到技术交底文件后,在5日内自行组织现场核对。
若有误,须经甲方现场确认。
5.4非经甲方提供的技术交底文件,不能作为乙方施工依据。
5.5变更技术交底文件按本合同第16条办理。
第6条双方驻工地机构及代表
6.1甲方驻工地机构名称:
朔黄铁路发展有限责任公司项目部
甲方代表姓名:
6.2乙方驻工地机构名称:
乙方项目经理姓名:
项目经理资质证书编号:
乙方项目经理需变更时,应事先向甲方申请并取得甲方同意后方可更换,并在新任到达岗位后3天内通知甲方。
乙方新任项目经理应继续承担前任应负的责任和义务(合同文件约定的义务和其职权内的承诺)。
第7条甲方工作
7.1按甲方下达的年度计划,依据合同工期与施工组织设计,及时提供所需建设资金。
7.2派驻工地机构和代表,履行甲方职责,协调各方工作。
7.3按本合同约定,供应有关技术交底文件。
7.4向乙方进行施工图技术交底。
7.5编制项目指导性施工组织设计,审查乙方报送的实施性施工组织设计、既有线改造过渡工程施工方案,并督促实施。
7.6申请项目开工报告,审批单位工程和单项工程开工报告。
7.7按本合同约定的分工范围和要求,供应设备和材料。
7.8按权限审批变更设计。
7.9按本合同约定办理验工计价手续,拨付和结算工程价款。
7.10按规定办理开工前审计、项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。
7.11按有关规定组织和参加竣工验收交接工作。
7.12如果乙方拖欠雇工工资,经工程所在地劳动监察部门查明,甲方有权根据监察部门的要求,从应付工程款中直接扣除。
第8条乙方工作
8.1根据原铁道部“建工电(2004)92号《关于施工单位加强施工图纸核对工作的通知》”电文精神,乙方接到技术交底文件后,应按国家和相关部委颁布的规程、规范、标准和有关规定,对技术交底文件进行现场核对和确认。
发现技术交底文件与现场实际、地质等情况不符,必须及时向甲方书面报告,并提出建设性意见,待批准后实施。
以提高技术交底文件的完整性、准确性和符合性,确保工程质量。
乙方对因明显差错、与现场实际不符,未向甲方报告,或未按甲方要求进行纠正、完善造成的工程质量事故,应承担相应责任。
8.2编制实施性施工组织设计,报送甲方,审定后组织实施。
8.3按施工投标时的承诺,如期上足工程所需施工劳力和机具设备。
8.4乙方应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员:
(1)具有相应资格的专业技工和合格的普工;
(2)具有相应施工经验的技术人员;
(3)具有相应岗位资格的各级管理人员。
乙方安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。
乙方更换主要管理人员和技术骨干时,应取得甲方的同意。
特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明,甲方有权随时检查。
甲方认为有必要时,可进行现场考核。
8.5按期向甲方报送季、月度施工计划,用款计划,季、月工程统计报表,质量安全事故报表。
8.6按本合同约定的分工范围,做好材料和设备的采购、检验、加工和管理,严格把好质量关。
8.7严格按照技术交底文件要求进行施工,确保工程质量,按合同约定的时间完工和交付使用。
8.8坚持文明施工,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
8.9按照规定提出竣工文件,参加竣工验收工作。
8.10按甲方验工计价办法及时提报验工计价资料,办理工程价款结算和竣工结算。
8.11对已完工的工程和安装的设备,在验交前应负责保管,保证其完好状态。
8.12接受甲方的现场施工监理,执行甲方委托职权范围内的各项指令。
8.13对本合同段的全部工程的质量保修,按签订的工程质量保修书执行。
保修时间以交接验收报告中明确规定的时间为准计算。
在保修期内,确有施工质量缺陷,乙方应无偿返工重做或承担全部经济损失。
8.14保障乙方人员的合法权益
乙方应与其雇佣的人员签订劳动合同,按时发放工资、办理保险,并遵守劳动合同法规定工作时间、休息休假等要求。
乙方应为其雇佣人员提供必要的食宿条件,以及符合环境保护和卫生要求的生活环境。
乙方应按国家有关劳动保护的规定,采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。
乙方应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
8.15工程价款应专款专用
甲方按合同约定支付给乙方的各项价款应专用于合同工程。
8.16资金监管
乙方开设银行账户必须经甲方同意,同时甲方、乙方、相关银行签订资金管理三方协议。
乙方应加强资金管理,严禁借用、挪用、挤占建设资金等现象发生。
第9条进度计划
9.1乙方在接到甲方下达的投资计划15日内,向甲方以书面形式提出施工进度计划,并于每一月最后一周提出下一月工程进度计划。
9.2甲方代表应在收到乙方施工进度计划15天内,以书面形式予以批准或提出修改意见通知乙方,逾期未批复,可视为同意乙方报告,乙方可据此施工。
9.3经甲方同意的施工进度计划,是本合同的组成部分,双方必须遵守。
9.4由于非乙方原因造成进度滞后,乙方应以书面形式报甲方代表备案。
第10条延期开工
10.1乙方应按本合同规定的开工日期开始施工。
如乙方不能按时开工,应在合同开工期前10天,书面向甲方代表提出延期开工理由和要求的报告。
10.2甲方应在接到乙方报告后10天内答复。
10.3甲方代表不同意延期开工要求或乙方未在规定的时间内提出延期开工要求,竣工日期不予顺延。
10.4由于甲方原因不能按时开工,甲方应在合同开工日期前5天,以书面形式通知乙方后推迟开工日期,必要时顺延工期,费用按有关规定双方协商确定。
第11条暂停施工
11.1在确有必要时甲方有权签发停工令,要求乙方暂停施工,并在3天内提出处理意见。
11.2乙方应按甲方要求停止施工,妥善保护已完工程。
11.3乙方在接到甲方代表书面复工通知后,继续施工。
11.4停工责任在甲方,必要时顺延工期,费用按有关规定双方协商确定。
停工责任在乙方,乙方承担违约责任,并承担所发生的费用。
第12条工期延误
12.1工期延误原因及责任
12.1.1不可抗力,非甲、乙方责任。
12.1.2施工图不能按规定日期提交,属甲方责任。
12.1.3重大设计变更引起工程量变化,属甲方责任。
12.1.4发生重大质量事故,属造成事故责任方责任。
12.1.5建设资金不到位,属甲方责任。
12.1.6年度计划调整,属甲方责任。
12.1.7其他原因,依其性质方确定责任方。
12.2工期延误后果及处理。
12.2.1甲方原因造成工期延误,乙方在情况发生后5天内,就延误工期内容、原因及要求向甲方代表提出书面报告,甲方代表在收到报告后10天内予以确认、答复,逾期未答复,乙方即可视为延期要求已被确认,费用按有关规定双方协商确定。
12.2.2乙方原因造成工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。
12.2.3非甲、乙双方原因造成工期延误,由双方协商解决。
第13条工期提前
如提前工期,需经双方协商一致并签定提前竣工协议。
乙方按协议修改进度计划,报甲方批准。
甲方应在5天内给予答复,并为赶工提供方便条件。
提前竣工协议包括以下主要内容:
13.1提前的时间要求;
13.2乙方采取的赶工措施;
13.3甲方为赶工提供的条件。
第14条工程质量检查
14.1乙方在施工现场必须建立完善的质量保证体系,并保证其有效运行,确保结构安全和工程质量。
并应在工地设立专职质检人员,负责施工过程中工程质量的管理和检查。
14.2乙方按有关规程规范严格进行过程控制,认真作好工程自检和现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测,确保工程质量。
同时详细作好检查记录,编制工程质量报表,定期提交甲方审查。
14.3乙方应随时接受甲方的监督、检查、检验,不合格的工程按要求返工或修改,承担返工或修改的费用。
14.4甲方原因造成工程返工或修改,引起的经济支出,由甲方承担。
第15条隐蔽工程检查和签证
15.1在通知甲方代表对隐蔽工程检查前,乙方应严格进行自检。
15.2乙方自检合格后,按建设部等相关部委规定格式填写隐蔽工程检查证及附件,于隐蔽前48小时,通知甲方代表到现场进行检查,并在检查证签字,方可继续施工。
检查不合格或检查证及附件与实际不符,甲方代表不予签证,待乙方改正后重新检查签证。
15.3验收期间,甲方无论是否参加过验收,都有对隐蔽工程重新检验的权力,乙方应予以配合。
甲方代表在接到隐蔽工程检查通知后,不按时到现场,对危及安全的工点,乙方有权视现场情况予以隐蔽,其后果由甲方承担。
15.4乙方未按规定通知甲方代表到现场进行检查,需重做检查及返工的费用均由乙方负责。
15.5与设计资料存在差异的隐蔽工程,乙方在通知甲方代表的同时,还应通知设计单位参加检查、签证。
15.6乙方应接受甲方代表的随时抽查和重点检查,并提供必要的检查条件。
第16条变更设计
变更设计的分类、程序、分工及费用处理,按《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建[2012]253号)及现行的《朔黄铁路发展有限责任公司工程变更设计管理办法》办理。
16.1Ⅰ类变更设计经原批准单位批准后,甲方应在5天内向乙方发出变更设计通知单。
16.2Ⅱ类变更设计经甲方审定后,甲方应在3天内向乙方发出变更设计通知单,未见变更设计通知单,乙方不得擅自施工。
16.3Ⅰ类变更设计经批准后,按原中标原则调整合同价款。
Ⅱ类变更设计不予调整合同款。
第17条材料设备
17.1本合同项下材料设备均由乙方自行采购。
17.2乙方采购的材料设备要满足设计和规范的要求,所有材料和设备均应达到国家规范“合格”标准以上,并提供产品合格证明及检验资料。
如发现不合格材料、设备用于工程中,乙方应无条件返工且费用自理,同时应承担甲方由此而引起的损失。
第18条合同价款调整
本合同签订后任何一方不得擅自改变合同价款,但有下列情况之一的可作调整:
18.1人力不可抗拒的自然灾害造成的损失(仅指50年一遇洪水及六级以上地震);
18.2因甲方优化设计引起的工程量增减者,其费用按原合同的单价做相应调整;
18.3按程序批准的Ⅰ类变更设计。
双方特别约定,本合同规定的验工计价不构成对合同价款的调整。
第19条验工计价
本工程实行一次验工计价。
19.1竣工结算:
建设项目竣工时,由乙方编制竣工结算表,经甲方代表签认后,报甲方审批,作为竣工结算的依据。
19.2需要安装的设备,待安装就位后凭发货票计价。
不需要安装的设备和工器具,根据发货票及固定资产验收或保管记录办理计价。
第20条合同价款支付
20.1竣工结算价款,乙方在竣工结算后5天内,将《工程竣工结算表》报送甲方,甲方在30天内审理办清结算手续,付至竣工结算价款的95%。
20.2工程尾工款。
工程尾工款待工程全部竣工验收办理资产移交手续且工程保修期满,确认无遗留问题后30天内一次结清。
20.3本合同项下甲方应付的全部款项由甲方【原平会计核算中心】负责支付。
第21条竣工验收
21.1本工程的竣工验收按行业主管部门现行的《铁路建设项目竣工验收交接办法》组织进行。
21.2竣工验收交接依据:
21.2.1批准的技术交底文件(包括经批准的变更文件);
21.2.2批准的有关本工程建设的文件;
21.2.3设计时采用的规程、规范(维修规则不作为验收依据);
21.2.4行业主管部门规定的铁路工程质量评定验收标准。
21.3竣工验收中甲方的工作:
21.3.1认真审查乙方提出的竣工验收申请;
21.3.2确认工程达到竣工验收交接程度时,向项目主管部门提出申请竣工验收的报告,请求组织初验;
21.3.3受项目主管部门指定主持现场初验,并负责写出初验报告;
21.3.4督促检查乙方按期完成初验中提出的未完工程或工程质量有问题需要整治的工程;
21.3.5组织乙方及有关单位在正式验收30天前编制好全部竣工文件;
21.3.6按验收委员会的安排参加正式验收工作;
21.4竣工验收中乙方的工作:
21.4.1本工程已按设计配套完成,并具备运输条件,在提出验收报告前,乙方应按技术交底文件及验标进行全面自检;
21.4.2自检合格后,提出申请竣工验收报告,说明本工程完成情况、验收准备情况,以及申请办理竣工验收的具体日期等上报甲方;
21.4.3本工程正式验收前,乙方应编制好包括正式竣工图、有关规定的图表、已完工程数量的报告、已完工程技术资料、地亩资料等的竣工文件一式份;
21.4.4工程的竣工验收,乙方应在正式验收交接前7天向甲方提供开办运营所需的技术文件;
21.4.5按验收委员会的安排参加竣工验收工作。
第22条竣工决算
22.1竣工决算由甲方统一组织并负责编制。
乙方应按要求认真、及时向甲方提供财产交接资料。
22.2竣工决算按行业主管部门现行的《铁路基本建设工程竣工决算和交付使用财产编制办法》的规定执行,在工程项目正式验收后6个月内完成,并报有关部门。
第23条工程分包
所有工程项目不允许分包。
第24条环境保护
24.1乙方在施工中环境保护、水土保持工作须按当地环保、水保部门的有关规定及批复意见进行处理。
环保、水保工程严格按“三同时”原则组织实施,避免造成环境污染。
如有变更,乙方应先通知甲方,并按有关变更设计管理办法及程序办理。
乙方如未通知甲方变更或未经当地环保、水保部门审批而擅自施工,造成的后果由乙方承担。
24.2在完成本工程施工过程中,乙方在施工中取土、弃土、排污等的处理应符合环境保护的有关规定。
避免影响、污染工程所处环境及水域,一旦发生,其后果由乙方负责,并承担相应费用。
完工后及时恢复植被。
24.3乙方应在施工中采取有效的防范措施,保护施工现场环境,避免因施工方法不当而引起的粉尘、噪音、震动及其他污染或其它原因造成对公众财产和居民生活环境的伤害或妨碍。
第25条文物保护
在施工中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时,乙方应采取有效保护措施,并尽快通知甲方。
甲方应在收到通知后立即与有关管理部门协商处理意见,在24小时内通知乙方。
延误工期时,由甲、乙双方协商确定补救措施。
第26条合理化建议
乙方对设计或原材料串换提出合理化建议,应向甲方申报,由甲方组织有关单位研究,按批准权限应进行审批。
经批准采纳的合理化建议节约的投资,按行业主管部门现行有关规定进行奖励。
第27条安全施工
27.1甲乙双方必须认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》界定的安全生产责任。
必须办理安全生产许可证。
在施工中,必须严格按行业安全技术规程实施工程施工。
设置专职安检人员,制定相应制度、措施、方案,保证施工安全。
27.2一旦发生重大事故,乙方必须立即采取抢救措施,同时报告上级主管部门和当地安全生产监督管理部门、检察机关,并通知甲方代表,甲方代表应按规定向上级安全、建设主管部门报告。
甲乙双方均应积极为抢救提供条件,并报告行业安全生产监督管理部门分析、定性、定责,按责任接受处罚并承担相应费用。
27.3为了保护工程、保障施工人员和群众的安全,在必要的地点和时间内,乙方应设置照明和防护、警告信号和看守。
27.4在施工中,遇有动力设备、高压电线路、地下管道、压力容器、易燃易爆品、有毒有害物体等情况,需要特殊防护时,乙方必须按设计要求和行业标准、惯例,采取可靠安全防护措施。
27.5设计未考虑,在施工中又必须采取防护措施时,按有关变更设计规定办理。
27.6乙方应接受甲方对其施工技术安全措施进行的监督、检查。
27.7乙方施工责任区域按规定配备消防设施设备,对施工责任区域的防火、防爆和治安负责。
27.8乙方必须按照法律法规和有关规定,为本单位从业人员配备合格的劳动保护、对人身安全负责。
27.9乙方的道路交通安全由乙方负责。
27.10在合同履行期间,因乙方施工造成第三方人身或者财产受到损害的,由乙方承担全部责任。
27.11贯彻执行朔黄铁路公司“坚持以人为本,突出风险管控,狠抓体系落地,实现本质安全”的本质安全方针。
第28条知识产权和保密
28.1承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时,因侵犯第三方专利权或其他知识产权所引起的责任,由承包人承担。
28.2承包人在投标文件中采用专利技术的,专利技术的使用费包含在投标报价内。
28.3发包人提供的文件和其他资料,未经发包人同意,承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
第29条不可抗力
不可抗力发生后,乙方应迅速采取措施,尽力减少损失,并在24小时内向甲方代表通报受害情况,甲方应及时赴现场进行处理。
甲方应对灾害处理提供必要的条件。
乙方在20天内向甲方报告损失情况和清理、修复费用。
如灾害继续发生,由甲方承担防护措施费用。
因灾害发生的费用按下列原则处理:
29.1工程本身的损失,由甲方承担;
29.2人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;
29.3造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失,由乙方负责;
29.4所需清理修复工作的责任与费用的承担、由甲、乙双方另签订补充协议约定。
第30条工程停建或缓建
30.1由于甲、乙双方之外原因,导致工程停建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机械、设备和人员撤出施工现场。
甲方应按合同规定支付已完工程价款,承担保管费用,为乙方撤出提供必要的条件。
由于工程停建或缓建给乙方造成的损失,乙方应编制损失补偿费用计划,报送甲方,甲方审核后报上级主管部门批准,按批准金额拨付乙方。
30.2如甲方须由乙方继续承担缓建工程的维护,双方应另行签订协议。
第31条违约
31.1违约责任
31.1.1甲方的违约责任
31.1.1.1因甲方责任而造成工程延期的,合同工期顺延并承担责任,但本合同另有规定的除外。
31.1.2乙方的违约责任
31.1.2.1施工质量达不到设计和规范要求的,甲方有权要求乙方返工或返修,其费用由乙方承担,给甲方造成损失的,乙方应负责赔偿。
31.1.2.2因乙方原因延误工期,每延误一天,应向甲方支付合同价款0.2%的迟延完工违约金,由甲方从乙方合同价款中扣除。
31.1.2.3因乙方责任而导致工程不能继续施工的,甲方有权提出解除合同,由此造成的损失由乙方承担。
31.2违约处理
一方违约使合同不能继续履行的,另一方可以提出终止或解除合同,但必须以书面形式提前14天通知对方。
当合同终止或解除时,乙方应在30天内保护好施工现场。
因乙方保管不善而造成工程损失的,由乙方承担责任。
如因一方违约而未能履行合同的,违约方在承担违约责任后,仍应继续履行合同。
第32条协作与配合
32.1在合同实施过程中,甲、乙双方加强协作配合,对合同执行期内出现的新情况及时协商处理。
为保证本工程按计划顺利进行,乙方应主动或在甲方的协调下做好与其他各承包单位、前后专业工序之间的联系和配合。
32.2后续工程施工对已完工程造成损坏,要由后续承建单位负责恢复。
第33条争议解决
合同在履行过程中发生争议时,双方应本着公平、合理的原则,及时协商处理。
协商不成的,应向合同签订地人民法院起诉。
第34条合同生效与终止
本合同自甲、乙双方签章之日起生效。
工程正式验交保修期满后,甲方按竣工结算将费用支付完毕即告终止。
第35条补充协议
本合同未尽事宜,双方可以签订补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。
第36条合同组成
本合同由下列文件组成:
(1)合同正文;
(2)合同附件及双方书面确认的会议纪要、图表等;
(3)甲方编号为的招标文件;
(4)乙方编号为的投标文件。
上述文件之间如有不一致或相互矛盾之处,其优先性按照
(1)>
(2)>(3)>(4)的顺序确定。
双方另行签署的文件中对该文件的效力、优先性有明确约定的,从其约定。
第37条合同附件目录
附件一:
《工程量清单计价表》
第38条合同份数
合同正本2份,甲、乙双方各1份。
副本4份,甲、乙双方各2份。
(本页为签字页,无正文。
)
甲方:
乙方:
朔黄铁路发展有限责任公司
原平分公司
住所:
山西省原平市住所:
法定代表人:
法定代表人:
或委托代理人:
或委托代理人:
邮政编码:
034100邮政编码:
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
账号:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 铁路建设 工程施工合同范本 铁路 建设 工程施工 合同范本
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)