一级造价工程师《建设工程计价》复习题集第4606篇.docx
- 文档编号:6905460
- 上传时间:2023-01-12
- 格式:DOCX
- 页数:26
- 大小:30.94KB
一级造价工程师《建设工程计价》复习题集第4606篇.docx
《一级造价工程师《建设工程计价》复习题集第4606篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一级造价工程师《建设工程计价》复习题集第4606篇.docx(26页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
一级造价工程师《建设工程计价》复习题集第4606篇
2019年国家一级造价工程师《建设工程计价》职业资格考前练习
一、单选题
1.关于经评审的最低投标价法的适用范围,下列说法中正确的是( )。
A、适用于资格后审而不适用于资格预审的项目
B、适用于依法必须招标的项目而不适用于一般项目
C、适用于具有通用技术性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目
D、适用于凡不宜采用综合评估法评审的项目
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第3节>评标程序及评审标准
【答案】:
C
【解析】:
本题考查的是评标程序及评审标准。
经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。
2.在计算预算定额人工消耗量时,基本用工中除包括完成定额计量单位的主要用工外,还应包括()。
A、劳动定额规定应增(减)计算的用工
B、劳动定额内不包括的材料加工用工
C、施工中不可避免的其他零星用工
D、质量检查和隐蔽工程验收用工
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第5节>预算定额及其基价编制
【答案】:
A
【解析】:
基本用工指完成一定计量单位的分项工程或结构构件的各项工作过程的施工任务所必需消耗的技术工种用工。
基本用工包括:
完成定额计量单位的主要用工;按劳动定额规定应增(减)计算的用工量。
3.甲建筑企业为增值税一般纳税人,2016年6月1日以清包工方式承接了某县的住宅楼工程,税前造价为2000万(包含增值税进项税额的含税价格),若该企业采用简易计税的方法,则应缴纳的增值税为()万元。
A、220
B、198.20
C、58.25
D、60
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第3节>按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。
一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。
简易计税的计算方法。
当采用简易计税方法时,建筑业增值税税率为3%。
计算公式为:
增值税=税前造价×3%。
税前造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和,各费用项目均以包含增值税进项税额的含税价格计算。
采用简易计税方法,增值税=税前造价×3%=2000×3%=60(万元)。
4.下列选项中,不属于国外承包工程中材料、设备的来源渠道的是()。
A、当地采购
B、国内采购
C、委托采购
D、第三国采购
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第4节>国际工程招标投标及合同价款的约定
【答案】:
C
【解析】:
本题考查的是国际工程招标投标及合同价款的约定。
国外承包工程中的材料、设备的来源渠道有三种,即当地采购、国内采购和第三国采购。
5.编制概算指标时,选择设备及安装工程的列表形式,工艺管道一般以()为计算单位。
A、米
B、平方米
C、吨
D、立方米
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第5节>概算指标及其编制
【答案】:
C
【解析】:
工艺管道一般以“t”为计算单位。
6.下列适合采用成本加酬金合同的是( )。
A、工程量不太大且能精确计算的项目
B、工期较短.对工程要求十分明确的项目
C、紧急抢险、救灾项目
D、技术不太复杂、风险不大的项目
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第3节>合同价款的约定
【答案】:
C
【解析】:
紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程,发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。
7.通过计时观察,完成某工程的基本工时为4h/m3,辅助工作时间为工序作业时间的8%。
规范时间占工作时间的20%,则完成该工程的时间定额是()工日/m3。
A、0.56
B、0.67
C、0.68
D、0.96
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第3节>确定人工定额消耗量的基本方法
【答案】:
C
【解析】:
本题考查的是确定人工定额消耗量的基本方法。
4h=0.5(工日/m3);工序作业时间=0.5/(1-8%)=0.543;定额时间=0.543/(1-20%)=0.68(工日/m3)。
8.国外建筑工程造价构成中,( )用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上,由于物质、社会和经济的变化,导致估算增加的情况。
A、直接建设成本
B、建设成本上升费
C、不可预见准备金
D、未明确项目准备金
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第1节>国外建设工程造价构成
【答案】:
C
【解析】:
本题考查的是国外建设工程造价构成。
不可预见准备金(在未明确项目准备金之外)用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上,由于物质、社会和经济的变化,导致估算增加的情况。
9.常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算编制方法是()。
A、预算单价法
B、扩大单价法
C、设备价值百分比法
D、综合吨位指标法
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第2节>设计概算的编制
【答案】:
D
【解析】:
设备价值百分比法常用于价格波动不大的定型产品和通用设备产品。
综合吨位指标法常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算。
10.工程在施工合同履行期间发生共同延误事件,正确的处理方式是()。
A、按照延误时间的长短,由责任方共同分担延误带来的损失
B、发包人是初始延误者,承包人可得到工期和费用补偿,但得不到利润补偿
C、承包人是初始延误者,承包人只能得到工期补偿,但得不到费用补偿
D、客观原因造成的初始延误,承包人可得到工期补偿,但很难得到费用补偿
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第1节>工程索赔类合同价款调整事项
【答案】:
D
【解析】:
在共同延误情况下,要具体分析哪一种情况延误是有效的,应依据以下原则:
1)首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定“初始延误”者,它应对工程拖期负责。
在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任;
2)如果初始延误者是发包人原因,则在发包人原因造成的延误期内,承包人既可得到工期延长,又可得到经济补偿;
3)如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人可以得到工期延长,但很难得到费用补偿;
4)如果初始延误者是承包人原因,则在承包人原因造成的延误期内,承包人既不能得到工
11.关于概算指标的编制,下列说法中正确的是()。
A、概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标
B、综合概算指标的准确性高于单项概算指标
C、单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明
D、构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准,不必进行建筑面积换算
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第5节>概算指标及其编制
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是概算指标及其编制。
选项A错误,概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标。
选项B错误,综合概算指标的概括性较大,其准确性、针对性不如单项指标。
选项C错误,单项概算指标的针对性较强,故指标中对工程结构形式要作介绍。
选项D正确,构筑物是以"座"为单位编制概算指标,因此,在计算完工程量,编出预算书后,不必进行换算,预算书确定的价值就是每座构筑物概算指标的经济指标。
12.在建设项目总投资中,为完成工程项目建设,在建设期内投入且形成现金流出的全部费用是()。
A、工程造价
B、建设项目总投资
C、建设投资
D、工程费用
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第1节>我国建设项目总投资及工程造价的构成
【答案】:
C
【解析】:
工程造价中的主要构成部分是建设投资,建设投资是为完成工程项目建设,在建设期内投入且形成现金流出的全部费用。
13.在FIDIC合同条件下,对于预付款扣减时间的表述正确的是()。
A、当期中支付证书的累计总额(不包括预付款及保留金的扣减与偿还)超过中标合同价(减去暂定金额)的10%时开始扣减
B、当期中支付证书的累计总额(包括预付款及保留金的扣减与偿还)超过中标合同价(减去暂定金额)的10%时开始扣减
C、当期中支付证书的累计总额(不包括预付款及保留金的扣减与偿还)超过中标合同价(包括暂定金额)的10%时开始扣减
D、当期中支付证书的累计总额(包括预付款及保留金的扣减与偿还)超过中标合同价(包括暂定金额)的10%时开始扣减
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第3节>国际工程合同价款的结算
【答案】:
A
【解析】:
当期中支付证书中的累计支付总额(不包括预付款以及保留金的扣留与返还)超过中标合同金额减去暂定金额之差的10%时,开始扣还。
14.根据FIDIC《施工合同条件》,关于合同价款调整的规定,下列说法中正确的是()。
A、工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标总金额的1%时才予调整
B、实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于10%时,可调整相应单价
C、工程师要求改变施工顺序的,不应调整合同价款
D、由于法律变化导致费用增加的,承包商只能向业主提出支付费用的索赔而不能顺延工期
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第3节>国际工程合同价款的结算
【答案】:
B
【解析】:
本题考查的是国际工程合同价款的结算。
工作工程量的变化与工程量清单或其他报表中相对应费率或价格的乘积超过了中标合同金额的0.01%,该项工作的估价应当适用新的费率或价格,A选项错。
工作实际测量的工程量变化超过工程量清单或其他报表中规定工程量的10%以上,该项工作的估价应当适用新的费率或价格,B选项正确。
C选项,若在明确构成工程变更的情况下,承包商当然享有工期顺延和调价的权利,故C选项错。
由于法律变化导致费用增加的,承包商有权向业主提出顺延工期和(或)支付费用的索赔;由于法律变化导致费用减少的,
15.某工程采购一台国产非标准设备,制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计40万元,专用工具费率为2%,废品损失率为8%,利润率为10%,增值税税率为13%。
假设不再发生其他费用,则该设备的销项增值税为()万元。
A、5.08
B、6.09
C、7.11
D、6.30
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第2节>设备购置费的构成和计算
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是设备购置费的构成和计算。
销项税额=(材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费+包装费+利润)×增值税税率=40×(1+2%)×(1+8%)×(1+10%)×13%=6.30(万元)。
16.下列( )属于安全施工费。
A、施工机械的检验检测费用
B、砖、混凝土砌块等围挡的维修费用
C、治安综合治理费用
D、施工安全防护通道费用
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第3节>按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。
选项A应为“建筑工地起重机械的检验检测费用”;选项B属于临时设施费;选项C属于文明施工费。
17.因不可抗力造成的损失,应由承包人承担的情形是()。
A、因工程损害导致第三方财产损失
B、运至施工场地用于施工的材料损害
C、承包人的停工损失
D、工程所需清理费用
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第1节>工程索赔类合同价款调整事项
【答案】:
C
【解析】:
本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。
因不可抗力造成损失时,费用损失的承担原则:
(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;
(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。
18.关于世界银行贷款项目的投标资格审查,下列说法中正确的是( )。
A、凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审
B、资格定审有利于缩小投标人的范围
C、资格预审的标准应严于资格定审
D、资格定审的标准应严于资格预审
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第4节>国际工程招标投标及合同价款的约定
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是国际工程招标投标及合同价款的约定。
凡采购大而复杂的工程,以及在例外情况下,采购专为用户设计的复杂设备或特殊服务,在正式投标前宜先进行资格预审,对投标人是否有资格和能力承包这项工程或制造这种设备先期进行审查,以便缩小投标人的范围。
A选项正确,B选项错。
资格定审的标准应在招标文件中明确规定,其内容与资格预审的标准相同。
CD选项错。
19.在我国建设项目的预可行性研究阶段,对项目投资估算的精度要求是( )。
A、允许误差±30%以外
B、允许误差±30%以内
C、允许误差±20%以内
D、允许误差±10%以内
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第1节>投资估算的概念及其编制内容
【答案】:
C
【解析】:
根据《建设工程计价》第三章第一节,应选C项。
在我国建设项目的预可行性研究阶段,对项目投资估算的精度的要求是允许误差±20%以内。
20.关于垫资施工合同价款纠纷处理,下列说法正确的是()。
A、合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的,按合同约定返还垫资利息
B、当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理
C、当事人对垫资利息没有约定的,按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息
D、垫资达到合同总和一定比例以上时为无效合同
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第2节>合同价款纠纷的处理
【答案】:
B
【解析】:
对于发包人要求承包人垫资施工的项目,对于垫资施工部分的工程价款结算,最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》提出了处理意见:
1)当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外;2)当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理;3)当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。
21.与施工机械台班单价相比,施工仪器仪表台班单价组成中独有的是()。
A、折旧费
B、校验费
C、维护费
D、燃料动力费
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第4节>施工仪器仪表台班单价的组成和确定方法
【答案】:
B
【解析】:
施工机械台班单价由七项费用组成,包括折旧费、检修费、维护费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费和其他费用等。
施工仪器仪表台班单价由四项费用组成,包括折旧费、维护费、校验费、动力费等。
施工仪器仪表台班单价中的费用组成不包括检测软件的相关费用。
22.某企业全年的预收营业收入金额为3000万元,经营成本占全部销售收入的60%,预收账款周转次数为10次,则预收账款估算额为( )万元。
A、60
B、300
C、180
D、120
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第1节>投资估算的编制
【答案】:
B
【解析】:
本题考查的是投资估算的编制。
预收账款=预收的营业收入年金额/预收账款周转次数=3000/10=300(万元)。
23.某建设项目,建设期为3年,分年均衡进行贷款,第一年贷款500万元,第二年贷款1000万元,第三年贷款300万元,年利率为10%,建设期内利息只计息不支付,则该项目建设期利息为()万元。
A、25
B、102.5
C、177.75
D、305.25
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第5节>建设期利息
【答案】:
D
【解析】:
第一年贷款利息为:
(500*1/2)*10%=25(万元)
第二年贷款利息为:
(500+25+1000*1/2)*10%=102.5(万元)
第三年贷款利息为:
(500+25+1000+102.5+300*1/2)*10%=177.75(万元)
项目建设期利息为:
25+102.5+177.75=305.25(万元)
24.当采用概算定额法编制设计概算时,单位工程概算造价的汇总通常表现为()。
A、单位工程概算造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金
B、单位工程概算造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
C、单位工程概算造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
D、单位工程概算造价=分部分项工程费+措施项目费
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第2节>设计概算的编制
【答案】:
D
【解析】:
单位工程概算造价=分部分项工程费+措施项目费
25.在我国建设项目投资构成中,超规超限设备运输增加的费用属于( )。
A、设备及工器具购置费
B、基本预备费
C、工程建设其他费
D、建筑安装工程费
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第5节>预备费
【答案】:
B
【解析】:
本题考查的是预备费。
基本预备费一般由以下四部分构成:
(1)工程变更及洽商。
(2)一般自然灾害处理。
(3)不可预见的地下障碍物处理的费用。
(4)超规越限设备运输增加的费用。
26.关于合同履行过程中因不可抗力解除合同的价款结算与支付的说法,不正确的是( )。
A、由于不可抗力解除合同的,承包人应自行支付撤离现场所需的费用
B、发包人应向承包人支付已实施或部分实施的措施项目应付价款
C、发包人一经支付材料和工程设备货款,则该材料和工程设备成为发包人的财产
D、发包人应向承包人支付承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第2节>竣工结算
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是竣工结算。
选项A错误,承包人撤离现场所需的合理费用,包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用,都应由发包人承担。
27.工程预付款起扣点表示( )。
A、未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额
B、已施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额
C、未施工工程尚需工程款相当于预付款数额
D、已施工工程尚需工程款相当于预付款数额
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第2节>预付款及期中支付
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是预付款及期中支付。
工程预付款起扣点表示从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣,此后每次结算工程价款时,按材料所占比重扣减工程价款,至工程竣工前全部扣清。
预付款起扣点=承包工程合同总额一预付款总额/主材及构件所占比重。
28.投标报价时有关复核工程量的表述,正确的是()。
A、工程量清单中工程量的遗漏或错误,是否向招标人提出修改意见取决于工程内容
B、通过工程量计算复核还能准确地确定订货及采购物资的报价
C、投标人发现工程量清单中数量有误,可以对工程量清单进行修改
D、工程量计算复核还能准确地确定订货及采购物资的数量,防止由于超量或少购等带来的浪费
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第2节>询价与工程量复核
【答案】:
D
【解析】:
选项A错误:
工程量清单中工程量的遗漏或错误,是否向招标人提出修改意见取决于投标策略。
选项B错误:
通过工程量计算复核还能准确地确定订货及采购物资的数量
选项C错误,选项D正确:
复核工程量的目的不是修改工程量清单,即使有误,投标人也不能修改工程量清单中的工程量,防止由于超量或少购等带来的浪费、积压或停工待料。
29.根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》GB50854--2013的规定,当单层建筑物檐口高度超过( )米时,可计算超高施工增加费。
A、6
B、10
C、15
D、20
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第3节>按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。
当单层建筑物檐口高度超过20米,多层建筑物超过6层时,可计算超高施工增加费。
30.施工合同履行期间,下列不属于工程计量范围的是( )。
A、工程变更修订的工程量清单内容
B、合同文件中规定的各种费用支付项目
C、暂列金额中的专业工程
D、擅自超出施工图纸施工的工程
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第2节>工程计量
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是工程计量。
因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量,发包人不予计量。
选项D错误。
31.根据FIDIC合同条件,如果颁发的接收证书只是限于一个区段或部分工程,则该区段或部分工程的保留金的最后一次向承包商支付的时间是()。
A、该区段或部分工程接收证书签发后
B、该区段或部分工程的缺陷通知期期满后
C、整个工程接收证书签发后
D、工程的最后一个缺陷通知期期满后
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第3节>国际工程合同价款的结算
【答案】:
B
【解析】:
在最后一个缺陷通知期届满后,承包商应立即将保留金的另一半列入支付报表。
如果接收证书仅就(或者被认为仅就)某分项工程签发,则在该分项工程的缺陷通知期届满后,承包商应立即将另一半保留金按照相应比例列入支付报表。
32.承包人向发包人提交的竣工结算款支付申请中,包括的内容有()。
A、应扣回的工程预付款
B、应扣回的甲供材料金额
C、应扣回的安全文明施工费预付款
D、应扣留的质量保证金
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第2节>竣工结算
【答案】:
D
【解析】:
承包人应根据办理的竣工结算文件,向发包人提交竣工结算款支付申请。
该申请应包括下列内容:
(1)竣工结算合同价款总额;
(2)累计已实际支付的合同价款;
(3)应扣留的质量保证金(已缴纳履约保证金的或者提供其他工程质量担保方式的除外);
(4)实际应支付的竣工结算款金额。
33.某工程合同总价为5000万元,合同工期180天,材料费占合同总价的60%,材料储备定额天数为25天,材料供应在途天数为5天。
用公式计算法求得该工程的预付款应为( )万元。
A、417
B、500
C、694
D、833
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第2节>预付款及期中支付
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是预付款及期中支付。
预付款=5000×60%/180×25=417(万元)。
34.以下各项中属于不宜计量的措施项目的是()。
A、脚手架费
B、垂直运输费
C、冬雨季施工增加费
D、施工排水、降水费
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第3节>按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算
【答案】:
C
【解析】:
不宜计量的措施项目包括安全文明施工费、夜间施工增加费,非夜间施工照明费,二次搬运费,冬雨季施工增加费,地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费,已完工程及设备保护费等。
选项ABD均属于应予计量的措施项目。
35.已知某建设项目设备购置费为2000万元,建筑安装工程费为800万元,工程建设其他费用为1500万元,基本预备费率为15%,则该建
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程计价 一级 造价工程师 建设 工程 计价 复习题 4606