陕西省建设工程施工合同.docx
- 文档编号:6872067
- 上传时间:2023-01-11
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:18.02KB
陕西省建设工程施工合同.docx
《陕西省建设工程施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《陕西省建设工程施工合同.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
陕西省建设工程施工合同
陕西省建设工程施工合同
(示范文本)
陕西省建设厅
陕西省工商行政管理局制
二○年月日
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
结构形式:
层数建筑面积:
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:
资金来源:
二、工程承包范围
承包范围:
不包括的工程范围:
三、合同工期
总日历天数天
开工日期:
竣工日期:
四、质量标准
工程质量标准:
五、合同价款
1、合同总价(大写):
(人民币)
¥:
元
(其中:
工程预留金元,零星工作费元,安全防护、文明施工措施费元,工程分包和材料购置费元,总承包服务费元。
)
2、综合单价:
详见承包人的报价书。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、中标通知书
5、投标书、工程报价单或预算书及其附件
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:
年月日
合同订立地点:
本合同双方约定后生效。
发包人(公章):
承包人(公章):
地址:
地址:
邮政编码:
邮政编码:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
建设行政管理部门备案意见:
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外,还使用语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程发包与承包计价管理办法》、《建设工程价款结算暂行办法》、《建设工程质量保证金管理暂行办法》、《中华人民共和国经济仲裁法》。
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称:
国家现行施工质量验收规范及工程质量评定标准。
执行GB50300-2001《建设工程质量验收统一标准》和配套专业验收规范。
发包人提供标准、规范的时间:
国内没有相应标准、规范时的约定:
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:
发包人对图纸的保密要求:
使用国外图纸的要求及费用承担:
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名:
职位:
发包人委托的职权:
需要取得发包人批准才能行使的职权:
5.3发包人派驻的工程师
姓名:
职务:
职权按
5.6不实行监理的,工程师的职权:
7、项目经理
项目:
职务:
8、发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:
其计量和计价方法为:
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:
(6)水准点与坐标控制点交验要求:
(7)图纸会审和设计交底时间:
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:
(9)双方约定发包人应做的其他工作:
8.2发包人委托承包人办理的工作:
9、承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:
(8)施工场地清洁卫生的要求:
(9)双方约定承包人应做的其他工作:
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
工程师确认的时间:
10.2群体工程中有关进度计划的要求:
13、工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况:
四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位:
19、工程试车
19.5试车费用的承担:
五、安全防护、文明施工
六、合同价款
26、合同价款约定
26.2本合同价款采用方式确定。
(1)采用固定总价合同
(2)采用固定综合价格合同,综合单价中包括的风险范围:
风险范围以外合同价款调整方法:
(3)采用可调价格合同,合同价款调整方法:
27、合同价款调整
27.1双方约定合同价款的其他调整因素:
28、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额占合同价款总额的比例
扣回工程款的时间、比例:
预付安全防护、文明施工措施费用的比例和时间:
29、工程量确认
29.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:
30、工程进度款结算与支付
双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是:
七、材料设备供应
31、发包人供应材料设备
31.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:
(1)材料设备单价与一览表不符:
(2)材料设备的品种、规则、型号、质量等级与一览表不符:
(3)承包人可代为调剂串换的材料:
(4)到货地点与一览表不符:
(5)供应数量与一览表不符:
(6)到货时间与一览表不符:
31.6发包人供应材料设备的结算方法:
32、承包人采购材料设备
32.1承包人采购材料设备的约定:
八、工程变更
九、竣工验收与结算
36、竣工验收
36.1承包人提供竣工图的约定:
36.6中间交工工程的范围和竣工时间:
37、竣工结算
结算审查期限:
十、违约、索赔和争议
39、违约
39.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第28.1条约定发包人违约应承担的违约责任:
本合同通用条款30.5条约定发包人违约应承担的违约责任:
本合同通用条款第37.6条约定发包人违约应承担的违约责任:
双方约定的发包人其他违约责任:
39.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:
双方约定的承包人其他违约责任:
41、争议
41.1双方约定,在履行合同工程中产生争议时:
(1)请调解;
(2)合同争议调解不成的,按下列种方式解决;
1)提交仲裁委员会申请仲裁;
2)依法向人民法院提起诉讼。
十一、其他
42、工程分包
42.1本工程发包人同意承包人分包的工程:
分包施工单位为:
43、不可抗力
43.1双方关于不可抗力的约定:
44、保险
44.6本工程双方约定投保内容如下:
(1)发包人投保内容:
发包人委托承包人办理的保险事项:
(2)成把人人投保内容:
45、担保
45.3本工程双方约定担保事项如下:
(1)发包人向承包人提供支付担保,担保方式为:
,提保金额:
,担保有效期:
。
(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:
,
提保金额:
,担保有效期:
。
(3)双方约定的其他担保事项:
50、合同份数
50.2双方约定合同副本份数:
51、补充条款
附件1:
承包人承揽工程项目一览表
附件2:
发包人供应材料设备一览表
附件2:
发包人供应材料设备一览表
序号
材料设备品种
规格型号
单位
数量
单价
质量等级
供应时间
送达地点
备注
(大写)。
质量保修金银行利率为
五、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后14天内,将剩余保修金返还承包人。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:
本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人、承包人双方共同签订。
发包人(公章):
法定代表人(签字):
年月日
承包人(公章):
法定代表人(签字):
年月日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 陕西省 建设 工程施工 合同