水利水电施工合同范本最新标准版.docx
- 文档编号:6803054
- 上传时间:2023-01-10
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:18.14KB
水利水电施工合同范本最新标准版.docx
《水利水电施工合同范本最新标准版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水利水电施工合同范本最新标准版.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
水利水电施工合同范本最新标准版
水利水电施工合同范本最新
〔标准版合同范文,下载后可编辑〕
甲方:
XX公司或XX个人
乙方:
XX公司或XX个人
签订日期:
签订地点:
水利水电施工合同范本最新
发包方:
法定代表人:
承包方:
法定代表人:
依照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、和老实信用的原那么,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同如下:
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程承包范围:
根据施工图纸要求。
二、合同工期
自本工程监理单位发出的开工令起______日历天。
三、质量标准
合格〔按设计施工合同质量要求〕。
四、合同价款
金额:
_______元。
五、双方主要义务和责任
1、甲方主要义务和责任
〔1〕负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作,按照提供施工用地及交通道路,假如因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场,由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。
〔2〕与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。
〔3〕甲方根据实际情况需对施工进行更改的,应送设计单位进行设计变更,并经有关部门审批后提交乙方施工。
〔4〕配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。
2、乙方主要义务和责任
〔1〕在本合同签字生效后,7天内进场开工。
〔2〕负责施工生活用电、用水费用,负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。
〔3〕仔细执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示,切实履行职责,采取必要措施,保证施工平安及工程质量并按期完工。
〔4〕在施工过程中,未经甲方及监理人许可,乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求,假设擅自变更,甲方不予成认签证。
〔5〕工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。
〔6〕乙方应编制施工组织设计,施工总进度方案表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批,并对现场施工负全部责任。
六、工程进度
1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计40日历天。
但对一下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方和监理人现场代表确认后,工期应顺延:
即由于工程量变化,设计变更,一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。
2、在本工程建设施工过程中,假设乙方严重违反合同规定,以致于继续施工将对本工程的质量、平安、造价、工期等产生严重影响时,甲方或监理人有权下达书面"停工指令"直至解除合同,乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改,经甲方或监理人发布同意复工的指令后,方可复工。
七、工程质量和验收
1、本工程质量要求到达合格。
2、乙方必须严格按照本地区工程施工图〔包括设计变更图纸〕等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术标准、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收,并保证工程量到达合格。
3、假设乙方的责任造成工程质量不合格,乙方应负责修到合格,经再次验收通过后,方可交付使用,由此造成的损失由乙方负责。
4、乙方必须按国家现行有关技术质量验收标准,提供各类检测试验报告,钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后,方可使用:
必须按规定制作砼砂浆试块送检,假设试验组数缺乏及质量不合格,乙方应承当责任。
5、验收前7天,乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核,验收后7天内,乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。
6、本工程所有隐蔽工程在隐蔽前,乙方均需向甲方和监理人报告复核,经复核检查符合要求前方可隐蔽,否那么,甲方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程,因此而造成发损失及工期延误由乙方自行承当。
八、材料、设备采购供给方式
1、本工程由乙方采购供给的材料,设备为招标为范围内的所有材料及设备。
材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。
2、采购供给的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合有关要求,进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。
3、材料在用于工程前,必须向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书,并经监理单位核查后投入使用,没有质保书的材料不得使用,所有材料和构件检验合格前方可使用。
4、对材料质量疑心的,应对该材料按现行国家有关规定进行检验,合格的可用于工程,不合格的中标人应将其去除出施工现场,检验费用由责任方负责。
九、付款方式
1、本工程工程预付款为合同价格的10%。
招标人在合同生效后支付工程预付款,预付款的比例应控制在当年〔指合同签订后的一年,以此类推〕工作量的15%之内〔当年工作量在1000万元以上的,比例应适当调低〕。
当工程款支付到合同款的50%〔含工程预付款〕时,刚刚预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。
2、按工程量结算,按月核定完成工程量的85%,暂停付款。
预留15%作为工程尾款,待工程竣工验收合格并结算后,再支付至工程结算总价的95%,余下的5%作为保修金,保修金支付按保修协议执行。
假设中标人对其他施工的竣工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的,招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后,应将保修金支付给中标人。
3、保修期为半年,保修期内发生质量问题,乙方需及时修复,假设乙方不修复,由甲方指定施工单位修复,费用在保修费用中扣除。
4、乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告,监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认,甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无过失或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。
十、工程合同价目竣工结算
1、工程验收合格后7天内,乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后,由建设单位送有造价审核单位审核。
2、本工程价格采用固定单位包干,工程结算时,工程量根据图纸要求施工,按时决算:
单位按乙方的投标报价书上的单价计算。
3、合同价款于合同成立后不得调整,但本次招标的范围外发生的工程,设计变更或其他原因引起的工程量变化,合同价款可按以下方法调整:
〔1〕在核对确认的工程量清单内已有的工程单价取乙方投标报价单位,其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。
〔2〕在核对确认的工程量清单以外的新增工程单价,仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。
〔3〕市场变化、政策性调整的按国家有关规定执行。
十一、其他
1、违约
甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为,乙方应及时向甲方和监理人提出书面通知,要求甲方在10天内履行合同,否那么有权暂停施工,直到解除合同,甲方应承当违约责任,支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。
〔1〕由于承包人的原因未能按合同规定日期完工,承包人除自行承当赶工所增加的费用外,每延误一天,承包人应向发包人缴纳1000元违约金。
逾期违约金最多不超过10000元。
承包人在征得发包人同意后,在保证工程质量的前提下,假设比合同规定的完工日期提前完工时,那么由监理人和发包人核实提前天数。
承包人可获得每日1000元的奖励金。
奖励金最多不超过10000元。
〔2〕乙方应承当本工程平安责任,用于施工作业平安设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承当。
发生平安事故,责任由乙方承当。
〔3〕不可抗力:
假设碰到不可抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用,甲方应给予补偿。
2、纠纷处理
承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。
3、本合同一式_____份。
其中正本_____份,双方各执___份,副本___份,双方各执____份。
甲方:
〔公章〕
法定代表人:
〔签字〕
_____年____月____日
乙方:
〔公章〕
法定代表人:
〔签字〕
_____年____月____日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 水利水电 施工 合同范本 最新 标准版