劳务施工合同.docx
- 文档编号:6782896
- 上传时间:2023-01-10
- 格式:DOCX
- 页数:28
- 大小:46.30KB
劳务施工合同.docx
《劳务施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《劳务施工合同.docx(28页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
劳务施工合同
劳务施工合同
篇一:
建筑工地范本
建筑工程施工劳务分包合同
劳务承包人(甲方):
劳务分包人(乙方):
因施工任务需要,甲方将金坪小学内墙抹灰工程项目的内墙抹灰分项工程委托乙方进行劳务分包。
现依照《中华人民共和国合同法》及有关规定,经双方协商,签订本承包合同,以资共同遵守。
一、承包范围及内容
承包内容:
为承包范围内抹灰分项工程所明确的工作内容和所应完成的各工序作业(包括熟悉施工图、场内材料运输、调制砂浆、清扫及冲洗基层、分层抹灰、门窗等成品保护、清除残灰和落地灰等全部工序,以及抹灰翻板和日常的机具设备养护等),工完场清,文明施工,并做好本工程范围内的日常清理工作。
二、承包方式
以为劳务承包班组负责人,以施工图为依据,按实际完成工程量,实行包清工形式承包,不得分包及转包。
三、工程期限
乙方应保证按质、按时、按形象部位,分阶段实现项目的进度安排,确保后续工种的按时插入。
乙方未能及时组织力量,按时完成形象部位,或无理拒绝项目调度安排和现场管理的,甲方有权中止合同,责令退场。
四、工程质量
乙方必须严格按照施工图及其说明文件(包括设计变更通知单)和国家颁发的建筑工程规范、标准和规定,以及甲方的施工总进度计划和施工组织设计、技术方案进行施工,并接受甲方有关人员及建设(监理)单位代表的监督、检查。
按工程施工质量验收规范标准评定工程质量,要求达到优良标准,并达到工程项目总质量目标所规定的相应要求。
如因乙方原因工程质量不符合要求需修补返工、补强清理等,其工、料及费用均由乙方自理。
影响工期、造成损失的,甲方有权作出处罚决定。
五、劳务造价
1、乙方全面完成承包范围工作内容(包括联系单、修改图等改变及清理、搬运等辅助性工作),工程质量符合要求的,单价为:
;
(1)屋、抹灰工程(不包括外墙砖粘贴、顶棚抹灰、保温面积、防盗门、防火门、内墙花岗岩等块面装饰材料)合格按元/㎡。
(2)工程量按实际抹灰面积计算,单价已包括税金、管理费和其它等一切费用,税金由甲方代扣代交。
质量验收均以甲、乙双方和建设、监理单位代表共同评定为准。
2、原则上不发生点工,如确因需要发生非本分项工程的项目指令性点工时,经项目部签证后技工按元/工日,普工按元/工日计价。
3、每月结帐须提供工程量明细单一份,及时送核算员审核。
承包范围:
金坪小学内墙抹灰工程的抹灰分项工程。
六、工程价款的支付和结算:
1、合同单价不变,工程量按实际完成情况按实核定,并以每月25日为界,按核定的实际完成工作量的80%支付当月工资,竣工验收合格交付使用后一次性付清余额20%。
2、乙方造好工资发放清单按公司有关规定执行发放,交甲方一份备案。
七、安全生产
乙方必须对进场人员进行安全技术教育,严格遵守安全技术操作规程,以及现场安全文明管理制度。
施工期间因乙方原因造成安全事故则由乙方承担全部责任和费用,工人所需的一切劳保用品、伤病待遇和伤亡处理及其费用等均由乙方自行负责。
八、材料机具供应
工程用料由甲方供应,实行限额领料。
乙方设专人负责现场清点、领用保管,做到节约用料,合理消耗。
如因乙方原因造成材料(包括周转材料)的超耗、浪费或严重的机具损坏,甲方有权视情节轻重作出罚款、清退等处理。
九、双方职责
(一)、甲方职责:
1、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测的控制、监督、检查和验收。
2、统筹安排协调解决劳务分包人的生活、临设、工作用水、电及施工场地。
3、按时提供图纸,及时交付供应材料、设备、周转材料、安全设施到施工现场,保证施工需要。
4、负责做好施工期间各工种的协调工作,有权对乙方的劳务人员进行统一的管理、调度和安排。
(二)、乙方职责:
1、在规定时间办好劳务人员暂住证(费用由乙方自行承担)。
2、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的的熟练工人投入工作,自觉遵守法律法规及有关规章制度。
3、严格按设计图纸、施工验收规范有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力保证工期,加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全规章制度,落实安全措施,确保施工安全,加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工,承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失和各种罚款。
4、自觉接受甲方及总承单位项目部、有关部门的管理监督和检查,与现场其它单位协调配合,照顾全局。
5、按总包单位项目部的要求统一规划堆放材料、机具,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。
6、按规定做好成品的保护和保养工作,积极配合甲方做好材料的取样以及试验工作,做好产品自检、互检工作。
7、负责配备劳务人员操作必备的各种手工工具,劳保用品。
8、乙方在进入施工现场时配合甲方做好进场三级安全教育,严格遵守安全生产“六大纪律”、“十项安全技术措施”所规定的条例内容。
严格禁止违章指挥、违章作业。
9、认真填写班组人员的出勤表,并做好耗工记录。
10、乙方作业人员必须自觉遵守劳动纪律及各项规章制度,上班时间不能喝酒、不准打闹,对违反规定者及造成事故的一切后果均由乙方承担。
11、严格遵守安全文明施工管理制度,杜绝野蛮施工、违章作业,做好施工现场落手清工作,做到工完料清。
12、乙方必须绝对服从甲方现场施工人员的指挥和调度。
十、其它
1、本工程原则上不发生零星点工。
2、本工程所需零星材料由分包人负责。
3、新进民工必须在一个月签订农民工劳动合同
4、每次结帐前先到总包单位施工部门领取会签单,并经总包单位项目部负责人签证,如有一个部门签证不合格扣罚当月工作量的1%,以此类推。
十一、本合同未尽事宜,双方协商解决。
协商不成或一方违约的可提请上级有关部门仲裁或法院裁决。
十二、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,一份交总包单位备案。
工程完成,验收符合要求,结清价款后终止。
5、
甲方:
乙方代表:
委托代表人:
20XX年月日
篇二:
施工劳务承包合同范本
:
云法律/
施工劳务承包合同范本
甲方:
___________________(以下简称甲方)
乙方:
___________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在长沙市体育新城。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。
要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
经双方协商,该_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:
完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全
根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。
凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。
同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好“暂住证”,严禁有“非典”疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地
:
云法律/
一切规章制度。
将身份证、计划生育证报甲方。
未满法定年龄,不得来工地做工。
如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期:
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。
工程竣工付至劳务费的70%。
办完工程结算付至劳务费的90%。
留10%待保修期满后一个月内付清。
由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。
乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。
除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。
同时乙方应提供人员名单、身份证。
5.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。
一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲
:
云法律/
方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。
本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方:
______________
代表:
______________
_____年_____月____日
乙方:
______________
代表:
______________
_____年_____月____日
篇三:
劳务分包协议书范本
班组承包协议
发包人:
(以下简称甲方)
承包人:
(以下简称乙方)
为加快工程进度,提高工程质量,加强核算管理,进一部完善和落实内部承包责任制。
遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方订立如下协议条款,共同遵照执行:
1、工程概况及分包工作内容
工程名称:
工程地点:
分包工作内容:
分项工程及安全、文明施工劳务作业操作全过程,具体见本协议补充条款。
2、工作期限
计划开始工作日期:
。
计划结束工作日期:
。
3、质量标准
工程质量:
按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工及验收规范》和《建
筑工程质量评定标准》,本工程必须达到结构“杯”(金杯)。
4、施工资料
甲方应在工作开工天前,向乙方提供施工图纸及相关修改、会审资料套。
5、甲方义务
组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项
工作。
除非本协议另有约定,甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用:
(1)向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:
乙方承担
保护责任;
(2)向乙方提供下列生产、生活临时设施:
宿舍、食堂、办公室、厕所,其交验要求
与保护责任为:
乙方承担保护及清洁责任。
制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划,实施对工程质量、工期、安全
生产、文明施工、计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。
负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、进行图纸会审,统一安排技术档案资料
的收集整理及交工验收。
统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施
工场地。
按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安
全设施保证施工需要。
负责与总包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
6、乙方义务
对本协议范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工
作,确保有效的施工人员;未经甲方授权或允许,不得擅自与总包人及有关部门建立工作联
系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前提交下月施工计划,有阶段工
期要求的提交阶段施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,并完成上述阶段、时
段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施。
严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工。
确保工程质量达到约定的标准;投入足够的人力、物力,保证工期;加强现场管理,严格执
行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承
担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种
罚款。
自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保
管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况,与现场其他单位协调配合。
按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的
管理,做好自身责任区的治安保卫工作。
按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收。
做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因
乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。
乙方须无条件执行甲方安排的在乙方承包范围内的所有施工任务,服从甲方工程师
的指令,不得以任何理由拒绝,否则将视乙方违约,甲方有权从乙方结算款中扣除5%的违
约金。
除另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责;乙方应承担并履行总包合
同约定的与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
7、安全施工与检查
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接
受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
乙方
应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。
由于乙方安全措施不力
造成事故的责任和因此而发生的一切费用,由乙方承担。
乙方须服从甲方管理,严格执行北京市《文明、安全施工管理暂行规定》,确保“北
京市安全、文明工地”。
8、工伤事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应立即上报甲方,并由甲方按有关规定上报有关部
门同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
按有关规定,甲乙双方应分清责任,由
事故责任方承担相应的责任。
对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
9、保险
甲方负责为租赁或提供给乙方使用的施工机械设备办理保险,并支付保险费用。
乙方必须为进入本工地的所有职工办理意外伤害等各类保险,其费用自理。
乙方自
行投保的范围(内容)为:
按相关规定办理。
保险事故发生时,双方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
10、材料、设备供应
乙方应在接到图纸后5天内,向甲方提交材料、设备、构配件供应计划;经确认
后,甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时
交付;如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方应在验收时提出,甲方负责处理。
乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、机械、设备。
因保管不善发生丢失、
损坏,乙方应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
11、劳务报酬
地下部分:
单价为:
元/立方米(按乙方完成工作量计算)。
地上部分:
。
乙方自负盈亏,独立核算,不论各项费用市场价格如何发生变化,以上单价结算时均不
调整。
12、工时及工程量的确认
采用按确定的工时计算劳务报酬的,由乙方每日将提供劳务人数报甲方,由甲方
确认。
采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由乙方按月(或旬、日)将完成的工程量报
甲方,由甲方确认。
对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程
量,甲方不予计量。
13、变更
施工中如发生对原工作内容进行变更,乙方必须按照变更通知及有关要求,快速
进行下列需要的变更:
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
(2)增减协议中约定的工程量;
(3)改变有关的施工时间和顺序;
(4)其他有关工程变更需要的附加工作。
因变更导致劳务报酬的变化由双方根据具体情况商量签证事宜。
施工中乙方不得对原工程设计进行变更。
因乙方自身原因导致的工程变更,乙方
无权要求追加劳务报酬;因乙方擅自变更设计而发生的一切费用和由此导致的甲方损失均
由乙方全额承担。
14、施工配合、验收
甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方必须按甲方的指令予以配
合。
乙方确保所完成工程的质量应符合本合同约定的质量标准。
乙方施工完毕应向甲
方提交完工报告,通知甲方验收;隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量
不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
15、劳务报酬最终支付
详见本协议补充条款。
16、违约
若因乙方原因不能按期完成地下室结构施工的,每延期一天,应向甲方支付3000
元的违约金;若因乙方原因不能按期主体结构封顶的,每延期一天,应向甲方支付8000元
的违约金。
乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准,乙方应向甲方支付结算值的10%违
约金。
乙方不履行或不按约定履行协议义务时,应向甲方支付违约金20XX0元,乙方尚
应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
如甲方未按照本协议履行责任,乙方应予以提醒,甲方应在乙方提醒后7日内履
行责任或给予解释。
否则,甲方应给予乙方合理的补偿。
一方违约后,另一方要求违约方继续履行协议时,违约方承担上述违约责任后仍
应继续履行协议。
17、争议
双方在履行协议时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方
不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第2种方式解决争议:
(1)双方达成仲裁协议,向北京仲裁委员会申请仲裁;
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行协议,保持工作连续,保护
好已完工作成果:
(1)单方违约导致协议的确已无法履行,双方协商终止协议;
(2)调解要求停止协议工作,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止协议工作;
(4)法院要求停止协议工作。
18、禁止转包或再分包
乙方不得将本协议项下的劳务作业转包或再分包给他人。
否则,乙方将无条件接受甲方
的经济处罚并依法承担一切责任。
19、不可抗力
本协议中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅
速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。
甲方项目经理认为乙方应当暂停工
作,乙方应暂停工作。
不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和
损失情况,及预计清理和修复的费用。
不可抗力事件持续发生,乙方应每隔7天向甲方项目
经理通报一次受害情况。
不可抗力结束后14天内,乙方应向甲方项目经理提交清理和修复
费用的正式报告和有关资料。
因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担:
(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用
于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担;
(2)双方的人员伤亡各自负责,并承担相应费用;
(3)乙方自有机械设备损坏及停工损失,由乙方自行承担;
(4)甲方提供给乙方使用的机械设备损坏,由甲方承担,但停工损失由乙方自行承担;
(5)延误的工作时间相应顺延。
20、文物和地下障碍物
在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值
的物品时,乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方项目经理,甲方项目经
理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,双方按文物管理部门的要求采取
妥善保护措施。
如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相
应责任。
劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时,乙方应于8小时内以书面形式通知甲
方项目经理,同时提出处置方案,甲方项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出
修正方案,所发现的地下障碍物有归属单位时,甲方应报请有关部门协同处置。
2l、协议解除
如在乙方没有完全履行本协议义务之前,总包合同终止,甲方应通知乙方终止本
协议,乙方接到通知后尽快撤离现场。
如因不可抗力致使本协议无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建
或缓建,致使协议无法履行的,双方可以解除协议。
协议解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按
甲方要求撤出施工场地。
有过错的一方应当赔偿因协议解除给对方造成的损失。
22、协议终止
双方履行完协议全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并
经有关部门验收合格后,本协议即告终止。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 劳务 施工 合同