居间合同范本精选15篇.docx
- 文档编号:6737711
- 上传时间:2023-01-09
- 格式:DOCX
- 页数:20
- 大小:33.35KB
居间合同范本精选15篇.docx
《居间合同范本精选15篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《居间合同范本精选15篇.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
居间合同范本精选15篇
2022居间合同范本精选15篇
居间合同范本1
甲方(托付方):
__________
乙方(代理方):
__________
甲乙方为了发挥双方的优势,依据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依同等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、托付事项
1.1乙方接受甲方托付,负责就________有限公司厂区建设工程项目(以下称该工程项目),举荐给甲方,向甲方供应关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同,取得施工权。
1.2“居间胜利”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同,即视为全部完成居间服务托付事项。
甲方未签定分包合同,取得实质性施工权,均视为托付事项未完成。
二、乙方的义务
2.1乙方必需向甲方供应有关该工程项目前期工作的主要信息,并供应相关的业务询问服务,开展对业主方和总承包方进行有效的协调,并促成甲方取得工程施工分包权。
2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目重要信息的真实牢靠,最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。
否则,视为乙方供应信息不真实,居间服务不胜利,甲方不予支付任何居间酬劳。
2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务,帮助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。
为甲方协调争取并达成施工合同后,乙方仍有义务帮助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。
三、甲方义务
3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所须要的各类资金的筹措,并做好签定合同前系列须要的手续打算。
3.2假如居间胜利,则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3.3假如居间胜利,则甲方应按本合同约定,向乙方上述所列的四位居间人分别根据本合同约定支付居间酬劳。
四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式
依据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订胜利,托付人应当按按约定支付酬劳”的规定,甲方完成签订该工程承包项目合同,并顺当的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后,收到工程预付款时本合同马上生效,反之则无效自动终止该合同。
合同生效后甲方必需按如下方式支付居间服务费:
4.1本项目居间费用为工程造价(剔除建设单位直供材料价格,指定材料价格及指定专业分包造价)金额%(税后)作为酬金。
甲方应无条件地根据事
先约定的服务费标准,即项目签定的合同工程量万元的%计万元(税后),作为中介人的服务酬劳。
工程结算造价确认后,若有明显差异,最终一期居间服务酬劳支付时进行相应调整。
多还少补。
4.2本合同签字生效成立后,甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后,在第一次业主支付工程预付款同时交割50%居间服务费,计万元;工程进行到根据合同工期一半时间即开工令签发起先计算为其次次兑付日,兑付其次笔25%的居间服务费,计万元;当工程完工验收后10天内兑现最终25%的居间服务费,计万元(按工程审结价进行调整后支付)。
4.3甲方根据下列支付分流表金额安排,可以现金或者银行本票形式进行分别支付。
居间服务费支付分流表:
五、特殊约定
5.1甲方取得工程建设施工合同后,若恶意躲避或有意拖延支付,自愿接受下列处治,并放弃一切抗辩权利;居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金,实行停止工程施工等措施;本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条;追回应兑现的居间人服务费并按该费用总额加收每天_____‰滞纳金;按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方担当。
5.2居间服务胜利完成后,在工程建设期间,若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷,与居间人无关,居间人不担当任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部担当。
5.3本合同书为不行撤消、不行更改的无条件保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表而影响,具有永久法律效力。
本合同经双方签字后即生效。
本次服务所涉及的相关文件资料,都具有同等效力。
六、保密事项
6.1甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私,任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方担当一切后果。
6.2乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而做出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间酬劳。
七、合同终止
7.1本合同签字生效后,假如______年______月______日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
7.2假如居间胜利,本合同完全履行完毕后终止。
7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵,双方应通过友好协商解决;如协商不成,协商不成,双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。
九、其他事项
9.1本合同一式六份份,甲方一份,乙方每个居间人一份,公证机关一份,均具同等法律效力。
9.2本合同双方签字盖章后生效。
甲方:
__________乙方:
__________
身份证号:
_______________身份证号:
_______________
签订日期:
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
居间合同范本2
甲方(托付人):
__________
乙方(居间人):
__________
甲乙方为了发挥双方的优势,依据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依同等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、托付事项
1、乙方接受甲方托付,负责就()工程项目,引荐甲方和该项目的管理方干脆洽谈,向甲方供应关于该工程项目的重要信息,并最终促成与该项目管理方签订专业承包施工合同,帮助甲方完成整个合同履行期间的协调工作,保障合同的顺当实施。
2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项。
甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方供应信息,或为甲方供应的联络、帮助、撮合等服务的,均视为托付事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息,限度的维护甲方的利益。
2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠
3、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。
4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务,达成合同签署,那么在甲方的工程施工过程中(合同期内),乙方仍有义务负责协调好甲方与项目管理方的关系,特殊是在工程结算问题上,乙方全面负责协调,乙方无任何理由进行推脱。
三、甲方义务
1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和项目管理方进行合同谈判。
2、居间胜利,则由甲方全面履行和项目管理方所签订的专业施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间费用根据合同期间实际运量每吨3元(叁元)结算(完税后)。
2、甲方每周为乙方结算一次,每周一为乙方结算上周居间费用,乙方有权向甲方查询每周总体运量,甲方有义务向乙方供应每周运量报表,甲方所供应报表必需保证真实有效,甲方不得以任何理由克扣乙方费用,如出现不实结算乙方有权索回,并保留双倍赔偿的权利。
3、合同签订后甲方应向乙方供应合同复印件一份,作为居间费用总价计算依据,甲方如不能根据合同约定时间向乙方支付居间费用,每超过一天根据合同居间费用总价千分之三进行赔偿。
4、如甲方有终止本居间合同的意愿,甲方可依据合同总量计算居间费用,并一次性向乙方支付做为条款向乙方提出协商。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。
2、甲乙双方均不得向第三方透漏合作细微环节及项目合作中相关利益人的隐私,任何乙方发觉对方出现泄密行为均有权提出和提示对方终止本行为,如因任何乙方的缘由给对方造成实际的损失,受损方可向过错方提出等价赔偿。
七、合同终止
本合同自签字之日起生效,直至本合同约定项目结束,项目期顺延本合同无条件顺延,直至本项目结束。
八、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:
__________乙方:
__________
身份证号:
_______________身份证号:
_______________
签订日期:
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
居间合同范本3
甲方(托付人):
__________________
乙方(居间人):
__________________
依照国家法律、法规有关规定,双方在自愿、同等和协商一样的基础上,就居间方接受托付方的托付居间交易本合同指定矿权,订立本合同。
一、托付事项
托付方指定乙方为独家居间人,交易本合同指定矿权。
二、居间期限
本合同居间期限为自______年______月______日起至矿权交易完成(不少于______个工作日)。
三、居间事项
居间方为托付方供应媒介服务,撮合托付方与矿权卖方达成矿权交易。
四、托交易
本合同矿权托付交易底价为人民币______圆整(¥______元)
五、合同双方的权利义务
(一)托付方的权利义务
1、提交全部与矿权交易的资证文件;
2、居间方在接受托付期间,托付方不得自行交易或托付第三方交易本合同约定的矿权;
3、托付方在合同生效后,为尽快促成交易胜利,托付方应主动协作居间方的工作,对居间方活动不得随意干涉;
4、托付方照实供应有效的通讯地址、联络方式;如通讯地址、联络方式变更后,应刚好通知居间方,否则造成不良后果由托付方自行担当。
(二)居间方的权利义务
1、居间方为托付方供应精确、真实的矿权媒介信息;
2、居间方为托付方供应与卖方交易的撮合服务;
3、居间方不为托付方和卖方作任何明示或示意担保。
矿权交易双方发生纠纷,由双方自行解决;
4、居间合同期间,卖方确定后,居间方应刚好通知托付方签订《矿权交易合同》。
六、居间事务完成及酬金结算、支付方式
1、居间方促成托付方与卖方签订《矿权交易合同》时,即为居间行为完成;
2、居间酬金的计算方法:
酬金金额=矿权交易合同总金额______%
3、酬金的支付方法:
______(a)自托付方与居间方签订《矿权交易居间合同》之日起______个工作日内,托付方须向居间方支付托付酬金人民币______圆整(¥______元),作为居间合同履约保证金。
(b)自托付方与卖方签订《矿权交易合同》之日起______个工作日内,托付方须向居间方支付托付酬金总额的______%.
(c)待矿权完成移交手续后______个工作日内,托付方向居间方支付结余的托付酬金。
4、通过居间方胜利完成托付方托付项目交易的,履约保证金应包计在托付酬金内;如居间方未完成托付方托付,代理方在托付工作结束后_____个工作日内将履约保证金扣除。
居间本合同托付矿权所产生的相应费用后,将剩余款项返还托付方。
七、合同的变更与解除
1、托付方与居间方协商一样;
2、因不行抗力致使合同目的不能实现。
八、违约责任
(一)托付方有下列情形之一的,视为违约,应担当违约责任
1、居间期间,托付方单方面终止合同或自行、托付第三方交易矿权的,应根据合同约定将矿权交易价______%作为违约金支付给代理方;
2、在居间期间内或居间期限届满后,托付方及其关系人(指包括但不仅限于托付方的直系或旁系亲属、挚友、同事等)私下自行与第三方交易该矿权项目时,需经过居间方最终确认“此第三方(即真正的买受人)是否是居间方客户”,若是,托付方仍应根据合同约定将托付矿权交易底价的______%作为违约金支付给代理方;
3、在居间期间期限内,在居间方将托付矿权交易并代托付方支付卖方预付款或定金后,如托付方反悔,应根据合同约定托付矿权交易底价的_____%作为违约金支付给居间方;
4、托付方隐瞒托付方状况,由此与卖方产生的法律纠纷,致矿权无法交易。
由托付方担当一切责任,与居间方无关。
同时,托付方应根据合同约定托付矿权交易底价的______%作为违约金支付给代理方;
5、不按合同约定向居间方支付托付酬金的。
如有以上状况出现,托付方需按本条款之约定支付违约金,如拒付,居间方有权通过诉讼向托付人追偿。
此时,托付方除担当违约金外还需担当诉讼费、律师费等由此产生的一切费用。
(二)代理方有以下情形的,应自行担当责任:
1、居间方超越居间权限向卖方做出承诺的,因此导致的后果由居间方自行担当。
九、合同附件
托付方在本合同存续期间所签订的《托付交易矿权信息表》为本合同附件,与本合同具备同等法律效力。
十、解决争议方式
本合同在履行的过程中如发生争议,由双方当事人协商解决。
协商或调解不成的,依法向所在地的人民法院起诉。
十一、其他约定事项
本合同自双方签字、盖章后生效,复印传真件具有同等法律效力。
本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(盖章):
_________乙方(盖章):
_________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
居间合同范本4
甲方(托付人):
乙方(居间人):
甲乙方为了发挥双方的优势,依据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依同等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、托付事项
1、乙方接受甲方托付,负责就收购成都xxxxx公司(以下简称xxxx公司)100%股份,引荐甲方和xxxx公司单位干脆洽谈,向甲方供应xxxx公司的重要信息,并最终促成甲方与xxxx公司签订股份转让协议。
2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项。
甲方与xxxx公司单位未签订书面的股份转让合同,视为托付事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必需向甲方供应有关xxxx公司的有关信息,内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产状况(主要资产有:
)、股份转让价格为元,大写:
元等。
乙方有义务帮助甲方对xxxx公司进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方供应的关于xxxx公司的上述信息真实牢靠。
假如乙方供应的信息不真实,乙方无权取得居间酬劳。
3、乙方向甲方供应的营业执照复印件、现有主要资产状况,必需完全能够成为甲方与xxxx公司单位所签订股份转让的组成部分。
否则视为乙方没有完成托付事项,无权取得居间酬劳。
4、乙方应保证xxxx公司及其主要资产状况真实牢靠、各种手续齐全。
否则,视为乙方供应信息不真实,根据本合同其次条第2款执行。
5、乙方在甲方与xxxx公司单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。
促成xxxx公司将100%股份转让给甲方。
三、甲方义务
1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和xxxx公司单位进行合同谈判。
2、假如居间胜利,则由甲方全面履行和xxxx公司单位所签订的股份转让合同。
甲方因履行股份转让合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、假如居间胜利,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间酬劳。
四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间酬劳为万元。
2、本协议签订后3个工作日内,甲方向乙方支付居间酬劳万元,存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。
待甲方与xxxx公司签订股份转让协议并办理工商变更登记手续后2个工作日内,甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴,此款归乙方全部并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居间酬劳万元之日起,20个工作日内,乙方没有促成甲方与xxxx公司签订股份转让协议,视为乙方居间不胜利,乙方应将居间酬劳万元退还甲方。
4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。
双方约定:
甲方负责保管账户的法人专用章,乙方负责保管财务专用章。
在甲方保管印章期间,甲方不得将印章用于其他任何活动;在乙方未完成居间任务之前,乙方不得对法人专用章进行挂失处理。
5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后,应当为甲方出具收条;乙方完成居间任务,实际取得居间酬劳后,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自行担当。
五、居间酬劳的担当
居间酬劳是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。
乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项,乙方同意全部自行担当居间活动费用。
六、诚信原则
1、假如甲方与xxxx公司在本合同托付期内,未能达成股份转让协议,没有征得居间方的书面同意,甲方不应再与xxxx公司进行协商并签订股份转让协议,否则居间方有权恳求甲方按本合同第四条支付居间酬劳。
2、假如甲方以相关企业或在四川当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与xxxx公司签订股份转让合同,居间方有权恳求甲方按本合同第四条支付居间酬劳。
3、本合同的有效期(托付期)为20个工作日(自甲方将居间酬劳转入乙方账户之日起计算)。
居间方在此期间必需主动推动xxxx公司与甲方进行实质性洽谈,并帮助甲方和xxxx公司达成实质性成交合同。
七、本合同解除的条件
1.当事人就解除合同协商一样;
2.因不行抗力致使不能实现合同目的;
3.在托付期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;
4.当事人一方拖延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
5.当事人一方拖延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
八、合同终止
1、本合同签字生效后,在甲方向乙方支付居间酬劳万元之日起,20个工作日内,乙方仍未完成居间任务促成甲方与xxxx公司签订股份转让协议的,本合同自动终止。
2、假如居间胜利,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
九、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地法院处理。
十、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。
2、乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。
十一、其他事项
1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:
(盖章):
法定代表人或托付代理人:
乙方(盖章):
法定代表人或托付代理人:
合同签订地:
居间合同范本5
甲方(托付方):
地址:
法人代表:
乙方(中介方):
身份证号:
上述甲方(托付方)托付乙方(中介方)帮助甲方为其进行承包建筑工程,达成居间合同如下:
一、居间事项:
承包建筑工程:
乙方帮助甲方取得位于项目的工程施工权。
二、居间任务:
乙方为上述项目,向甲方供应信息、推介服务,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的开发单位干脆洽谈,并利用自身的社会资源关系开展协调工作,以最终促成甲方与开发商《》签订该工程项目的专业承包施工合同、促成甲方取得工程施工权视为居间胜利。
依据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订胜利,托付人应当按约定支付酬劳”的规定,甲方依法完成签订该工程承包项目合同,甲方同意按如下方式支付居间费:
1、当乙方帮助甲方,促成甲方与
程项目的专业承包施工合同,甲方情愿支付乙方人民币万元(税后)居间费;
2、付款时间:
在乙方的促成下甲方与签订正式施工合同视为居间胜利,甲方同时支付居间费万元人民币,剩余的居间费用。
3、付款方式:
甲方须以转账的方式支付乙方费用,甲方通过银行转入乙方指定的账户上(乙方指定帐户为:
行户名:
),其他方式支付或没有转入乙方指定的帐户无效。
三、甲方责任和承诺:
本居间合同生效后为不行撤消、不行更改、无条件保证兑现。
与甲方的其他相关承诺和居间不相抵触,独立执行,是甲方全体董事会成员—致的、真实的意思表示,不因公司股权或法人等变更影响,始终有效。
乙方促成甲方和何理由单方面终止与乙方的居间(托付)关系,不得私自或另行托付其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项;如有上述状况发生,视为乙方完成代理托付,甲方同意无条件支付乙方中介费人民币万元整(税后),作为对乙方的补偿;并同意对此补偿费放弃全部法律权利及话语权。
如此次乙方为甲方介绍的施工总承包合同不胜利,在半年之内,甲方同意不接触由乙方介绍的该工程发包商任何人接触;如有任何接
触该工程施工,皆视为乙方的中介行为胜利,甲方同意无条件支付乙方中介费人民币万元正(税后),作为对乙方的补偿;并同意对此补偿费放弃全部法律权利及话语权。
四、甲、乙双方对本合同有保密的义务,任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方担当一切后果。
五、本合同—式两份,甲乙双方各执一份,均具同等法律效力。
六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵,双方应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。
七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方肯定或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。
甲方:
乙方:
法人代表签章:
签名:
日期:
日期:
居间合同范本6
发包方(以下简称甲方)
姓名:
联系电话:
承包方(以下简称乙方)
姓名:
联系电话:
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,综合本市家庭居室装饰装修的特点,甲乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程,(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
一、工程概况:
1、工程地点:
2、经甲乙双方协商,实行乙方包工、部分包料,甲方供应部分材料的承包方式;
3、工程期限天
开工日期年月日
竣工日期年月日
4、合同价款:
本合同工程造价为(人民币)金额大写:
(详见家庭居室装饰装修工程报价单)
二、甲方工作:
1、开工前搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
2、供应施工期间的水源、电源;
3、负
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 居间 合同范本 精选 15