国家版注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前检测B卷 附解析.docx
- 文档编号:6539114
- 上传时间:2023-01-07
- 格式:DOCX
- 页数:21
- 大小:28.64KB
国家版注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前检测B卷 附解析.docx
《国家版注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前检测B卷 附解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国家版注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前检测B卷 附解析.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
国家版注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前检测B卷附解析
国家2019版注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前检测B卷附解析
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、《建设工程安全生产管理条例》第30条规定,施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取( )措施。
A、特殊防护
B、专项防护
C、强制性保护
D、法定保护
2、下列各项中,属于建设工程的招标方式的是()。
A.公开招标和邀请招标
B.公开投标和邀请投标
C.公开招标和公开投标
D.公开投标
3、依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的,或者泄露标底的,给予警告,可以并处()万元的罚款。
A.1~5B.1~10
C.3~5D.5~10
4、仲裁裁决人民法院裁定不予执行的,当事可以()
A.向人民法院上诉
B.向人民法院申请再审
C.向人民法院执行庭申请复义议
D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁
5、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其相应的环境保护设施应当( )验收。
A.分期
B.最终一次性
C.同时
D.分阶段
6、仲裁充分体现了当事人的意思自治,其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。
这种做法更多的体现了仲裁的()
A.快捷性B.经济性C.灵活性D.独立性
7、下列情形中,构成委托代理终止的是()
A.代理人辞去委托
B.被代理人取得民事行为能力
C.被代理人死亡
D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭
8、某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符,应由( )组织专题技术论证,并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
9、根据工程承包相关法律规定,建筑业企业( )承揽工程。
A.可以超越本企业资质等级许可的业务范围
B.可以另一个建筑施工企业的名义
C.只能在本企业资质等级许可的业务范围内
D.可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书
10、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是()。
A.建设项目规划审查部门
B.建筑安全监督管理机构
C.工程质量监督机构
D.工程建设标准批准部门
11、关于留置的说法,正确的是( )。
A.留置权属于债权
B.债权人不负责保管留置物
C.建设工程合同可以适用留置权
D.留置权基于法定而产生
12、仲裁机构制作的调解书()发生法律效力。
A.在调解书作出时
B.在当事人达成调解协议时
C.在调解书送达双方时
D.经双方当事人签收时
13、下列民事行为中,属于民事法律行为的是()。
A.投标人之间相互约定抬高投标报价
B.投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件
C.施工人员按照低于强制性国家标准的合同要求进行施工
D.承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包
14、在企业资质年检时,若企业资质条件基本符合所定资质等级标准,且过去一年内未发生过四级以上工程建设重大事故或重大违法行为的,则其年检结论为()。
A.通过
B.合格
C.基本合格
D.优良
15、某建设工程预计建设工期13个月,按照法律规定,建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的( )%。
A.20
B.30
C.40
D.50
16、关于建设工程自竣工验收备案的说法,正确的是( )。
A.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案
B.自竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件
C.工程竣工验收完成后,建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告
D.工程竣工验收备案表一式二份,1份由建设单位保存,1份留备案机关存档
17、建设用地使用权自( )时设立。
A.土地交付
B.转让
C.登记
D.支付出让金
18、投标文件中总价金额与单价金额不一致的,应()。
A.以单价金额为准B.以总价金额为准
C.由投标人确认D.由招标人确认
19、关于劳动合同效力的说法,正确的是( )。
A.存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的,劳动合同全部无效
B.用人单位发生合并或者分立,须与劳动者重新签订劳动合同
C.用人单位投资人发生变更,原劳动合同继续有效
D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的,以在先的时间为劳动合同的生效时间
20、下列项目目标动态控制的纠偏措施中,属于技术措施的是( )。
A.强化合同管理
B.改进施工方法
C.调整任务分工
D.改变施工管理
21、注册建造师的下列行为中,可以记入注册建造师执业信用档案的是( )。
A.泄露商业秘密的
B.对设计变更有异议的
C.经常外出参会的
D.拒绝执行监理工程师指令的
22、我国《安全生产法》规定,国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行()。
A.监管制度B.报修制度
C.回收制度D.淘汰制度
23、施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是( )。
A.合同正常履约
B.未发生违的行为
C.获得发包人奖励
D.获得建设行政主管部门表彰
24、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车,该车实际行驶里程8万公里,市场价格约为16万元,里程表显示行驶里程为4万公里。
甲明知上述情况存在,仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业,乙知情后诉至法院。
乙的下列诉讼请求可以获得支持的是( )。
A.请求减少价款至16万元
B.以欺诈为由解除合同
C.以重大误解为由请求撤销合同
D.请求甲承担缔约过失责任
25、以下关于建筑节能的说法,错误的是( )。
A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准
B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度
C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设
D.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准
26、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在()监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.施工企业质量管理部门
B.建设单位或监理单位
C.设计单位或监理单位
D.建设工程质量监督机构
27、分包人要求总承包人支付工程欠款150万元,总包人却以发包人尚有应付工程款200万未付为由拒绝付款,分包人多次催款未果,直接以自己名义向法院起诉发包人,要求支付150万元欠款及其利息。
关于分包人行为的说法,正确的是()。
A.起诉讼有法律依据B.只能以总包人的名议起诉
C.只能起诉总包人D.属于行使代位权
28、没有法定或者约定义务,为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为()之债。
A.合同
B.侵权
C.不当得利
D.无因管理
29、甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同,其劳动合同期限为6个月,则甲的试用期应在( )的期间范围内确定。
A.15日
B.1个月
C.2个月
D.3个月
30、纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的,经县以上税务局(分局)批准,可以延期缴纳税款,但是最长不得超过( )。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
31、评标委员会成员名单应当()。
A.在开标前应向社会公布B.在开标前向投标人公布
C.在中标结果确定前保密D.永久保密
32、建设单位申请领取施工许可证时,建设工程超过1年的建设工程,到位资金原则上最少为工程合同价的( )。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
33、当事人对人民法院作出的财产保全裁定不服的,可以()
A.提出上诉B.提起再审C.申请复议一次D.不予执行
34、按照行政处罚法的规定,( )可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.地方性法规
35、民事诉讼是解决建设工程纠纷的重要方式。
其中民事诉讼的参与人不包括()。
A.证人B.第三人
C.审判长D.鉴定人
36、我国《劳动法》规定,未成年工是指()的劳动者。
A.未满16周岁B.年满16周岁
C.未满18周岁D.年满16周岁未满18周岁
37、因施工企业原因,工程未能如期竣工,建设单位听取监理单位建议后,在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任,之后发生地震致使工期再次拖延,则因此产生的工期责任由()承担。
A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门
38、依据《建设工程质量管理条例》,工程承包单位在( )时,应当向建设单位出具质量保修书。
A.工程价款结算完毕
B.施工完毕
C.提交工程竣工验收报告
D.竣工验收合格
39、政府对工程质量的监督管理主要以( )为主要手段。
A、行政审批
B、施工许可制度和竣工验收备案制度
C、竣工验收
D、质量考核与抽查
40、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的,可能构成( )。
A.串通投标罪
B.合同诈骗罪
C.侵犯商业秘密罪
D.受贿罪
41、建设工程产品由设计转化为实物的第一步是( )。
A.进行施工平面布置
B.工程测量放线
C.材料的选择
D.设备进场检验
42、根据《物权法》,建设用地使用权自()之日起设立。
A.取得建设用地使用权证书
B.建设用地使用权登记
C.交付建设用地使用权转让价款
D.建设用地使用权登记信息公示
43、下列法律后果中,属于民事责任承担方式的是( )。
A.解除合同
B.继续履行
C.罚款
D.合同无效
44、关于联合体投标的说法,正确的是( )。
A.招标人接手联合体投标并进行资格评审的,联合体应当在提交资格评审申请文件后组成
B.招标人应当在资格评审公告,招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标
C.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标,其投标有效
D.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定其资质等级
45、关于代理的说法,正确的是( )。
A.经被代理人同意的转代理,代理人不再承担责任
B.同一代理事项有数位代理人的,应当推选牵头人
C.作为委托人的法人、非法人组织终止的,委托代理终止
D.表见代理是有权代理
46、根据《建筑工程施工合同(示范文本)》,关于隐蔽工程检查程序的说法,正确的是( )。
A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的,承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖,无需重新检查
B.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求,并在验收记录上签字后承包人方可覆盖
C.监理人不能按时进行检查的,应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求
D.监理人未按时进行检查,也未提出延期要求的,承包人不得完成覆盖工作
47、下列事项中,能够申请行政复议的是().
A.行政处分决定B.招标投诉处理C.质量纠纷调解D.造价指导信息发布
48、施工承包企业资质的升级、降级实行资质公告制度,二级及其以下施工承包企业的资质公告由()发布。
A.国务院建设行政主管部门
B.国家技术监督局
C.各省、自治区、直辖市建设行政主管部门
D.工商管理部门
49、在对某工程项目监理过程中,工程监理人员发现工程设计不符合合同约定的质量要求,则工程监理人员根据自己的法定权限和义务,应当()。
A.要求施工单位改正B.通知设计单位改正
C.建议建设单位修改合同D.报告建设单位要求设计单位改正
50、根据《产品标识与标注规定》,所有产品或者包装上的标识必须有()。
A.产品质量检测合格证明
B.中英文表明的产品名称、生产厂厂名和厂址
C.生产日期和安全使用期或失效日期
D.警示标志或者中英文警示说明
51、对于工程质量的监督管理,我国实行( )统一监督管理。
A.国务院
B.国家发改委
C.国务院建设行政主管部门
D.国务院质量技术监督部门
52、合同生效后,当事人就质量没有约定或者约定不明确的,可以采用的确定相关内容方式有:
①按照交易习惯确定②签订补充协议③按合同法其他相关规定执行,三种方式正确的先后顺序是()
A.①②③B.③②①C.②①③D.②③①
53、根据《担保法》规定,必须由第三人为当事人提供担保的方式是( )
A.保证
B.抵押
C.留置
D.定金
54、关于合同成立时间的说法,正确的是()
A.承诺生效时合同成立
B.口头合同自交付标的物时成立
C.合同书自生效时成立
D.采用信件方式订立合同的,合同自信件到达时成立
55、建筑工程一切险的保险终止日应为( )。
A.工程竣工验收之日
B.工程验收合格之日
C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日
D.合同双方约定的终止日
56、下列法律中,属于行政法的是()
A.《公司法》B.《建筑法》C.《合同法》D.《治安管理处罚法》
57、安全生产许可证的有效期为( )年。
A.1
B.2
C.3
D.5
58、施工企业的项目负责人应当对()负责。
A.本单位的安全生产B.建设工程项目的安全施工
C.本单位安全生产所需资金D.危险性较大的专项施工方案确定
59、行政机关作出()决定之前,应当告知当事人有要求举行听证的权利。
A.警告
B.开除
C.责令停产停业
D.撤职处分
60、根据《关于民事诉讼证据的若干规定》,当事人申请证书保全的,应在()提出。
A.举证期限届满前
B.首次开庭前15日
C.不迟于举证期限届满前7日
D.一审法庭辩论终结前
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、关于地役权的说法,正确的有()。
A.需役地上的用益物权转让时,受让人同时享有地役权
B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率
C.地役权未经登记不得对抗需役地人
D.地役权由需役地人单方设立
E.地役权属于用益物权
2、根据《建设工程质量管理条例》,属于建设工程竣工验收应当具备的条件有( )。
A.有完整的技术档案和施工管理资料
B.有勘察、设计、施工等单位分别签署的质量合格文件
C.完成建设工程设计和合同约定的主要内容
D.有施工企业签署的工程保修书
E.有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告
3、关于资本公积的核算说法正确的是()。
A.接受非现金资产捐赠准备,是指企业因接受非现金资产捐赠而增加的资本公积
B.接受现金金捐赠,捐赠人捐赠的现金虽然增加了企业的权益,归企业的投资者所有,但并不形成企业的实收资本,而作为资本公积进行核算
C.股权投资准备是指企业对被投资单位的长期股权投资采用权益法核算时,因被投资单位接受捐赠等原因增加的资本公积,企业按其持股比例计算而相应增加的资本公积
D.其他资本公积是指企业收到国家拨人的专门用于技术改造、技术研究等的拨款项目完成的,按规定转入资本公积的部分,企业应按转入金额入账
E.外币资本折算差额是指企业接受外币投资因所采用的汇率不同而产生的资本折算差额
4、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,有权采取下列措施( )。
A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料
B.进入被检查单位的施工现场进行检查
C.发现有影响工程质量的问题时,责令改正
D.发现质量问题时,查封被检查单位的文件和资料
E.对发现质量问题的现场进行查封检查
5、关于劳动合同试用期的说法正确的有()
A.试用期次数最多为2次
B.试用期不包含在劳动合同期限内
C.试用期最长为6个月
D.试用期内,用人单位可无理由解除劳动合同
E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期
6、企业筹集的资本金,按照投资主体分为()等。
A.国家资本金
B.地方资本金
C.法人资本金
D.个人资本金
E.外商资本金
7、所有者权益是指所有者在企业资产中享有的经济利益,其金额为资产减去负债后的余额,它包括()。
A.实收资本
B.资本公积
C.盈余公积
D.未分配利润
E.短期投资
8、建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括( )
A、因承包商资质不够导致的纠纷
B、因无权代理与表见代理导致的纠纷
C、因联合体承包导致的纠纷
D、因"挂靠"问题而产生的纠纷
E、因履约范围不清而产生的纠纷
9、建造师的执业范围包括( )。
A.担任建设工程项目施工的项目经理
B.从事其他施工活动的管理工作
C.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
D.以建造师的名义单独执业,参与建设工程的招投标
E.开展建设项目施工管理的培训工作
10、下列终止劳动合同的情形中,用人单位应向劳动者支付经济补偿的有( )。
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬,解除劳动合同的
B.劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同,终止固定期限劳动合同的
C.因劳动者同时与他人建立劳动管理,对完成本单位的工作任务造成严重影响,解除劳动合同的
D.用人单位与劳动者协商一致,解除劳动合同的
E.劳动者不能胜任工作,经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作,解除劳动合同的
11、在员工出现下列情形时,施工企业可随时解除劳动合同的有()。
A.在试用期间被证明不符合录用条件
B.严重失职给本单位造成重大损失
C.严重违反施工企业规章制度
D.被依法追究民事责任
E.被依法追究刑事责任
12、根据《工程建设国家标准管理办法》,工程建设强制性标准是指直接涉及工程()等方面的工程建设标准强制性条文.
A.市容市貌
B.质量
C.安全
D.卫生
E.环境保护
13、下列合同中,属于可变更,可撤销合同的有()
A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同
B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同
C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同
D.建设单位为偷税而订立的施工合同
E.村民胁迫施工企业订立的供货合同
14、有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人( )。
A.劳动者患病或者非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的
B.劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的
C.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的
E.严重失职,营私舞弊,对用人单位利益造成重大损害的
15、根据《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》,属于合法分包的有( )。
A.经建设单位认可,施工企业将其承包的部分工程分包给个人
B.施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业
C.施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业
D.劳务分包企业将其承包的劳务再分包
E.专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包
16、著作权的主体包括( )
A.作者
B.著作权人
C.职务作品的著作权人
D.作者工作的辅助人
E.出版社
17、承诺生效的条件包括()。
A.承诺必须由受要约人向要约人发出B.承诺应在要约规定的期限内作出
C.承诺的内容应当与要约的内容一致D.承诺可附加适当的条件
E.承诺的方式必须符合要约的要求
18、下列合同中,()是可撤销合同。
A.因重大误解订立的合同B.违反法律的强制性规定的合同
C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D.订立合同时显失公平的合同
E.以合法行为掩盖非法目的的合同
19、根据《劳动合同法》,劳动者有下列情形之一,用人单位可以解除劳动合同的是()。
A.劳动者不能胜任工作
B.劳动者在试用期内不符合录用条件
C.劳动者严重违反用人单位的规章制度
D.劳动者被依法追究刑事责任
E.劳动者患病
20、下列要件中,属于先履行抗辩权成立要件的有()。
A.双方基于同一双务合同,且互负债务的
B.履行债务有先后顺序
C.有义务先履行债务的一方未履行或履行不符合约定
D.有义务后履行债务的一方履行能力明显下降
E.对方的对待给付时刻能履行的义务
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、B
2、正确答案:
A
3、B
4、答案:
D
解析:
仲裁裁决呗人民法院依法裁定不予执行的,当事人不能申请人民法院再审,就该纠纷双方当事人可以重新打城中才协议,并依据该仲裁协议申请仲裁,也可以向人民法院提起诉讼。
5、A
6、答案:
C
解析:
仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治,仲裁中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。
教材p200仲裁的基本特点,与民事诉讼特点区分。
公权性、强制性、程序性。
7、答案:
A
解析:
委托代理终止的情形
8、【答案】A
【解析】工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料,不符合现行强制性标准规定的,应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证,报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
9、【答案】C
【解析】承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承担工程,禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承担工程,禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书,营业执照,以本企业的名义承担工程。
10、【答案】C
11、【答案】D
12、【答案】D
13、【答案】C
14、正确答案:
C
15、【答案】B
【解析】《建筑工程施工许可管理办法》第4条规定,建设工期不足一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的50%,建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。
16、【答案】D
【解析】竣工验收备案。
17、【答案】C
【解析】本题考查的是与土地相关的物权。
建设用地使用权自登记时设立。
18、A
19、【答案】C
【解析】考查劳动合同订立的注意事项。
选项A,用人单位免除自身责任的,属于部分无效。
选项B,用人单位发生合并或者分立的,新单位继承原合同。
选项D,签章时间不一致的,以在后的时间为生效时间。
20、【答案】:
B
21、【答案】A
22、D
23、【答案】D
24、【答案】B
【解析】可撤销合同。
25、【答案】D
【解析】建筑节能的国家标准,行业标准由国务院建设主管部门组织制定,并依照法定程序发布,省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门可以根据本地实际情况,制定严于国家标准或者行业标准的地方建筑节能标准,并报国务院标准化主管部门和国务院建设主管部门备案,国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准。
26、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 国家版注册二级建造师建设工程法规及相关知识考前检测B卷 附解析 国家 注册 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 考前 检测 解析