建筑工程质量纠纷案例.docx
- 文档编号:6362597
- 上传时间:2023-01-05
- 格式:DOCX
- 页数:25
- 大小:46.03KB
建筑工程质量纠纷案例.docx
《建筑工程质量纠纷案例.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑工程质量纠纷案例.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
建筑工程质量纠纷案例
建筑工程质量纠纷案例
上诉人(原审被告、反诉原告):
甘肃省敦煌国际大酒店,住宅地甘肃省敦煌市鸣山路28号。
法定代表人:
张同义,董事长。
托付代理人:
王辉,北京市万思恒律师事务所律师。
托付代理人:
吴刚,北京市万思恒律师事务所律师。
上诉人(原审第三人):
中国建筑西北设计研究院,住宅地陕西省西安市西七路173号。
法定代表人:
樊宏康,院长。
托付代理人:
郑永强,该院干部。
托付代理人:
薛峻松,北京市大成律师事务所律师。
被上诉人(原审原告、反诉被告):
甘肃省第四建筑工程公司、住宅地甘肃省兰州市西固区福利东路369号。
法定代表人:
陈兆,经理。
托付代理人:
马海涛,该公司办公室主任。
托付代理人:
顾宗磊,该公司副总工程师。
原审第三人:
甘肃省地质矿产局第三水文地质工程地质队,住宅地甘肃省酒泉市解放路22号。
负责人:
牛守国,该队队长。
托付代理人:
刘福生,该队干部。
托付代理人:
殷三成,甘肃省酒泉阳关律师事务所律师。
甘肃省敦煌国际大酒店(以下简称敦煌大酒店)、中国建筑西北设计研究院(以下简称西北设计院)为与甘肃省第四建筑工程公司(以不简称省四建)、原审第三人甘肃省地质矿产局第三水文地质工程地质队(以下简称地质队)拖欠工程款、工程质量纠纷一案、不服甘肃省高级人民法院(1998)甘民初字第22号民事判决,向本院提起上诉。
本院依法组成合议庭对本案进行了审理,现已审理终结。
经审理查明:
1993年5月8日,敦煌大酒店筹建处与省四建签订《建设工程施工合同》,约定:
省四建承包建设敦煌大酒店的全部建筑安装工程、室外配套设施及附属工程等,1993年5月8日开工,1994年8月1日竣工;合同价款暂定人民币1200币万元(以中国建设银行审定价为准),工程款托付建设银行按工程进度贷款支付;工程质量等级达到省优,奖励5万元。
工程如期开工后,因在组织验槽纤探中发觉地质资料与实际不符、需修改设计,于同年6月1日停工,直至10月下旬复原施工。
工程施工过程中,敦煌大酒店未能及时按约定拨付工程款,加之多次变更局部设计造成反复施工,工期受到严峻阻碍。
1995年4月28日,敦煌大酒店筹建处与省四建六分公司签订《建设工程施工合同》,敦煌大酒店以一次性包死价456.4万元将客房部分的装潢工程承包给省四建六分公司,自合同签订之日起开工,同年7月31日竣工,保修期限三个月。
同年8月29日,敦煌大酒店筹建处与省四建六分公司签订《装修工程合同书》,敦煌大酒店以一次性包死价400万元将客房以外的装修工程承包给省四建六分公司,工程于同年9月1日开工,1996年1月28日竣工,保修期一年。
同年10月10日,敦煌大酒店又与省四建六分公司签订《协议书》,将从原预算中剔除的部分项目以10万元包死价交回省型建施工,室外竖向工程按现有的马路、围墙、场地、大门一次性70万元包死。
1996年1月,上述各项工程全部完工。
敦煌大酒店和省四建依照合同的约定,经敦煌大酒店托付,由中国建设银行敦煌市支行于1995年1月18日和1996年8月19日对建筑安装工程造价进行结算,经会同省四建、敦煌大酒店三方工程技术人员现场丈量核实,确认工程造价为31.075.464元,并由三方共同签字盖章。
同时敦煌大酒店和省四建双方于1996年1月6日和29日签字确认原预算中剔除部分及室外工程造价为800,095元,装潢工程造价为5,070,139元:
装修工程造价按合同约定为400万元。
以上合计敦煌大酒店工程总造价为40,945,698元。
同年4月17日,省四建与敦煌大酒店双方财务人员对己付工程款、欠款进行核对,确认敦煌大酒店已付工程款35,144,392.40元(其中包括设备款1,674,553元),尚欠5,801,305.60元,其中省四建未做工程造价为24,826元。
此前,敦煌大酒店于1995年12月26日对土建安装工程组织了竣工验收,意见是“符合设计要求,充分表达了设计意图,工程质量优良”。
1996年1月18日,该工程经敦煌市质量监督站核验为优良工程,后又经甘肃省工程质量监督总站复验,被甘肃省建设委员会评定为省优质样板工程。
同年1月29日,敦煌大酒店对装修工程进行了验收,意见是“符合设计要求,要紧项目质量优良,设备及家俱完好无损,同意验收”;同月31日,敦煌大酒店对装潢工程进行了验收,意见为“平坦洁净,整洁完好”。
对验收中提出的问题,省四建均做了修理整改。
同年6月4日,敦煌大酒店监理工程师刘国瑞在省四建关子《敦煌国际大酒店回访和质量问题整改工作报告》上签署了“以上问题作了认真整改”的意见,并加盖了敦煌大酒店的公章;同日敦煌大酒苦接管整个工程;7月11日,敦煌大酒店向敦煌市城建局递交了《竣工险收报告》,要求对敦煌大酒店工程给予验收,后因敦煌大酒店未交纳相关费用,验收工作未能如期进行。
此间,敦煌大酒店又多次要求省四建对竣工工程中存在的问题进行修理整改,省四建依合同约定的保修条款多次派人对排水、客房家俱、装修等方面存在的问题进行了整改。
1997年1月22日,敦煌大酒店原工程部负责人薛永申签认“修理整改完毕”。
1997年3月,敦煌大酒店在开始试营业。
省四建为此于同年3月26日、4月2日、4月3日先后三次致函敦煌大酒店,告知该工程未经国家工程质量监督部门验收,不得投入使用,并督促其尽快与质检部门联系组织验收。
但敦煌大酒店仍未体会收的工程全面投入经营、使用至今。
1997年6月,敦煌大酒店主楼客房部一楼非承重墙局部开始显现裂缝。
同年7月21目,甘肃省质量监督总站针对敦煌大酒店工程质量问题,召集各有关部门在现场勘验调查的基础上,形成了《关于敦煌国际大酒店工程质量问题会议纪要》(以下简称《纪要》),认定一楼非承重墙裂缝是由于地基不平均压缩变形和湿陷下沉引起的,同时认为设计单位、施工单位、勘察单位、建设单位均存在问题,并提出了处理意见。
省四建对该《纪要》中与其有关的责任表示认可和情愿执行,但因设计单位西北设计院提出异议,问题未能得到解决。
1997年10月18日,省四建以拖欠工程款为由向法院提起诉讼,要求敦煌大酒店支付拖欠工程款5.801.305.60元及滞纳金等。
1998年12月7日,敦煌大酒店以省四建为被告,西北设计院、地质队为第三人提起反诉,要求赔偿因一楼工程质量问题造成的缺失5.355.640元及工期延误违约金等。
本案一审中,一审法院依照敦煌大酒店的要求,托付甘肃省工程质量监督总站对敦煌大酒店工程质量进行鉴定和复核,结论认为造成一楼非承重墙体裂缝的要紧缘故是:
西北设计院的设计一层自承重的内纵横墙(240、120厚砖墙)均没有设置基础梁,外墙(370厚砖墙)虽原设计有基础梁,后又同意取消;排水管道埋设标准偏低(室内直埋排水管);设计4.2m厚的回填垫层且又用作自重墙地基:
内纵墙基础与地沟墙之间的间隙小于10cm等问题与国家颁布的标准不符;“对此质量问题的产生应负重要责任”。
省四建在施工时对回填土夯压不密实和自己订购使用的排水铸铁管个别管壁厚偏薄,使用不久显现破裂跑水,是造成墙体严峻开裂的直截了当缘故;框架柱与隔墙、内纵墙与隔墙拉结质量差,是造成隔墙与框架之间竖向裂缝和卫生间隔墙裂缝的缘故之一,“对此质量问题的产生应负直截了当责任”。
敦煌大酒店在大楼散水坡旁边没有防水措施,将楼前楼后草坪花池土层进行翻松处理、浇水,使部分土层处于饱和状态,导致部分水侵入墙基、软化基土,加快基土沉陷;未经设计单位同意,擅自决定取消客房壁柜砖隔墙,造成部分走廊纵墙内倾斜.顶棚受压拱形变位:
“对墙体裂缝负有一定责任”。
气地质队在该大楼约地基勘探中对地基土工程性质未作全面试捡与深入的评判,给设计、施工对回填土的质量操纵造成模糊概念,“对墙体裂缝缘故负有一定责任”。
对此鉴定意见,敦煌大酒店、西北设计院、地质队均认为敦煌大酒店的工程质量问题与己无关;省四建对与其有关的部分责任予以认可。
1999年8月5日,甘肃省建设委员会因省四建对敦煌大酒店主楼一层非承重墙体裂缝负有直截了当责任,撤销了敦煌大酒店为省优质样板工程称号的决定。
本院二审期间,合议庭会同敦煌大酒店、省四建、西北设计院三方一同查看了敦煌大酒店一楼工程质量情形。
由于基土下沉,一楼客房部部分内隔墙显现倾斜,敦煌大酒店已将一层客房关闭,二层以上连续营业。
另据三方介绍,敦煌大酒店工程采纳的是框架结构,因地面下沉,一楼非承重墙显现裂缝、倾斜,不至阻碍二层以上的使用。
一审法院经审理认为,省四建与敦煌大酒店签订的四份合同(协议)均合法、有效,双方的合法权益理应受到法律的爱护。
省四建要求敦煌大酒店偿还工程欠款和赔偿银行利息的诉讼要求,有双方签订的合同(协议)、工程竣工验收单、双方签字盖章认可的由敦煌市建设银行审计核定的工程价款结算书和1996年4月17日双方财务人员核对工程已付款、欠款的材料等证据所证实,依法应予支持。
但对未施工项目的工程款应从工程欠款额中予以扣除。
敦煌大酒店辩称的建设银行审计核定的工程结算款不实,应以其托付审计的工程结算款作为工程款结算的唯独、合法、有效凭据,并以此为由认为超付了工程款,要求省四建返还,因大酒店单方托付审计,违抗了双方所签订合同的约定条款,理由不能成立,不予采信。
省四建要求敦煌大酒店支付省优工程奖的诉讼主张,尽管有合同约定,但因甘肃省建设委员会已于1999年8月5日撤销了敦煌大酒店工程为1995年度省优一级样板工程,因此,这一诉讼要求不予支持。
省四建要求敦煌大酒店支付催要欠款人员差旅费的诉讼主张,双方合同中没有约定,不予支持。
敦煌大酒店反诉要求省四建对土建工程施工中未按设计图和设计要求施工的四处工程返工重作的主张,质证中未能举出相关的直截了当证据,而省四建在质证中提供了与此反诉要求相关的、由敦煌大酒店下达的变更施工通知、变更施工会议纪要、设计变更图纸等证据,因此其反诉要求不予支持。
敦煌大酒店要求省四建对一楼客房、冷冻机房、厨房等处墙体下沉、倾斜、裂缝等重大质量问题从基础予以完全排除的反诉主张,依照其申请,为了查明敦煌大酒店工程一楼非承重墙墙体产生裂缝的缘故和有关当事人的责任,法院依法托付甘肃省工程质量监督总站对敦煌大酒店工程质量进行鉴定。
依据该站作出的鉴定意见及各方当事人提出的意见和相关证据说明:
敦煌大酒店工程在建设单位投入使用15个月就发生一楼非承重墙体下沉裂缝,不是施工单位省四建一方造成的。
第一,设计单位西北设计院对该工程的个别部位设计违反了国家颁布实施的规范标准,而且对甘肃省建设委员会1993年1月31日甘建发(1992)441号《关于敦煌国际大酒店工程初步设计审查的批复》中第三个问题曾明确指出设计“应考虑不平均沉降对建筑物的影响”的批复意见,未给予足够的重视,诸如一楼墙体应设计基础梁而未设计,将砌墙体直截了当座落在回填土薄厚不等的垫层土,一楼地基下直埋管道而不设置检漏地沟等,因而未能有效解决地基的“不平均沉降对建筑的阻碍”,为一楼墙体下沉裂缝埋不了无法回避的隐患;因填土务压不实和地表水的渗漏等,只是加速了问题的暴露:
因此,设计单位对此质量问题应承担重要的责任。
施工单位省四建在施工过程中,回填土的压实系数未达到设计要求:
自购的排水管个别管璧厚度偏薄,加之个别地段管道埋置的设计违反规范标准,导致使用不久显现破裂、跑水等缘故,对造成地基不沉,墙体开裂应负直截了当责任。
建设单位敦煌大酒店违反国家有关规范标准,在未采取任何防水措施的情形下,在大楼周围6m内种植草坪、花坛,并采纳漫灌式浇水,致使大量排水渗入楼体地基下;由于一楼未设计基础地梁,加速了地基下沉,恶化了一楼墙体的裂缝;对此质量问题负有不可推卸的责任。
地质勘察单位地质队提供的地质勘探报告尽管存在着几处资料不完善的地点,而作为使用该勘探资料的设计单位,并未对勘察报告提出任何异议,反诉原告也未提出赔偿要求,因此地质队对敦煌大酒店工程一楼部分墙体下沉裂缝不应承担责任。
这一反诉要求依照有关法律规定已超过诉讼时效,但鉴于省四建已认可,并经有关部门鉴定,要求尽快加固整改,依照实际情形,西北设计院、省四建、敦煌大酒店均应承担相应责任。
敦煌大酒店要求省四建对客房装潢质量和两项未完工程完成整改的反诉要求,因省四建均已作了修理整改,并有敦煌大酒店相关人员签验的证据证实,且依照双方合同约定和法律规定的工程质量保修期限均已超过;同时敦煌大酒店在工程未经国家职能部门验收的情形下即投入使用,违反了有关法律规定。
关于两项未完工程中的发电机房隔音板未施工,是因起初约定由敦煌大酒店负责购回材料后通知施工单位施工,然而至今未接到购回材料并进行施工的通知;院内喷水池喷砂未做,是因为敦煌大酒店决定喷砂改贴瓷砖,但对贴什么规格和颜色的瓷砖,敦煌大酒店领导意见不一致,至今施工单位未接到通知,对这两项未施工的项目有省四建在庭审中当庭递交的未完工程项目款24,826元的退款结算书所证。
敦煌大酒店对退款结算书既未举出反证,也未提出异议,该未完工程款应从工程欠款中扣除。
敦煌大酒店要求省四建赔偿工程质量未达优良的违约金9万元的反诉要求,因造成一楼墙体工程质量问题的责任不是省四建一方所为,故这一反诉主张不予支持;敦煌大酒店要求省四建赔偿工期延误违约金7,932,494元的反诉要求,由于其多次修改设计、工程款未按合同约定及时拨付,造成停工,使工程不能按期竣工,责任不在省四建;且工程已投入使用近三年才提出反诉,已超过法律规定的诉讼时效,该反诉要求不予支持;敦煌大酒店要求省四建赔偿因工程质量造成的缺失5,355,640元的反诉要求,因其未提供造成缺失的具体构成和相关合法证据,且该工程未经国家职能部门验收就投入使用,依照《中华人民共和国经济合同法》第三十四条第二款第4项和国务院《建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二款第3项的规定,其责任应由自己承担,该反诉要求不予支持;敦煌大酒店要求确认1995年10月10目与省四建签订的80万元《协议书》为无效合同,因该协议符合1993年5月双方签订的第一份合同的精神范畴,是双方自愿基础上达成的,应认定合法有效,对这一反诉要求不予支持:
敦煌大酒店要求省四建返还已超付的工程款771,359元及利息、231,408元、保修金1.550.815元的反诉要求,因中国建没银行敦煌市支行的结算书由三方共同签字盖章给予了认可,而且工程款结算审核单位是大酒店自己托付的,该反诉理由不能成立;敦煌大酒店要求省四建赔偿审计支出682,995元的反诉清求,因敦煌大酒店未向法庭提供支出审计费的任何票据,且该项工程价款已由建行审计核定,敦煌大酒店单方再审计,违反双方合同约定的有关条款,其审计费用应自己承担。
据此判决:
一、省四建与敦煌大酒店所签订的《建没工程施工合同协议条款》、《装修工程施工合同》、《建设工程施工合同》及《协议书》均为有效;二、敦煌大酒在给付省四建工程款5,776,479.60元及利息(按银行同期同类贷款利率运算至付清之日止),于判决生效十日内付清;三、省四建的其他诉讼要求予以驳回;四、敦煌大酒店工程一楼非承重墙体裂缝问题,应增设墙基地梁,进行加固,在判决生效二十日内,省四建做好加固修理施工的预备工作,承担全部加固费用的30%;敦煌大酒店做好施工队伍进场前的有关预备工作,承担全部加固费用的30%;第三人西北设计院拿出加固整改设计图,承担全部加固费用的40%;五、敦煌大酒店其它反诉要求予以驳回。
案件受理费69,835元由省四建负担l3,967元,敦煌大酒店负担55,868元;反诉费97,000元,由省四建负担19,400元,敦煌大酒店负担77,600元;鉴定费85,748.94元,由西北设计院负担34,299.58元,省四建负担25,724.68元,敦煌大酒店负担25,724.68元。
敦煌大酒店和西北设计院均不服一审判决,向本院提起上诉。
敦煌大酒店上诉称:
敦煌大酒店主楼一楼墙体显现变形、开裂、地基下陷等严峻质量问题完全是由省四建施工中造成的:
一审法院托付的约鉴定人甘肃省工程质量监督总站与省四建共同属于甘肃省建设委员会,敦煌大酒店工程是经其复验、举荐,才被评为省优质工程的,其与本案有直截了当的利害关系,要求对工程的质量:
问题和责任重新托付中国质量检测中心子以鉴定;一审法院对工程重大质量问题最重要、最直截了当的缘故予以回避,依据甘肃省质量监督总站的错误鉴定结论由相关各方分摊责任,违抗事实和法律:
依照甘肃省审计事务所的审计报告,证明建设银行的工程款结算违抗客观事实,是虚假的,要求重新托付有关部门据实进行结算:
一审判决主文的第四项缺乏可执行性。
西北设计院上诉称:
甘肃省质量监督总站与本案有直截了当的利害关系,其鉴定内容不真实;敦煌大酒店质量事故的真正缘故是省四建施工质量达不到设计要求,并使用了不合格产品造成的,与设计无关,一审判决关于设计部门责任的认定和判决是错误的;一审判决适用法律错误,既然认定敦煌大酒店的反诉要求已超过诉讼时效,又基于省四建的认可,由相关各方承担责任,不但相互矛盾,而且省四建的认可不能说明西北设计院也认可;敦煌大酒店工程未体会收即投入使用,依照相关法律法规的规定,发觉质量问题,责任应由敦煌大酒店自行承担;敦煌大酒店与西北设计院之间是托付设计合同关系,应依设计合同约定。
省四建答辩称:
省四建依据合理、合法的结算向敦煌大酒店索要工程款是正当的;甘肃省建设委员会、甘肃省工程质量监督总站与省四建属子不同的政府部门、职能机构和企业,没有任何隶属关系;依照《经济合同法》和国务院《建筑安装条例》的规定,敦煌大酒店将未体会收约工程投入使用,质量责任应由自己承担;鉴定意见是甘肃省工程质量监督总站依照一审法院的依法托付,组织在甘肃的建筑行业的专家、学者、工程技术权威人士,依照建筑设计规范及法规,通过实地检测、分析论证后得出的科学结论;敦煌大酒店要求省四建赌偿22,613,105元缺失的上诉要求没有事实和法律依据;省四建对子鉴定结论中自身责任的认可与敦煌大酒店,又诉要求超过诉讼时效是两回事;要求坚持一审判决。
本院认为:
省四建与敦煌大酒店签订的四份合同(协议)均是双方真实意思表示,不违反法律,应认定有效;敦煌大酒店主张双方于1995年10月10日签订的协议书无效,没有依据。
依照双方1993年5月8日签订的《建设工程施工合同》,工程款结算以建设银行审定价为准;中国建设银行敦煌市支行会同省四建、敦煌大酒店对建筑安装工程造价所作的结算符合双方合同的约定,应认定有效;敦煌大酒店应按双方合同约定及签字认可的工程款额支付拖欠工程款5,776,479.60元及利息;敦煌大酒店以自已单方托付甘肃省审计事务所的审计报告为依据,主张建设银行的工程款结确实是虚假的,证据不足,重新托付结算的要求违反双方合同约定,不予支持。
省四建将敦煌大酒店工程交付后,敦煌大酒店应依法履行其申请验收义务,但由于其不交纳相关费用,致使工程未能验收,对此敦煌大酒店应负完全责任。
由于敦煌大酒店采纳框架结构,目前显现的质量问题仅限于一楼,对此敦煌大酒店、省四建、西北设计院均予以认可。
敦煌大酒店要求省四建、西北设计院、地质队赔偿因严峻工程质量专门是一楼客房部非承重墙裂缝问题造成的缺失等,由于敦煌大酒店工程未体会收即投入使用至今,依照《中华人民共和国经济合同法》“工程未体会收,提早使用,发觉质量问题,自己承担责任”和国务院《建筑安装条例》“工程未验收,发包方提早使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任”的规定,敦煌大酒店工程显现的质量问题应由发包方和使用方敦煌大酒店自行承担责任。
但鉴于省四建关于甘肃省工程质量监督总站鉴定结论中属于自己的部分责任予以认可,且关于一审判决其承担敦煌大酒店
工程一楼非承重墙体裂缝加固费用的30%未予上诉,可准予省四建关于敦煌大酒店一楼的整改工作承担相应的费用。
敦煌大酒店一审中以省四建为被告,西北设计院、地质队为第三人提起的反诉,因其与西北设计院、地质队属另外的法律关系,其对西北设计院、地质队的诉讼要求超出本案的反诉范畴,一审法院将其作为反诉一并审理不当,敦煌大酒店可依据托付设计合同和托付勘探合同另行对西北设计院、地质队提起诉讼。
据此,依据《中华人民共和国经济合同法》第三十四条第二款第4项、国务院《建筑安装工程承包条例》第十三条第二款第3项、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十六条、第一百五十三条第一款第
(二)项之规定,判决如下:
一坚持甘肃省高级人民法院(1998)甘民初字第22号民事判决第一项、第二项、第三项、第五项;变更甘肃省高级人民法院(1998)甘民初字第22号民事判决第四项为:
敦煌大酒店自行承担一楼非承重墙体裂缝的整改加固,省四建承担其费用的30%;一审案件受理费69,835元由敦煌大酒店承担,反诉费97,000元由敦煌大酒店承担67,900元,省四建承担29,100元,鉴定费85,748.94元,由敦煌大酒店与省四建各承担42,874.47元;二审案件受理费165,935元由敦煌大酒店承担。
南通市通建房地产综合开发公司等诉上海嘉美建筑工程公司建设工程质量纠纷案
上诉人(原审原告)南通市通建房地产综合开发公司(以下简称通建公司),住宅地南通市环西路126号银都大厦6楼。
法定代表人胡庆南,总经理。
托付代理人陈建国,江苏南通江东人律师事务所律师。
上诉人(原审被告)南京化学工业集团建设公司(以下简称南化建公司),住宅地南京市大厂区杨新路229号。
法定代表人杨立新,总经理。
托付代理人陈自忠,江苏苏源律师事务所律师。
托付代理人丁晶,男,南化建公司职员,住南京市大厂区杨新路229号。
被上诉人(原审被告)上海嘉美建筑工程公司(以下简称嘉美公司),住宅地上海市嘉定区中下塘街128号。
法定代表人何斌,董事长。
托付代理人仇松林,江苏南京格非律师事务所律师。
托付代理人闫冬,江苏友诚律师事务所律师。
上诉人通建公司、南化建公司因与被上诉人嘉美公司建设工程质量纠纷一案,不服江苏省南通市中级人民法院(2001)通中民初字第75号民事判决,向本院提起上诉。
本院于2003年3月3日受理后,依法组成合议庭,于2003年4月7日、4月26日公布开庭审理了本案,上诉人通建公司的托付代理人陈建国,上诉人南化建公司的托付代理人陈自忠、丁晶,被上诉人嘉美公司的法定代表人何斌,托付代理人仇松林、闫冬到庭参加诉讼。
2003年7月10日,上诉人南化建公司向本院申请撤回上诉。
2003年7月16日本院第三次公布开庭审理本案。
上诉人通建公司的托付代理人陈建国,被上诉人嘉美公司的法定代表人何斌,托付代理人仇松林、闫冬到庭参加诉讼。
上诉人南化建公司因申请撤诉,其托付代理人陈自忠、丁晶未到庭参加诉讼。
本案现已审理终结。
经审理查明,1996年4月,南化建公司南通分公司(下称南通分公司)经招标承建南通市环西路步行街4号楼工程,同年6月,通建公司与南通分公司签订《建设工程施工合同》,约定承包范畴为设计图纸范畴内的土建及水电安装;开工日期为1996年6月18日,工期为305天;质量等级优良;承包方式为包工包料,合同价款约1000万元,以审定结算为准;工程款支付,主体封顶前付100万元,以后按施工方上月工作量报表在下月支付等。
同年6月18日,南通分公司按约进场施工。
后因资金不足,南通分公司(甲方)与嘉美公司(乙方)于同年9月8日签订《工程分包合同》,嘉美公司进场施工,但双方未按分包合同约定对工程量、工程材料、设备、周转材料、财务等工作进行移交。
1996年12月11日,因通建公司变更设计延误工期和工程款拨付不及时等问题,嘉美公司亦停止施工。
南化建公司接洽后将通建公司意见转告嘉美公司,即变更设计造成的工期延误按惯例解决,工程款按合同条款执行,嘉美公司仍不同意复工。
1997年1月13日,南化建公司直截了当复原施工。
同年5月,南化建公司又停工,嘉美公司表示情愿连续施工。
1999年11月22日,通建公司、南化建公司、嘉美公司签订三方协议,约定南化建公司与嘉美公司不再连续施工,后期施工由通建公司与嘉美公司另订施工合同。
2000年1月18日,南化建公司全部退场。
2000年3月22日,通建公司与嘉美公司订立后期工程施工合同并进行施工,后双方又产生纠纷,工程再次停工
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建筑工程 质量 纠纷 案例
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)