钢结构招标文件.docx
- 文档编号:6297177
- 上传时间:2023-01-05
- 格式:DOCX
- 页数:19
- 大小:32.94KB
钢结构招标文件.docx
《钢结构招标文件.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《钢结构招标文件.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
钢结构招标文件
****厂房及配套工程
(一期厂房钢结构工程)
招标编号:
**招(2012)第02号
邀
请
招
标
书
******有限公司
二零一二年三月
第一部分投标邀请函
第二部分投标人须知
第三部分施工合同书
第四部分附件
附件一:
投标书格式
附件二:
作法说明
附件三:
工程量清单(另册)
附件四:
图纸(另册)
一、投标邀请函
______(邀请施工单位名称):
1、******一期厂房钢结构工程拟通过邀请招标或议标方式邀请贵单位参加投标施工。
2、如愿意参加投标,可携带投标保证金伍万元向我单位领取招(邀)标文件。
3、招标范围为:
****一期厂房钢结构工程.
4、领取招标文件时间:
2012年3月28日
招标单位:
********有限公司
地址:
*********************
邮政编码:
联系人:
****
电话:
手机:
日期:
2012年3月28日
二、投标人须知
1、前附表
项号
内容规定
1
工程综合说明:
工程名称:
:
*****一期厂房钢结构工程
要求质量标准:
工程一次验收合格率达到100%;
工期:
本工程自钢结构主构件开始吊装之日起至钢结构工程全部安装完成90天;
招标范围:
施工图及工程量清单所包含的内容与附件《作法说明》所明确的范围。
承包方式:
包工包料。
2
合同名称:
******一期厂房钢结构工程
3
投标有效期:
发包人与承包人签订承包合同止
4
投标保证金数额为:
50,000元
5
领取招标文件时间:
2012年3月28日
6
投标文件:
正副本各壹份。
7
投标文件递交至:
地址:
*****************即:
******************
联系人:
***电话:
***********
8
投标截止日期:
自2012年4月7日上午8:
30至2012年4月7日下午5:
00时
9
投标控制价的公布:
确定中标单位后,签订施工合同前公布。
2、总则
2。
1凡自愿报名参加本工程投标的单位,必须无条件地认可本工程招标文件的所有要求、条件和规定,否则,其投标书将不予受理。
2。
2投标费用:
投标单位应承担自身投标过程中所涉及的一切费用。
无论投标结果如何,招标单位对上述费用不负任何责任。
3、投标文件
3.1投标文件的组成:
本工程投标文件包括商务标和技术标(含电子版)。
3.1.1商务标包括:
①投标书、②报价汇总表、③综合单价报价表、④规费报价表。
3.1。
2技术标包括:
施工组织方案(包括项目管理班子配备情况表,按附件填写,并附上项目班子主要人员技术资格证书复印件。
中标后相关成员作为投标工程项目管理班子成员,不得擅自变更或撤换,有关成员变更、撤换及其他权利义务等根据合同专用条款约定执行)、工程投入的主要材料及进场计划、确保工程质量的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、确保文明施工的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、施工总进度表或工期网络图、钢结构工程质量保修书、售后服务承诺书),屋墙面围护系统的防腐蚀、防漏水、抗台风的技术建议方案,钢结构专业承包一级资质证书,企业营业执照副本复印件及相关资质证明文件.
3。
2投标单位应认真审阅投标须知、施工合同书。
如果投标单位编制的投标文件,实质上不响应招标文件要求,其投标文件将被招标单位所拒绝。
3.3招标文件的解释:
投标单位在收到招标文件后,若有问题需要澄清,应于收到招标文件后2天内,以书面形式(包括书面文字、电传、传真等)向招标单位提出,招标单位将以书面形式予以解答.
4、工程投标报价
4。
1工程投标报价要求:
4。
1.1投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。
4。
1.2本工程由投标人依据招标人提供的招标图纸、招标文件(含作法说明)、工程量清单、补充通知澄清(答疑)纪要,按照市场综合价进行报价,并结合企业自身潜力进行优惠,编制工程投标报价。
4.1.3投标人在报价中不需考虑与土建总包单位的施工配合管理费用,配合费用由发包人与土建总包单位进行结算。
涉及本项目报建方面的费用由承包人自己负责。
土建总包单位在整体工程报建、申请开工许可方面按整体项目申报过程的政府相关部门收取的费用,钢结构承包人应按造价比例承担。
土建总包单位会提供以下几点配合和管理要求:
1、土建总承包单位会向钢结构专业承包单位提供施工用水用电接点,钢结构专业承包人应安装电表计量,所耗用的生产用电电费由钢结构专业承包人自理,水费不计;
2、钢结构专业分项工程的内业资料报送到土建总承包单位处,由土建总包单位进行复核、汇总与整理及资料的盖章签字等,由土建总包单位负责对总体工程的中间或竣工验收进行组织与协调;
3、钢结构专业分项工程的安全与质量由钢结构分项承包单位自己负责,土建总包单位有权对专业分项工程的安全与质量进行监督管理,钢结构分项承包单位必须服从土建总包单位的可行性进度安排,钢结构分项承包单位如未服从土建总包单位管理与安排,土建总包单位有权对其进行处罚,但每次处罚金额不得大于人民币1000元,由于钢结构分项承包单位原因造成工期延误的处罚执行合同相关条款.
4.2投标报价编制要求:
4。
2。
1本工程的工程量清单计价方式采用综合单价法的方式进行报价,总价一次包死.本价款为包干价,含全部工程所需直接费用(人工、材料、机械)企业管理费、利润、劳保费、规费、两贴、安全文明施工费、材料送检的检测费用、系统调试、内业资料、政府验收、扰民纠纷处理及风险等一切费用.
4.2。
2投标人应按工程量清单中列出的工程项目和数量填报单价和合价。
任何有选择的报价将不予接受,每一项目只允许有一个报价.投标人未填单价或合价的工程项目,在实施后,招标人将不予支付,并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。
技术规范要求的费用应包括在投标报价中。
4.2.3投标报价以人民币元为货币单位,投标报价均保留小数点后两位,小数点后第三位四舍五入。
投标总报价取整数,小数点后第一位四舍五入。
4。
3本工程主要材料品牌要求详见附件《作法说明》的主要材料推荐表,《作法说明》对施工图纸的部分内容作了补充,施工图纸或工程量清单与《作法说明》不符之处以《作法说明》为准.
5、投标文件的编制
5。
1投标文件的语言及度量衡单位
5.1。
1投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应用中文。
5.1。
2除技术规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。
5。
2投标文件在本须知规定的投标截止日期之后,前附表第3项所列的日期内有效。
5。
3投标单位应提供不少于前附表第4项规定数额的投标保证金,此投标保证金是投标文件的一个组成部分。
投标保证金可以以银行汇票、支票或现金方式。
对于未能按要求提交投标保证金的投标,招标单位将视为不响应招标而拒绝.
中标单位的投标保证金将待签署施工合同书后2个工作日内无息退还。
未中标单位在规定的期限内向招标单位如数交回所领取的招标文件后,招标单位退还投标保证金(无息)。
如投标单位有下列情况,将被没收投标保证金:
(1)投标单位在投标有效期内撤回其投标文件;
(2)中标单位未能在规定期限内签署施工合同书;
(3)中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保。
5.4投标文件的份数:
正本副本各壹份。
5。
5投标文件正本均应使用不能擦去的墨水打印或书写,由投标人亲自签署并加盖手印或单位公章(投标文件多页的,应分类加盖骑缝章,骑缝章可以以公章代替)。
全套投标文件应无涂改和行间插字,如有修改,修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖单位公章。
6、投标文件的递交
6.1投标单位应将投标文件的正副本密封.包封应写明招标单位名称和地址工程名称、投标单位的名称与地址、邮政编码.
6.2投标文件递交至前附表第7项所述的单位和地址.
6.3投标截止期:
投标单位应按前附表第8项规定的日期和时间之前将投标文件递交给招标单位.
7、授予合同
7.1中标单位应按中标通知书中规定的日期和要求,由其投标人与招标单位代表签订施工合同。
7。
2如果中标单位不按本须知第7.1条的规定执行,招标单位将以此废除授标,并没收其投标保证金。
7。
3履约担保,中标人最迟应在合同签订之日应向招标人提交金额为施工合同价的30%的履约担保(可以是保证金或保函).
三、施工合同书
发包人(甲方):
____________________________________
承包人(乙方):
____________________________________
按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和政府规章,遵循平等、互利、自愿和诚信原则双方就_******一期厂房钢结构工程_的有关事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况
1.1工程名称:
_******一期厂房钢结构工程
1.2工程地点:
___***********************________
1.3承包范围:
施工图及工程量清单所包含的所有内容与附件《作法说明》所明确范围,包含钢结构的制作、安装、除锈、油漆及预埋件制作预埋等合同约定的和可以合理推断出的全部工作内容(门窗除外)。
1。
4承包方式:
__包工包料____________________________
1。
5工期:
合同签订后生效,承包人应按土建进度情况跟踪预埋地脚螺栓,地脚螺栓预埋完十日内提供场地吊装条件,承包人必须在达到构件吊装条件后90日内完成全部钢结构安装工程,共计90日.
1.6工程质量:
_____合格_______________________________
1.7合同价款(人民币大写):
__________________________________.
1。
7.1本合同价为总价包干,含全部工程所需直接费用(人工、材料、机械)加管理费、利润、劳保费、规费、两贴、安全文明施工费、材料送检的检测费用、系统调试、内业资料、政府验收、扰民纠纷处理及风险等一切费用.除本合同明文规定以外,不因任何原因做任何调整。
1。
7。
2若甲方提出设计变更,导致工程量增减,原报价中已有的项目按原报价中的项目价格执行,没有的项目由双方协商确认价格。
第二条甲方工作
2.1开工前3天,向乙方提供经确认的施工图纸伍套(含制作竣工图用)或作法说明份,并向乙方进行现场交底。
向乙方提供施工所需的水、电接点等条件;
2.2指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。
对工程安全、质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜;
2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,协助到有关部门办理相应审批手续;
2。
4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作.
第三条乙方工作
3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,并拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3。
2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。
按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜.
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,办理相关手续。
严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。
参加竣工验收,编制工程结算。
3。
4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线。
做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。
3。
5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
3。
6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护.
第四条关于工期的约定
4.1合同工期:
90日历天,开工时间以具备钢结构主构件吊装条件之日起计算。
甲方在合同签订一个月内提供各栋预埋条件,预埋完成后10天内提供吊装场地,可具备吊装条件日以双方确认为准,若因甲方原因无法满足以上2点条件,工期顺延(顺延工期计算方法为超过2点条件的日期).
4.2乙方确认已经充分考察施工场地,认可施工场地现状符合开工条件,可随时开工。
乙方不得以任何理由要求推迟起算开工日期或要求顺延工期(但本合同另有约定的除外),若需赶工由乙方自行妥善安排,与甲方无关.
4.3竣工日期:
以乙方完成施工图所示范围内的全部工程内容、工程质量符合国家相关验收规范要求,由甲方组织乙方、监理、设计单位以及有关政府主管部门等共同验收合格(包含整改验收合格),并由除政府主管部门以外的四方全部签章确认的日期为准.
4。
4甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,如果乙方能够做到的,不应拒绝。
4.5因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
4.6因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
4。
7因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工24小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
4。
8双方关于不可抗力的约定:
1、6.5级以上的地震;2、风力8级(含8级)以上台风(以厦门市气象台发布的公告为准);3、日降雨量达到80毫米的大、暴雨(以厦门市气象台发布的公告为准);4、战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、水灾.以上情况应对施工造成实际影响为准。
遇上述不可抗力的一方,应立即将事故情况通报对方,并应在7日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。
第五条关于工程质量及验收的约定
5。
1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订的与本工程项目有关的施工及验收规范为质量评定验收标准.
5.2本工程质量应达到本合同约定的质量标准,达不到约定标准的,应予修理、返工直至符合约定标准,并承担修理、返工费用;修理、返工以2次为限,超过2次仍不符合质量标准或承包人拒不修理、返工的,发包人有权拒付相应部分工程款或视情况作出减价处理;乙方修理、返工导致工程逾期的,应承担违约责任。
5。
3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。
若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验.若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,工期不予顺延。
5。
4由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
5。
5工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知 日内组织验收,并办理验收、移交手续。
如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。
但甲方应承认竣工日期。
同时,政府的相关验收手续由乙方负责完成。
第六条工程价款支付
6。
1本合同签订并收到乙方的预付款担保(金额为施工合同价的30%的保证金或保函)后7个工作日内,支付合同价款的30%作为预付款;
6.2所有梁、柱钢结构主构件达到进场,经甲方、监理验收合格后7个工作日内,支付工程款至合同价款的50%,并无息返还预付款担保;
6.3所有屋墙面围护材料进场,经甲方、监理验收合格后7个工作日内,支付工程款至合同价款的70%;
6。
4钢结构工程全部安装完成,经甲方、监理验收合格后7个工作日内,支付工程款至合同价款的90%;
6。
5本工程为实行投标风险包干的工程,在施工过程中,没有因发包人原因发生设计变更引起工程量增减的或没有因发包人原因增加投标风险包干范围外的工程量的,不再进行竣工审核结算,投标风险包干价即为竣工结算价,经有关单位和部门确认后,拨款部门或发包人可凭承包人提供的竣工验收证书(质量等级应达到合同约定等级)拨付工程尾款;对于因发包人原因发生设计变更的工程或因发包人原因发生增加投标风险包干范围外的工程,有关单位和部门仅对设计变更或增加包干范围外的项目及款项进行审核,当事人必须提交相关项目、款项、原因以及有关单位确认的凭证的资料,甲方自接到上述资料30个工作日内审查完毕。
办理完结算手续且承包人依约交付合格工程并按5。
5约定完成政府的相关验收手续后7个工作日内,支付工程款至合同结算总价的95%,余结算总价的5%作为两年工程保修金。
6.6金额的支付:
乙方开具请款单及相应金额的收据后,甲方支付相应的工程款项.工程竣工验收后,乙方开具工程结算总价等额的合法税务发票.材料款及安装制作费用须分别开具增值税发票和建安发票。
6.7乙方应承担的各种违约金、罚款及合同规定的其他应扣款项等,甲方有权在任何一期应付工程款或合同结算价款中直接扣除。
第七条关于工程变更
因非承包人原因的设计变更引起工程实物工程量变化的,可按实际发生工程量增减,增减工程量按国家及地方有关部门规定的工程量计算规则进行计量,并按下列办法计算相关费用:
7。
1增减工程量的单价确定:
7。
1。
1在实物工程量清单之内的项目,按承包人工程量清单的综合单价计算;
7.1。
2不在实物工程量清单之内的项目,按照市造价站颁布的施工期间的定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数计算.中标价降幅系数=中标价/招标人公布的工程预算价×100%。
若定额缺项的,由承包人提出适当的单价,经工程师及发包人审核后确定.
7.2材料变更时价格确定:
7.2.1承包人投标书中材料价格明细表已有的材料,按照承包人投标书中材料价格明细表所报的材料单价计算;
7.2.2承包人投标书中材料价格明细表中没有的材料,按照<<**市建设工程信息〉〉施工期间公布的材料单价与中标价降幅系数的乘积计算;
7.2.3<<**市建设工程信息>〉没有公布的材料,由承包人提出适当的价格经工程师及发包人审核后确定。
7。
3工程量增加或设计变更的确定
7。
3。
1工程量增加或设计变更应以发包人书面通知或发包人与承包人前述的书面文件为准,并仅以此作为结算依据;如没有发包人签署,而尽管有监理单位(或监理人员)签署,则不论工程量是否增加,均不得作为双方结算依据,承包人不得据此要求增加工程价款.
第八条关于材料供应的约定
承包人采购材料的约定:
本工程承包范围的材料由承包人采购,不得低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品,且在使用之前必须经发包人、监理单位共同确认后方可使用。
本工程的彩板等装饰材料,承包人必需至少在施工使用前10日向发包人、监理提交材料样品、合格证等有关材质说明,使业主有充分时间选择比较,待发包人书面确定后方可订货采购。
第九条有关安全生产和防火的约定
8。
1乙方在施工期间应严格遵守建设安全、消防的法规、规范,定期对施工人员进行安全与防火的教育,杜绝违章作业。
8.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全法律、法规和消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失和法律后果,与甲方无关.
8。
3施工单位必须与施工人员签订劳动协议及与项目经理部签订安全协议。
第十条违约责任
9。
1由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同价款千分之三的违约金,累计计算。
9.2工程质量达不到本合同约定的质量标准,乙方应无偿返工或修复,因此而延误的工期不予顺延,乙方承担9。
1条逾期交工的责任.
9。
3乙方应配合总包单位妥善保护现场周围建筑物、设备管线不变损害,否则应照价赔偿.
9.4未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失.
9.5因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
9。
6如有以下情况之一发生,发包人有权书面通知解除合同,通知至送达承包人或现场项目经理部后生效:
(1)、承包人在施工过程中擅自停工、窝工15天以上(多次停工、窝工累计计算)或因其他承包人之原因致使合同约定的工期根本无法达到的。
(2)、承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求,经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的.
(3)、承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的,致使合同无法继续履行的。
(4)、承包人擅自更换本工程项目经理或项目管理班子中的人员不能及时到位或擅自更换,经发包人提出异议后10天内不纠正的。
(5)、承包人对工程款专户的使用无法达到本合同约定的监理要求,且在一个月内仍无法整改的。
(6)承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。
(7)承包人破产或宣告停业清理,且此清理不是出于重组、重建或合并之目的.
第十一条争议的处理
10。
1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解.
10。
2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向人民法院起诉。
第十二条保修
11.1质量保修期
质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算两年。
11.2质量保修责任
11.2。
1属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后两天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
11.2。
2发生需紧急抢修事故(如设备故障、管道漏水等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修(到场时间不应超过两个小时).非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
11。
3质量保修金
工程质量保修金为结算总价的5%.
11.4质量保修金的返还
发包人在质量保修期满且承包人依约履行完毕保修义务后14天内,将剩余保修金无息返还承包人。
第十三条附则
12.1本合同正本两份,双方各执一份。
副本 肆份,甲方执 贰份,乙方执 贰份。
12.2本合同履行完成后自动终止。
12。
3附件
附件一投标书
附件二作法说明
附件三工程量清单(另册)
附件四施工图纸(另册)
发包人:
(公章):
承包人:
(公章)
法定代表人:
法定代表人:
委托代表人:
委托代表人:
电话:
电话:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
年 月 日 年 月 日
附件一
投标书
*************有限公司:
在研究了*****一期厂房钢结构工程的招标文件和施工图纸,以及考察了施工现场以后,经我方认真研究核算,愿意承担全部工程的施工任务。
我方的投标书内容如下:
一、我方的总标价为:
元人民币(分别用大写和阿拉伯数字书写),明细见工程量清单及报价表。
二、如果我们的投标文件被接受,我们可以对招标文件规定的内容按期保质、保量完成工程。
三、我们同意按照招标文件的规定,本投标书的有效期从开标直至合同开始生效的日期止。
四、我们同意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。
投标人:
委托代表人:
电话:
传真:
年月日
附件二
****一期厂房钢结构工程
作
法
说
明
2012年3月12星期一
一、承包范围界定和对施工图不详之处加以补充说明:
二、原材料的进场及加工
1。
原材料要求:
⑴屋面板:
镀铝锌原色板AZ150,470型360。
直立缝锁式(单板有效宽度不大于490mm),波谷每150mm带有一道横向加劲肋,强度不低于300Mpa,厚0。
5mm,波峰高度不小于75mm,,固定座应有消除热胀冷缩应力的装置,且装置中的活动舌片应采用不锈钢材质。
(需提供样品确认)
⑵屋墙面保温棉选用
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 钢结构 招标 文件