钢筋劳务分包合同 附安全文明施工合同.docx
- 文档编号:6168640
- 上传时间:2023-01-04
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:27.84KB
钢筋劳务分包合同 附安全文明施工合同.docx
《钢筋劳务分包合同 附安全文明施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《钢筋劳务分包合同 附安全文明施工合同.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
钢筋劳务分包合同附安全文明施工合同
钢筋劳务分包合同
总包单位(甲方):
****建设工程有限公司
劳务分包单位(乙方):
****建设工程有限公司委托对工程的钢筋分项工程进行施工。
为了明确双方责权、利,以利工程顺利进行,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》,在甲、乙双方充分理解施工图纸及完全了解工地现场的情况下,经双方多次友好协商,遵循自愿、平等、公平、诚实的原则,就本工程施工达成以下合同条款,双方共同遵守。
第一条工程慨况、工期、目标
一、工程慨况
工程名称:
工程地点:
结构类型:
钢筋混凝土结构
承包形式:
包人工、包机具、包辅材、包质量、包工期、包安全、包文明施工。
二、工期
1、开工日期:
年月日(以现场实际书面通知开工日期为准)
2、完工日期:
年月日(含二次结构完成时间)
、总日历工期:
天(含法定节假日)3
三、施工目标
1、质量目标:
确保“合格工程’’。
2、进度目标:
按合同工期提前15天完成施工任务。
3、安全目标:
不发生一切安全事故。
4、文明施工:
确保“武汉市安全、文明施工样板工地”。
5、成本目标:
按甲方控制的成本计划材料用量节约5%。
第二条工程承包范围、工作内容、承包价格
一、承包范围
本合同的承包范围:
楼、楼的基础工程、主体结构及二次结构工程、屋面刚性防水、其它零星工程等部位钢笳的施工(含竣工前所有变更及甲方施工图纸和投标清单内容)。
二、工作内容(包含但不限于)
其工作内容包括钢筋加工的设备(板筋、箍筋现场制做)、钢筋到场卸车、分类堆放、摆放整齐,钢筋的调直、制作、除锈、绑扎(及电渣压力焊)、安装、机械接头的连接、安放保护层垫块,将钢筋运至操作区域、人工立筋、焊接,加工,操作台的搭、拆,加工设备的安拆、移位、场内搬运,零配件及焊剂的购置,配合运输机械将施工用材料运至套丝机旁及加工好的材料运至指定的地点堆放、连接用的套筒和尼龙帽的供应、工程完工剩余材料搬运至甲方管理人员指定的地点按甲方管理人员的要求分类整齐归堆等全部工作内容;钢筋试件制作及现场抽样送检后的焊接复原;配合甲方、直螺纹班组点取直螺纹接头数量、安装、不得随意乱扔;楼梯、阳台、悬挑外架工字钢预埋件的制作、地下室预埋件下料、制作水平及垂直)、堆放、钢筋绑扎固定用的脚手架搭拆,场及安装,场内正常搬运(地清理,操作台、加工设备的安拆、移位(不含钢筋场内二次移位)、保修、零配件及油料的购置,塔吊指挥、工程完工剩余材料搬运至甲方管理人员指定的地点并按甲方管理人员的要求堆放。
施工中的用电甲方送电至三级配电箱。
设备到三级配电箱的电缆线、灯具、插座、电器具等由乙方自理。
三、承包价格
暂定合同总价为万元(税后价),结算时按以下单价及结算原则进行结算:
地下室全部钢筋均按元,吨(实际进场钢筋),按照基础图纸钢筋进行结算。
1、楼、楼正负零以上主体及二构钢筋均按元,M(实际建筑面积),按照主体结构建筑面积进行结算(按照建筑面积计算规则),其中含安全文明施工费元/M,电渣压力焊元/M,直螺纹连接元/M。
2、下脚料废钢筋长度不得超过50cm,超过50cm的废钢筋头要用闪光焊接利用起来。
3、以上合同总价及单价均含以下工作内容(包含但不限于):
a、承包单价包括钢筋工程施工的所有辅材及施工机械工具;包含桩头钢筋调直、安装;
b、乙方提供的辅材为:
扎丝、电焊条;除锈迹、套筒、尼龙帽、所有垫块(不用垫筋)、直螺纹接头等所有辅材。
c、因塔吊局部不能到达的材料的二次转运。
乙方施工范围内为结构工程配套的所有工作量均不发生任何计时工(包括现场清理工作)。
d、局部位置材料场内运输、因停电或其它一切原因造成的停工等费用;劳动保护用品等费用。
e、设备施工用电,甲方送电到三级配电箱,三级配电以下设备电缆线等用电器具由乙方自理。
第三条验收、结算程序及付款方式
一、进度款结算及工程总结算程序
乙方施工达到合同条件后,进度款结算程序如下:
乙方提出进度款结算申请;主管工长确认实际施工进度;质检员确认施工质量;项目经理审定;项目预算员依据现场实际情况及以上资料审核进度款;乙方按照财务部要求提供劳务公司收据、《民工工资表》、保证民工工资发放的《承诺书》等手续后,财务部进行资金安排。
乙方施工达到合同条件后,工程总结算程序如下:
乙方提出工程总结算申请;主管工长确认已全部完成合同内容;质检员确认施工质量达到合同要求;工地保管确认已归还全部材料及工具;项目经理审定;项目预算员依据合同、现场实际情况及以上资料审核工程结算总价款;财务部入帐,乙方不提供税务发票。
(a)乙方应委派专人对甲方购买的钢材数量进行现场确认并签字,当天数量当天办理手续,此手续为结算的重要依据;如果甲方调进调出钢筋未通知乙方签字确认,乙方可以否认该钢筋量。
上述承包价格为优质工程价,乙方不得以任何理由要求甲方增加费用和工期。
(b)乙方若达不到甲方的质量和工期要求,以及工期严重推迟并造成材料
严重浪费的,甲方有权责令乙方退场,并按乙方承包工程的实际进度的7O,工程量予以决算。
另3O,作为引进后续班组的补偿费用。
二、付款方式
按每栋节点支付工程进度款,付款时必须经过上述进度款结算程序;按以下时间节点支付工程进度款,付款时须经过上述进度款结算程序:
1、节点一:
2018年9月1日左右支付已完工程量的20%进度款。
2、节点二:
主体结构完成支付实际完成工程量的50%工程款.
3、节点三:
二次结构完成支付至已完总工程量的70%工程款。
4、节点四:
2018年春节前支付乙方已完成工程量的100,。
第四条工期、施工质量、成本控制要求
一、工期管理要求
本工程工期由项目部每月进行申报,公司工程部审核项目合理计划为准;节点工期(是指基础承台、地梁为计划当天浇砼工期,主体结构每层砼浇捣工期)及总工期(甲方规定封顶及竣工工期)必须保证,节点完成时间及全部完工时间由主管施工员书面签字确认作为结算依据,结算时按节点工期每延误一天罚款200元,总工期每延误一天罚款500元,节点工期罚款与总工期罚款累计计算。
由甲方原因造成工期延误的经签证确认后工期顺延。
乙方必须配备专职生产管理员,负责协调生产。
乙方必须保证按期完成施工任务。
乙方按月进度计划延误工期超过3天,甲方有权终止合同,勒令乙方退场,乙方并赔偿由此给甲方造成的一切损失,同时甲方给予乙方按所发生的损失的双倍进行罚款。
严格执行项目部周进度计划安排,推迟1天罚款1000元,推迟2天及其以上罚款2000元,推迟5天以上项目部有权责令退场(并按退场条例进行处理)。
各种罚款直接从工程款中扣除,无需乙方认可。
乙方不得以任何理由为借口消极怠工和停工及要求甲方顺延工期;乙方所配备的施工人员数量及技术能力不能满足甲方施工进度及质量要求时,甲方有权另行安排施工队伍进场,用以加强乙方施工力量,其费用从乙方工程款中双倍扣除,并承担影响甲方的一切费用。
二、成本控制要求
施工期间乙方应配备施工技术员和质检员,按照甲方审定的下料单进行下料,严格按设计图纸和施工规范精心施工。
对于不合理下料、错下料、浪费材料等情况,甲方对乙方处以该材料实时价值2倍的罚款。
乙方技术人员要认真研究图纸,提出合理的节约及实施方案,努力实现按甲方审定的下料单节约5,的成本控制目标。
三、工程质量要求
本工程的质量目标:
确保钢筋分项工程质量优良。
施工质量整改后如果未达到质量目标要求,每次罚款1000元,且乙方负责返工费用,并承担由此引起的延期损失。
砼浇捣时无人看钢筋每次罚款200元。
第五条安全生产及文明施工
1、安全生产
A、乙方必须配备专职安全员,负责工地安全生产。
坚决贯彻执行国家及工程所在地各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规条例和规定,必须采取必要的措施和手段强化安全管理,提高安全施工水平,确定严格的安全施工制度,以保证施工人员在施工中的安全与健康,并确保工程安全达标。
b、乙方必须贯彻执行“安全第一、预防为主’’的方针,严格执行建设工程施工安全管理规定。
班组长为第一责任人,必须亲自抓安全。
建立严密的安全监察网络和有效的安全保障体系;必须设立独立的安全监察部门,并有专职安全员。
c、乙方在人员进场前应进行精选,确保人员思想品德高、技术素质高、身体素质好,禁止招收18周岁以下的未成年人及55周岁以上的老年人进驻现场施工,杜绝孕妇及儿童进场。
所有人员必须经“三级安全教育’’,且考核合格签字后持安全卡上岗。
乙方作业人员应加强安全生产知识、安全操作规程学习,穿戴好各自劳动保护品,充分发挥安全“三件宝”的作用。
d、所有管理人员及特种作业人员须持证挂牌上岗,施工人员必须具备有效的职业资格证书且必须将有效的岗位证书原件或复印件进场时送甲方备案。
原则上缺一份罚款1000元。
e、乙方在施工现场的任何安全违章都将受到经济处罚,同时在施工现场,任何由于乙方而致使甲方遭到的处罚都将由乙方加倍承担。
f、在施工过程中由乙方造成的安全事故(如乙方违章作业等)由乙方自行承担。
发生事故乙方应立即上报甲方项目部。
甲方可给予道义上的支持。
g、乙方必须按照安全生产操作规程操作,严格遵守安全生产条例和各项规章制度,认真执行国家各项强制性规定。
乙方人员施工时未戴安全帽、穿拖鞋、酒后上班,按每人次5O元罚款。
h、乙方应执行工程建设安全施工管理的有关规定,认真采取安全防护措施,并应遵照甲方的安全管理规定,服从甲方的统一管理,随时接受甲方的安全检查和监督。
i、安全目标:
不发生人身重伤和死亡事故;轻伤率小于千分之五;不发生重大机械和交通运输事故;杜绝重大火灾事故;不发生有人员责任的重大设备事故。
甲方鼓励乙方提出更高的安全目标,并在工程中实施。
?
j、所有设备必须接漏电保护器,临时施工用电电线由专人看管,专人接电。
严禁乱接乱牵乱甩。
生活区内严禁私自改变原有的电源电线的走向,严禁私自增加用电设备,对于私自使用电饭煲,电热得快等其它用电设备者,发现一次处以200元的罚款,并没收电器。
2、文明施工
a、乙方必须配备专职文明施工管理员,严格执行武汉市政府109号令《武汉市建筑工程文明施工管理办法》的文件规定。
b、在施工期间,乙方应保持现场作业面的平整、有序,及时排除雨水及污水,并应将所有设备和材料作妥善安排,从现场清除并运走由乙方施工留下的垃圾,其人工费由乙方承担。
c、乙方的剩饭剩菜不得乱泼乱倒。
严禁乙方在没有甲方允许下私自在生活区及工地生火做饭,一经发现没收炊具并处罚1000元。
甲方不定期地对乙方施工工地及生产区域、生活区进行文明、安全等检查发现一次未达标处以1000元的罚款。
d、乙方必须做到文明施工,工完料尽场清,材料归类堆放;每施工完一楼层必须将该楼层清理干净整洁,不给下道工序施工班组遗留下建筑垃圾及生活垃圾。
e、自工程开工至工程结束,乙方应:
全面负责施工人员的安全,并使工地和工程保持良好的环境;采取合理的措施,避免污染、噪音或由于施工方法的不当造成的对公共财产和人员等的危害或干扰;保证施工现场文明清洁,移交工地时现场清理的结果应使甲方满意。
f、工地及生活区严禁出现偷盗、打架斗殴等不文明的现象发生,出现打架斗殴者罚款1-3万元,情节严重的交司法机关处理。
g、甲方安排人员对生活区进行清洁卫生及整理工作,其费用有各施工班组内分摊。
第六条双方职责
1、甲方职责
a提供施工图纸、设计变更、图纸会审记录等与施工有关的文件资料;
b负责提供施工生活用水、施工生活用电;
c及时组织有关部门人员对已完工程进行验收,以便下道工序的施工;
d负责提供施工场地,协调周边关系,保证良好的施工环境;
e按合同规定的支付方式及时间按时支付工程进度款。
2、乙方职责
a乙方驻施工现场全权代表:
必须每天常驻现场,甲方将对此人打考勤,有特殊情况必须到甲方项目部请假,否则处以1000元,天的罚款。
此人全权负责工程的施工质量、施工进度、施工安全、文明施工的管理及工程款的领取。
按时准点参加工地主持的各种会议,并将会议精神及时传达到每个施工人员,督促会议精神的实施,并将会议精神的实施情况准确无误地反馈至项目部,不参加项目部会议每次罚款300元。
b乙方必须将专职安全员、专职质检员、专职文明施工管理员、专职生产管理员名单及其他施工人员名单提交给甲方,并附上乙方管理人员上岗证及特殊工种上岗证,其费用由乙方承担。
乙方施工人员应相对稳定,不得随意抽调人员,依据施工任务的大小合理调配施工人员,以满足施工进度要求。
c必须服从甲方施工员的管理及监督,维护甲方的利益,乙方无正当理由不服从甲方的管理,甲方有权请乙方退场,其损失由乙方承担。
d爱护公司财物,施工过程中杜绝材料浪费,合理下料、将材料损耗控制在最低点。
e各班组间应相互谦让,友好合作,搞好各工种间的团结,如果发生工作间的矛盾找项目部现场管理人员解决。
f按甲方总体施工计划进行施工,确保按期完成施工任务。
g严格执行国家标准及行业有关规定,按施工图纸、设计变更、图纸会审记录的要求组织施工人员进行精心施工。
混凝土班组浇灌混凝土时,乙方必须派人值班,随时调整钢筋、调整板筋、马凳等。
h保证与所有施工人员签订劳务合同,及时为施工人员购买各种保险,甲方拨付的款项为专用款项,乙方应及时发放至劳务人员的手中,不得挪作他用。
及时处理劳资纠纷,杜绝投诉和上访,严禁将劳资纠纷推向社会。
如发生违法违纪、打架斗殴、报110、投诉、上访等事件者,一切责任由乙方承担,每发生一起,视其情节轻重给予500,2000元的罚款,并赔偿由此对甲方造成的损失。
i保持施工现场及生活区整洁、卫生,甲方无需为此付出任何费用。
j乙方属独立的经济实体,对其职工进行自行管理,如相关安全教育、安全知识及技能培训、生产工作的安排、工资的分配、意外伤害保险、养老保险、医疗保险、生活费用、劳保用品等费用应自行承担。
安全帽、雨衣、胶鞋及与钢筋制作、安装有关的所有施工机具乙方应自己配备齐全。
k施工班组自行负责接线至末级配电箱或机具末端,并且从楼层三级配电箱出来的电线、电缆、灯具、插座、小型机械等都由施工班组自行提供,班组接线、安装机具和灯具等、检查配电箱应由专业电工施工,负责施工现场的一切设备的操作及保管,甲方将不会为此付出费用;
l在工程施工过程中乙方应保证每天24小时随时能进入施工状态。
工程完工将余料、废料进行清理,并按甲方管理人员指定的地点分类归堆。
m不得分包及转包工程,不得以任何理由中途退场,否则甲方将停付乙方工程款,并赔偿甲方相应的一切损失。
n每栋楼无条件提供10,15个临时工,工资乙方承担。
第七条其它
1、为保证能严格执行合同条款,保证工程的顺利进行、工程的施工质量达到优良。
乙方签订合同之时必须向甲方提交合同总价2%的合同履约保证金作为工程质量保证金,计万元。
质量达不到要求、不严格执行合同,甲方将没收保证金;质量达到要求、严格执行合同,甲方在主体施工至16层时退还一半(不计利息),主体封顶时退还剩下一半合同履约保证金(不计利息)。
合同签订后3日内乙方未支付履约保证金,本合同无效。
2、未尽事宜双方协商解决。
执行合同出现纠纷内部协商无果时,任何一方均可申请仲裁机构进行仲裁,仲裁结果双方应无条件接受。
以上条款请双方共同遵守,本协议自签字之日起生效,工程竣工、工程款结清自行作废。
3、本合同及附件(安全生产合同和文明施工合同见附件1、附件2)一式五份,甲方持四份,乙方持一份。
甲方:
乙方:
甲方代表:
乙方代表:
电话号码:
电话号码:
开户银行:
开户银行:
开户名:
开户名:
账号:
账号:
年月日
附件1
安全生产合同
总包单位(甲方):
劳务分包单位(乙方):
按照《中华人民共和国劳动保护法》的规定,结合本公司的有关规定及本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本安全合同,以兹共同遵守。
一、工程概况:
见劳务分包施工合同。
二、甲、乙双方的责任及处罚措施
(一)甲方
1、甲方驻现场安全员姓名,项目经理姓名。
2、工程开工时,将对施工工人住宿、食堂作妥善安排,杜绝现场乱搭乱盖及自开炉灶现象。
3、甲方在工人进入施工现场前,结合本工程特点,由工地安全员对工人作安全技术交底,记录好出席会议人员名单,抄送项目经理部备查,没有参加安全交底的工人,不得安排其进入施工现场施工。
4、施工现场必须具备安全生产条件。
a脚手架搭设牢固;安全网设置到位。
b施工人员有“三宝’’的保护;“四口’’有安全防范。
c机械运转正常;电器有保护设施等等。
5、在现场悬挂、张贴安全警示牌及安全标语。
6、项目经理不得将没作安全处理的操作面安排施工,施工过程中,安全员及乙方有权拒绝进行不具备安全条件的施工工作。
7、甲方所有管理人员均有权制止乙方违反安全操作规程的行为。
8、对乙方无岗的闲杂人员、16周岁以下、55周岁以上、身体不健康的人员甲方有权驱逐其出工地。
9、加强保卫工作,搞好防火、防盗,保证施工点正常的生活秩序,对已造成违法事实的人员,甲方有权将其送公安机关处理。
(二)乙方
1、乙方或乙方代表姓名:
2、乙方进入施工现场前,要认真听取项目经理及安全员做的安全技术交底,并严格遵守执行。
3、对不参加安全技术交底的工人,乙方将不得安排其工作,待主动要求甲方补充安全交底后,才能安排工作。
4、乙方进入施工现场,一切行动必须听从甲方安排,严禁任意向下抛物,不准打架斗殴、赌博盗窃,不准施工时窜岗,不准乱动机械、电器、危险材料等。
在生活区及宿舍内不准私自乱接电线和使用6Ow以上灯泡。
凡违反以上任何一项均将按情节严重,以1O一1OO元进行罚款,由此造成的一切后果自负(含赔偿甲方和造成他人的损失)。
5、女工不得留过肩的长发操纵施工机械,必须将头发卷入安全帽内,不准穿高跟鞋上班,否则罚款1O元,并及时换岗。
6、乙方上下班和施工时上下应走安全通道,严禁从吊篮上下,(不得擅自跨越脚手架,不得在没有安全防护栏、防护网的高空作业,遇特殊情况必须系安全带并经甲方现场负责人允许。
违反此条,按1O元起步以此类推,重复违反者翻倍罚款,造成伤亡自负。
7、乙方施工时,必须认真管理好自己的建筑材料及工具,防止从高空坠落伤人毁物;如钢管、扣件、铁件、钳子等工具类。
如安全员发现有人任意从高空向下抛撒物件,有权进行罚款,每发现一次,每人1O元,次,重复违反者翻倍重罚外还将向项目部作检讨。
8、乙方工作人员中如有不适宜该工种施工的病症或病史,乙方不得安排其上高层作业,否则后果自负。
如发现有人刻意隐瞒病史,从事不能施工作业的人员,因此发生的安全事故及其它一切突发性事故,应由乙方或当事人自己承担责任。
甲方并对项目经理、班组长及当事人各进行100元的罚款,并将当事人清退出场。
9、乙方在施工中,如发现有安全隐患或安全措施达不到要求,应及时向甲方现场安全员或管理人员反映,待安全隐患消除或安全措施到位后才能施工;如果强行施工或不反映情况,根据情节严重,对乙方负责人和当事人进行罚款,罚款标准:
没造成损失的罚款50-100元,已造成损失的按损失5,的额度罚款。
1O、乙方违反安全操作规程5人,次,甲方有权将其完成的工程量按80,
结算后勒令其退场。
11、对乙方检举、发现安全隐患有功者,甲方将予以2O元至5O元奖励;对制止安全事故发生有功者,甲方将视其情节予以重奖。
12、对故意破坏安全设施,造成安全隐患及人员伤亡或材料损坏的,根据情节轻重,予以1000元以下罚款,并赔偿损失,重者送公安机关处理。
13、乙方若发生盗窃、打架等非法行为,每人每次罚款2000元(不论任何原因)。
14、如发现其它施工组偷盗或外来人员偷盗,甲方全力配合乙方对相关人员进行1000至5000元的罚款。
发现管理人员带走乙方材料或随意搬出工地或乱锯乱焊等按所耗材料十倍赔偿给乙方。
甲方(签章):
乙方(签章):
2018年月日2018年月日
附件2
文明施工合同
总包单位(甲方):
劳务分包单位(乙方):
本着以安全、文明工的方针,坚持“管生产必须管安全,管好安全要做好文明施工’’的原则,项目部应满足文明施工的条件,与各施工班组相互配合、约束的方式共同做好文明施工,特制定本合同,以确保施工现场符合文明施工的要求。
一、甲方需提供文明施工的条件
1、临建设施:
临时设施搭设规范、整齐,严格按现场施工实际要求制定现场平面布置图,统一规划、合理布局,设施要满足安全、卫生、保温、通风的需要,夏季应安装纱窗。
既要满足工人的生活要求又要实用美观,生活设施齐全,整体环境舒适、干净,厨房灶台面、卫生间内墙、蹲坑、小便槽均应贴瓷砖,地面应作硬化和防滑处理。
2、施工场地:
施工现场必需设置大门,门头应有企业的形象标志,采用门楼式大门时大门的高度不低于4(8m,大门处应设置门卫室,实行人员、车辆出入登记和门卫交接班制定,控制无关人员进入施工现场,保障现场工人和财产安全。
施工现场道路、工区和生活区地面应采用砼硬化,施工现场大门处应设置车辆冲洗设施,保持车辆出场清洁,进出车辆必需经过冲水槽,以免尘土飞扬或车轮带泥土出现场。
材料划分区域,给各工种提供足够的堆料场地,并制作材料堆放的标志牌,以便区分材料的类别。
3、安全保障:
乙方自行佩戴“三宝",并按不同工种配备统一颜色安全帽、费用自理。
配备紧急预案的物品:
如止血绷带、止血药、担架、夏天防中暑的药品等,并在项目管理人员中培训一个懂急救知识的人,应掌握常用的“人工呼吸"、“固定绑扎’’、“止血’’等急救措施,且会使用简单的急救器材。
生活区、堆放易燃、易爆物品的地方配备灭火器。
4、人性化管理:
施工场地道路畅通、平坦、整洁,凡沿道路的建筑工地周围,设置2.4M的遮挡围栏,并做好有益社会的广告。
作业场地根据不同的作业区段设置警示标牌,危险地带设置警示线和防护。
施工现场须设有茶水亭和茶水桶(配盖),并加配杯子。
二、乙方需执行和遵守的安全、文明施工制度及规定:
1、在甲方提供的临时设施内住宿,不允许乱搭乱建私自偷接电线在宿舍内做饭,不得擅自在建筑物内住宿。
违者按1O元起步进行罚款,出现第二次翻倍罚款并作出检讨,项目部通报批评。
2、上班时间离开宿舍随手关掉电源、水龙头之类的公用设施,不允许点“长明灯’’,放“长流水’’,发现一次,以居住人员区域为界线,属于那个班组范围处罚那个班组,每2O元,次罚款。
3、职工宿舍,床铺统一,生活用品摆放整齐,宿舍内及周围每天清扫,不留渣质,保持清洁,做到半军事化管理。
以居住区域为标准,每栋宿舍设一个管理员负责自己寝室内卫生,定期派人打扫、检查宿舍,项目部突击抽查,发现哪个寝室有脏、乱j差现象,按人数罚款1O元,人。
4、项目部指定专人做好整个生活区域的卫生监督工作,以食堂作为重点卫生的监督对象,定期检查食堂、宿舍、厕所,并按宿舍栋号划分安排值日表,每栋宿舍轮流打扫厕所及生活区域内的卫生,生活垃圾必须随时处理和集中加以遮挡,妥善处理,保持场容整洁。
如在值日内没打扫卫生的,项目部指定的管理人员可现开罚款单,每次按5O元,次进行罚款。
5、上班时间各工种的工人佩戴项目部配备的统一颜色的安全帽,必要时可在安全帽上标注工种或班组。
6、施工人员不得引非项目部施工人员留宿,本项目施工人员外出住宿或深夜不归,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 钢筋劳务分包合同 附安全文明施工合同 钢筋 劳务 分包 合同 安全 文明 施工
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)