版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前检测A卷 含答案.docx
- 文档编号:6084441
- 上传时间:2023-01-03
- 格式:DOCX
- 页数:22
- 大小:30.14KB
版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前检测A卷 含答案.docx
《版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前检测A卷 含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前检测A卷 含答案.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前检测A卷含答案
2019版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前检测A卷含答案
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、根据建设部《招标文件范本》规定,投标文件内容不包括()。
A.合同协议条款
B.授权委托书
C.资格审查表
D.辅助资料表
2、民事法律行为,是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为,下列属于民事法律行为的是()。
A.某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同
B.某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务
C.为了谋取中标,某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同
D.某分包单位在未征得总包单位同意的情况下,将工程再次分包
3、建设工程项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理,使项目的信息能方便和有效地( )。
A.获取、存档、处理和交流
B.获取、存储、处理和共享
C.获取、存档、处理和共享
D.获取、存储、处理和交流
4、根据《建设工程质量管理条例》,关于工程监理单位质量责任和义务的说法,正确的是( )。
A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系
B.监理单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任
C.未经总监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用
D.施工图深化文件是监理工作的主要依据
5、关于无效施工合同工程款结算的说法,正确的是( )。
A.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,修复后的建筑工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持
B.施工合同无效,且建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工价款的,不予支持
C.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持
D.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,修复后的建设工程经验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,不予支持
6、组成联合体投标的,中标后联合体各方应当共同与招标人签订合同。
就中标项目,联合体应向招标人承担责任的方式是()。
A.联合体各方承担连带责任
B.指定一方承担责任
C.联合体各方各自承担自己的责任
D.由承包额最大的一方承担责任
7、建筑业企业申请资质升级,除向建设行政主管部门提供设立时申请资质所需资料外,还应当提供的资料不包括()。
A.企业原资质证书正、副本
B.企业的财务决算年报表
C.企业近三年承揽工程一览表
D.企业完成的具有代表性工程的合同及质量验收、安全评估资料
8、关于共同投标协议,说法错误的是()。
A.共同投标协议为将来在联合体内部为所承揽的各自的责任发生纠纷提供了解决的必要依据
B.没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标
C.共同协议应当在提交投标文件前十天提交招标人
D.联合体内部各方通过共同投标协议,明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任
9、下列各项中,关于国家建设部对投标人资格预审的规定,正确的表述是()。
A.由招标管理机构评比和分析,确定出合格的申请单位
B.申请单位在收到资格预审合格通知书后,应以口头形式予以确认
C.资格预审审査的主要内容有投标单位近3年工程投标情况
D.资格预审审査的主要内容有投标单位企业概况及资源方面的情况
10、甲、乙合同纠纷申请仲裁。
甲、乙各选定一名仲裁员,首席仲裁员由甲、乙共同选定。
仲裁庭合议时产生了两种不同意见,仲裁庭应当()作出裁决。
A.按多数仲裁员的意见
B.按首席仲裁员的意见
C.提请仲裁委员会
D.提请仲裁委员会主任
11、在下列选项中,不属于要式合同的是( )
A.建设工程设计合同
B.企业与银行之间的借款合同
C.法人之间签订的保证合同
D.自然人之间签订的借款合同
12、某建筑工程公司与该省某建设行政部门就其办公楼改建签订工程承包合同,在法律上,其合同当事人是()关系。
A.领导与被领导B.管理与被管理
C.平等主体D.行政隶属
13、当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()
A.代理人超越代理权订立的合同
B.因重大误解而订立的合同
C.造成对方人身伤害.财产损失可以免责的合同
D.以合法形式掩盖非法目的合同
14、环境保护设施竣工验收,应当与主体工程竣工验收同时进行。
需要进行试生产的建设项目,建设单位应当自建设项目投入试生产之日起( )内,向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门,申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.六个月
15、关于投标文件撤回和撤销的说法,正确的是( )。
A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件
B.招标人收取的投标保证金,应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还
C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的,招标人应当退还投标保证金
D.投标人撤回已提交的投标文件,应当在投标截止时间前通知招标人
16、关于施工合同解除的说法,正确的是( )。
A.合同约定的期限内承包人没有完工,发包人可以解除
B.承包人将承包的工程转包,发包人可以解除
C.发包人未按约定支付工程价款,承包人可以解除
D.承包人已经完工的建设工程质量不合格,发包人可以解除
17、根据工程承包相关法律规定,建筑业企业( )承揽工程。
A.可以超越本企业资质等级许可的业务范围
B.可以另一个建筑施工企业的名义
C.只能在本企业资质等级许可的业务范围内
D.可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书
18、某建筑企业的劳动争议调解委员会应由( )组成。
A.企业的法定代表人与劳动行政部门的代表
B.企业的工会代表与劳动行政部门的代表
C.企业的职工代表和企业代表
D.企业的职工代表,企业代表和劳动行政部门的代表
19、劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期最长不得超过()个月。
A.1
B.2
C.3
D.6
20、下列各项中,关于施工总承包资质的申请说法正确的是()。
A.申请施工总承包资质的建筑业企业应当在总承包序列内选择一类资质作为本企业的主项资质
B.施工总承包企业可以在总承包序列内再申请其他类资质
C.施工总承包企业可以申请专业承包资质
D.施工总承包企业承担总承包项目范围内的专业工程必须再申请相应专业承包资质
21、未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效,则当事人应由此承担()责任。
A.侵权B.违约C.不当得利D.无因管理
22、根据《工程建设项目施工招标投标办法》,投标有效期从()之日开始计算。
A.发布招标文件
B.购买招标文件
C.提交投标文件截止
D.发布中标通知
23、甲公司欲购买乙厂的水泥,经协商,甲同意3天后签订正式的水泥买卖合同,并先交1万元定金给乙,乙出具的收条上写明:
“收到甲定金1万元。
”3天后,甲了解到乙故意隐瞒了该批水泥已经过期的情况,故拒绝签订合同。
则下列说法正确的是()。
A.甲有权要求乙返还2万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失
B.甲有权要求乙返还1万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失
C.甲只能要求乙赔偿在购买水泥过程中受到的损失
D.甲有权要求乙承担违约责任
24、根据《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,()属于保修范围。
A.1个采暖期、供冷期内供热与供冷系统的质量缺陷
B.因使用不当造成的质量缺陷
C.第三方造成的质量缺陷
D.不可抗力造成的质量缺陷
25、在解决劳动争议的方法中,简便易行、最有效、最经济,能及时解决争议,消除分歧,提高办事效率,节省费用,也有利于双方的团结和相互的协作关系的方法是()。
A.协商B.调解
C.劳动仲裁D.诉讼
26、下列选项中,不可以做投标保证金的是()。
A.现金B.银行保函
C.银行汇票D.担保单位的信用担保
27、某建设工程项目在基坑开挖阶段,遇到不利的软弱土层,需要进行地基处理,使施工进度延误,施工费用增加,该风险属于( )。
A.组织风险
B.技术风险
C.工程环境风险
D.经济与管理风险
28、下列各项中,关于建造师的执业,说法错误的是()。
A.取得建造师执业资格,即能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作
B.国家鼓励和提倡注册建造师“一师多岗”,从事国家规定的其他业务
C.建造师执业划分为14个专业
D.—级建造师除应具有一定的工程技术、工程管理理论外,还应具有相关经济理论水平
29、如果在保险期内工程不能完工,对建筑工程一切险可以延期,不过投保人须( )。
A.降低投保限额
B.提前交纳保费
C.交纳补充保险费
D.重填保单
30、某工人小组在正常的施工条件下进行砖墙的砌筑.作业过程中所消耗的时间属于定额工作时间的是( )。
A.在砌筑过程中工人必要的休息时间
B.砂浆没有按时运抵工作面而引起的停工时间
C.工人对经检验不合格的部位重新砌筑使用的时间
D.由于工地停水使砌筑施工无法进行所消耗的时间
31、我国《建筑法》规定,“禁止将建筑工程肢解发包”。
其理由是肢解发包会使()。
A.承包人岗位设置出现空缺
B.发包人发包成本和管理成本降低
C.发包人变相规避招标
D.投资和进度目标易于控制
32、关于《建设工程质量管理条例》,设计文件应注明工程合理使用年限,该年限从( )之日起算。
A.颁发施工许可证
B.工程竣工验收合格
C.工程缺陷责任期届满
D.工程法定最低保修期届满
33、下列各项中,属于建设工程的招标方式的是()。
A.公开招标和邀请招标
B.公开投标和邀请投标
C.公开招标和公开投标
D.公开投标
34、依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的,或者泄露标底的,给予警告,可以并处()万元的罚款。
A.1~5B.1~10
C.3~5D.5~10
35、根据《建筑工程施工合同(示范文本)》,关于隐蔽工程检查程序的说法,正确的是( )。
A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的,承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖,无需重新检查
B.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求,并在验收记录上签字后承包人方可覆盖
C.监理人不能按时进行检查的,应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求
D.监理人未按时进行检查,也未提出延期要求的,承包人不得完成覆盖工作
36、《建筑法》规定,取得开工报告的建筑工程,因故不能按期开工时,建设单位应当及时向批准机关报告情况。
如果因故不能按期开工超过()的,应当重新办理开工报告的批准手续。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
37、施工企业取得法人资格的时间为()日。
A、注册资金到位
B、公司成立
C、工商行政管理机关核准登记
D、建设行政主管部门颁发资质证书
38、某工程浇筑混凝土时随意加水,造成混凝土质量事故,该事故属于( )。
A.指导责任事故
B.操作责任事故
C.技术原因引发的质量事故
D.管理原因引发的质量事故
39、关于仲裁裁决执行的说法,正确的是( )。
A.一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人可以向仲裁机构申请执行
B.申请仲裁裁决强制执行的期限为2年,不能中止、中断
C.仲裁裁决做出后,当事人不服裁决的事项提起诉讼
D.仲裁裁决法院裁定不予执行后,当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议,申请仲裁
40、没有法定或者约定义务,为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为()之债。
A.合同
B.侵权
C.不当得利
D.无因管理
41、关于二级建造师变更注册的说法,正确的是( )。
A.变更注册后,注册有效期重新计算
B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的,由注册建造师承担责任
C.变更注册只能由原聘用企业申请
D.申请变更注册应当提交工作调动申请
42、根据《合同法》,债务人转让合同债务应当()。
A.通知债权人
B.与债权人协商
C.经过债权人的同意
D.重新签订合同
43、根据《劳动合同法》,劳动者不能胜工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的,用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者()后,可以解除劳动合同。
A.其同住的近亲属B.发布决定C.额外支付劳动者一个月工资D.赔偿损失
44、在建设活动中,可能没有法人资格的组织是( )。
A.施工单位
B.勘察设计单位
C.监理单位
D.建设单位
45、关于招标文件澄清或者修改的说法,正确的是( )。
A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件
B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改
C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人
D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的,在征得全部投标人同意后,可按原投标截止时间开标
46、施工企业取得法人资格的时间为()之日。
A、法定代表人确定
B、企业成立
C、注册资金到位
D、工商行政管理机关核准登记
47、关于建设工程中代理的说法,正确的是( )。
A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理
B.建设工程中的代理主要是法定代理
C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为,不得代理
D.建设工程中被代理人的利益,代理人可直接转托他人代理
48、数人就同一债权主张权利,债权人一时无法确定,致使债务人一时难以履行债务,经人民法院的裁决,债务人可以()。
A.免除债务
B.提存
C.终止履行债务
D.中止履行债务
49、根据《建设工程质量管理条例》,对涉及()的装修工程,建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
A.增加工程造价总额
B.建筑主体和承重结构变动
C.增加工程内部装修
D.改变建筑工程局部使用功能
50、当事人之间订立转让不动产物权的合同,未办理物权登记的,除法律另有规定或者合同另有约定外()
A.合同不生效B.合同无效C.合同终止D.不影响合同效力
51、由于特殊原因,建设工程需要停止施工()个月以上的,建设单位或施工单位应当将停工原因及停工时间向当地人民政府建设行政主管部门报告。
A.1
B.2
C.3
D.6
52、《建筑工程施工许可管理办法》第2条规定:
“在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备的安装,以及城镇市政基础设施工程的施工,建设单位在开工前应当依照本法的规定,向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取()。
A.工商登记证
B.施工许可证
C.规划许可证
D.土地使用证
53、某国有施工企业甲公司将其资质证书借给某乡镇施工企业乙公司,承揽了A集团公司办公大楼工程,后因不符合规定质量标准而给A集团造成了损失。
那么,赔偿责任应当由( )承担。
A.甲公司
B.乙公司
C.甲公司和乙公司连带
D.甲公司和乙公司按资产比例
54、债务人向债权人表示同意支付欠款,该行为将引起诉讼时效的()。
A.中止
B.中断
C.延长
D.消灭
55、关于二级建造师执业范围的说法,正确的是( )。
A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人,项目均为小型工程施工项目的除外
B.注册建造师担任施工项目负责人期间,经受聘企业同意,可以变更注册另一企业。
C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的,办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人
D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日,注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人
56、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在()监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.施工企业质量管理部门
B.建设单位或监理单位
C.设计单位或监理单位
D.建设工程质量监督机构
57、投标者有不正当竞争行为的,监督检查部门可以根据情节处以1万元以上()万元以下的罚款。
A.10
B.20
C.30
D.50
58、双代号网络图中既有内向箭线又有外向箭线的节点称为( )。
A.起点节点
B.终点节点
C.中间节点
D.双向节点
59、下列项目目标动态控制的纠偏措施中,属于技术措施的是( )。
A.强化合同管理
B.改进施工方法
C.调整任务分工
D.改变施工管理
60、关于申请领取施工许可证的条件的说法,正确的是( )。
A.有保证工程进度的基本制度
B.建设工程所需投资全部到位
C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位
D.已经与施工企业签订了合作协议
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、根据《招标投标法》规定,投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的,投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的,法律责任的承担方式有()。
A.中标无效,处以中标项目金额千分之五以下的罚款
B.情节严重的,取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销营业执照
C.有违法所得的,并处没收违法所得
D.给他人造成损失的,依法承担赔偿责任
E.构成犯罪的,依法追究刑事责任
2、未经注册,擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义从事建设工程勘察设计活动的,( )。
A、责令停止违法行为
B、没收违法所得
C、处违法所得2倍以上5倍以下罚款
D、给他人造成损失的,依法承担赔偿责任
E、追究刑事责任
3、关于民法的说法,正确的有( )。
A.商法是民法的特别法
B.民法不调整人身关系
C.合同法与民法是并列关系
D.《建筑法》不属于民法
E.经济法是民法的组成部分
4、在民事诉讼证据认定中,不能单独作为认定案件事实依据的有( )。
A.以严重违背公序良俗的方法获取的证据
B.未成年人所作的与其年龄和智力状况不想当的证言
C.无正当理由未出庭作证的证人证言
D.与一方当事人的代理人有利害关系的证人出具的证言
E.无法与原件、原物核对的复印件、复制品
5、关于地役权的说法,正确的有()。
A.需役地上的用益物权转让时,受让人同时享有地役权
B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率
C.地役权未经登记不得对抗需役地人
D.地役权由需役地人单方设立
E.地役权属于用益物权
6、下列各项中,属于二级建造师应具备的执业技术能力的有()。
A.具有一定的工程技术、工程管理理论和相关经济理论水平,并具有丰富的施工管理专业知识
B.能够熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规、工程建设强制性标准和行业管理的各项规定
C.具有一定的施工管理实践经验和资历,有一定的施工组织能力,能保证工程质量和安全生产
D.有一定的外语水平
E.建造师必须接受继续教育,更新知识,不断提高业务水平
7、长期负债核算的内容包括()。
A.长期借款
B.应付债券
C.长期应付款
D.专项应付款
E.长期投资
8、建设工程的发包方式主要有()。
A.公开发包B.邀请发包
C.招标发包D.直接发包
E.间接发包
9、根据《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》,属于合法分包的有( )。
A.经建设单位认可,施工企业将其承包的部分工程分包给个人
B.施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业
C.施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业
D.劳务分包企业将其承包的劳务再分包
E.专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包
10、下列代理行为中应当由被代理人承担法律后果的是( )
A.张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同
B.已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同
C.李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益
D.普通职工赵某XX擅自以所在单位的名义订立了一份合同
E.某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同
11、下列情形中,人民法院应该再审的有()
A.管辖错误的
B.剥夺当事人辩论权利的
C.缺席判决的
D.原判决超出诉讼请求的
E.审判庭组成不合法
12、根据《产品质量法》,生产者不得()
A.生产国家命令淘汰的产品
B.伪造或者占用他人的厂名
C.对产品使用性能瑕疵作出说明
D.伪造或者冒用认证标志等质量标志
E.以不合格产品冒充合格产品
13、发明和实用新型取得专利权的条件是( )
A.具有经济价值
B.创造性
C.实用性
D.新颖性
E.先进性
14、根据《物权法》的相关规定,将( )作为抵押物的,其抵押权自登记时设立
A.交通运输工程
B.正在施工匠建筑物
C.生产设备、原材料
D.正在加工的工程模板
E.建设用地使用权
15、下列情形中,符合工程发包.分包管理相关规定的有()
A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工
B.建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标
C.施工企业按照承包合同约定,直接将部分专业工程进行分包
D.施工企业将包含人.机.料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包
E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包
16、于建设工程保修义务和损失赔偿责任的说法,正确的是( )。
A.施工企业未按照设计要求施工造成的质量缺陷,由施工企业负责返修并承担赔偿责任
B.因设计问题造成的质量缺陷,施工企业先负责维修,其赔偿责任由施工企业向设计单位索赔
C.因建筑质量不合格引起的质量缺陷,如属施工企业采购的,有施工企业负责维修并承担赔偿责任
D.因监理单位错误管理造成的质量缺陷,先由施工企业负责维修,其赔偿责任由施工企业向监理单位索赔
E.因使用单位使用不当造成的损坏问题,先由施工企业负责维修,其损失由使用单位自行承担
17、下列终止劳动合同的情形中,用人单位应向劳动者支付经济补偿的有( )。
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬,解除劳动合同的
B.劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同,终止固定期限劳动合同的
C.因劳动者同时与他人建立劳动管理,对完成本单位的工作任务造成严重影响,解除劳动合同的
D.用人单位与劳动者协商一致,解除劳动合同的
E.劳动者不能胜任工作,经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作,解除劳动合同的
18、根据《建设工程质量管理条例》,属于建设工程竣工验收应当具备的条件有( )。
A.有完整的技术档案和施工管理资料
B.有勘察、设计、施工等单位分别签署的质量合格文件
C.完成建设工程设计和合同约定的主要内容
D.有施工企业签署的工程保修书
E.有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告
19、民事法律关系
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 版国家二级建造师建设工程法规及相关知识考前检测A卷 含答案 国家 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 考前 检测 答案