《建设工程合同》复习题及答案可编辑doc.docx
- 文档编号:5986935
- 上传时间:2023-01-02
- 格式:DOCX
- 页数:21
- 大小:35.63KB
《建设工程合同》复习题及答案可编辑doc.docx
《《建设工程合同》复习题及答案可编辑doc.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《建设工程合同》复习题及答案可编辑doc.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
《建设工程合同》复习题及答案可编辑doc
《建设工程合同》复习题及答案(可编辑)
精选资料《建设工程合同》复习题及答案一、单项选择题.当事人在订立合同过程中一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实给对方造成损失的应当承担(C)。
A.风险损害赔偿B.双倍返还定金C.缔约过失责任D.违约赔偿责任.依据合同法规定当事人可以请求法院或仲裁机构撤销该合同的是(A)。
A.一方以欺诈手段B.以合法形式掩盖非法目的C.恶意串通损害第三人利益D.违反法律、行政法规强制性规定.合同的主体是(D)。
A.法人B.法人和其他组织C.自然人D.自然人、法人和其他组织.施工招标的广告属于(D)。
A.要约B.有效承诺C.无效承诺D.要约邀请.由于当事人疏忽合同内未约定支付货币地点事后双方又没能就履行地点达成一致则(C)。
A.可视为无效合同B.按可撤销合同对待C.在接受货币一方所在地履行D.在支付货币一方所在地履行.按照施工合同文本的规定承包人应当完成的工作是(C)。
A.使施工场地具备施工条件B.提供施工场地的地下管线资料C.做好施工现场地下管线的保护工作D.组织设计交底.承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露重新检验。
该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为(B)。
A.费用和工期损失全部由业主承担B.费用和工期损失全部由承包商承担C.费用由承包商承担工期给予顺延D.工期不予顺延但费用由业主给予补偿.施工合同文本规定发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的(C)。
A.由承包人负责费用由承包人承担B.由发包人负责费用由发包人承担C.由承包人负责费用由发包人承担D.由发包人负责费用由承包人承担.施工合同文本规定承包人要求的延期开工应(A)。
A.工程师批准B.发包人批准C.承包人自行决定D.承包人通知发包人.施工合同文本规定施工中遇到有价值的地下文物后承包商应立即停止施工并采取有效保护措施对打乱施工计划的后果责任是(D)。
A.承包商承担保护费用工期不予顺延B.承包商承担保护费用工期予以顺延C.发包人承担保护措施费用工期不予顺延D.发包人承担保护措施费用工期予以顺延.实际施工竣工日期为(A)。
A.承包方递送竣工验收报告日期B.承包方施工完工日期C.竣工验收合格日期D.办理竣工验收手续日期.已竣工工程交付使用之前负责成品保护工作的是(B)。
A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.协商解决内容增加.重要设备材料的采购必须进行招标的单项合同估算价格在( C )。
A.万元人民币以上 B.万元人民币以上 C.万元人民币以上 D.万元人民币以上.因发包人的原因要求解除合同当设计工作不足一半时应该(B)。
A.不退定金B.按设计费一半支付C.按全部设计费支付D.不支付设计费.债务人或者第三人不转移其财产的占有将该财产作为债务履行担保的担保方式是(C)。
A.定金B.留置C.抵押D.质押.合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人原法人签订的合同(C)。
A.自然终止B.归于无效C.仍然有效D.可以撤销.我国工程项目不允许采取的招标方式是(C)。
A.公开招标B.邀请招标C.议标D.竞争性招标.施工合同订立后发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化而拒绝支付预付款这是发包人行使(D)。
A.同时履行抗辩权B.异时履行抗辩权C.后履行抗辩权D.不安抗辩权.关于工程量计量正确的处理方法是(B)。
A.工程师接到承包人的报告后应按工程量清单的量作为计量的工程量B.工程师接到承包人的报告后应通知承包人共同计量C.若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效D.承包人实际完成的所有工程量均应在计量的范围内.承担违约责任的条件是采用(A)。
A.严格责任原则B.限制责任原则C.公平原则D.公正原则.依据《合同法》的规定执行政府定价或政府指导价的合同合同当事人一方逾期提货遇价格下降应(A)。
A.按原价格执行B.按新价格执行C.按原价和新价的平均价执行D.按市场价执行.《合同法》规定当事人在合同中既约定违约金又约定定金一方违约时对方(D)。
A.只能适用定金B.可以同时适用违约金或定金C.只能适用违约金D.可以选择适用违约金或定金.某一合同约定的定金为元由于接受定金方不履行合同则他应返还给对方的金额为(D)。
A.元B.元C.元D.元.保证合同的主体是(B)。
A.保证人和被保证人B.保证人和债权人C.保证人和债务人D.被保证人和债权人.下列关于工程招投标的说法正确的是( B )。
A.在投标有效期内投标人可以补充、修改或者撤回其投标文件B.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件C.投标人可以挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标D.投标人之间可以先进行内部竞价内定中标人然后再参加投标.施工合同示范文本规定负责组织设计单位和承包商进行图纸会审、设计交底的工作的是(A)。
A.业主B.设计单位C.承包商D.监理单位.某施工合同履行时因施工现场尚不具备开工条件已进场的承包人不能按约定日期开工则发包人(A)。
A.应赔偿承包人的损失相应顺延工期B.应赔偿承包人的损失但工期不予顺延C.不赔偿承包人的损失但相应顺延工期D.不赔偿承包人的损失工期不予顺延.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时(C)。
A.通知业主后即可调换B.无需通知业主可自行调换C.取得业主书面同意后才能调换D.合同签订后不允许再调换.下列关于招标程序的表述正确的是( B )。
A.答疑会、成立招标组织、发售招标文件、踏勘现场B.成立招标组织、发售招标文件、踏勘现场、答疑会C.踏勘现场、发售招标文件、答疑会、成立招标组织D.发售招标文件、踏勘现场、成立招标组织、答疑会.建设工程委托监理合同的履行中监理人因过失造成工程重大事故后向委托人赔偿的原则是(C)。
A.按工程实际损失计算赔偿
B.扣除合同约定的全部监理酬金
C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D.应当双倍返还定金.根据施工合同规定不属于发包人工作范畴的是(C)。
A.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料保证数据真实位置准确C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D.确定水准点与坐标控制点以书面形式交给承包人并进行现场交验.分包商履行合同时的协调管理工作应由(B)。
A.业主负责B.总包商负责C.监理工程师负责D.分包商自行负责.下列关于判断承包人索赔成立条件的说法中错误的是(D)。
A.与合同相对照事件已经造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误B.造成费用增加或工期延误的原因不属于承包人应承担的责任C.承包人按合同规定提交了索赔意向通知和索赔报告D.以上条件必须具备两项或两项以上.合同生效后当事人对合同条款约定不明的情况下(A)。
A.当事人可以约定补充协议B.当事人不能约定补充协议C.当事人必须按交易习惯进行D.当事人可任意进行.负责组织施工竣工验收的是(A)。
A.发包人B.工程师C.承包人D.监理单位.招标人没有将定标的权利授予评标委员会时决定中标人的应是(A)。
A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.建设行政主管部门.下列对不可抗力发生后合同责任的描述中错误的是(A)。
A.承包人的人员伤亡由发包人负责B.工程修复费用由发包人承担C.承包人的停工损失由承包人承担D.发包人的人员伤亡由发包人负责.关于无效合同下列说法错误的是(D)。
A.违反了法律规定的条件B.自订立起就没有法律效力C.不受到法律保护D.自宣布无效之日起无效.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时(A)。
A.须经对方同意B.无须经对方同意但应通知对方C.无须经对方同意也不必通知对方D.须经对方同意但要办理公证.行为人没有代理权、超越代理权或代理权终止后以被代理人名义订立的合同属于(C)。
A.无效合同B.可撤销或可变更的合同C.效力待定合同D.附生效力合同.主持开标的是(C)。
A.地方政府相关行政主管部门B.公证机关C.招标人D.中介机构.依据《合同法》的规定执行政府定价或政府指导价的合同合同当事人一方逾期送货物时遇价格上涨应(A)。
A.按原价格执行B.按新价格执行C.按原价和新价的平均价执行D.按市场价执行.下列事项中承包方要求的费用索赔不成立的是( D )。
A.建设单位未及时供应施工图纸 B.因设计变更而导致工程内容增加C.业主原因要求暂停全部项目施工D.施工单位施工机械损坏.对一个邀请招标的工程参加招标的单位不得少于(B)。
A.家B.家C.家D.没有限制.某施工合同履行时因施工现场尚不具备开工条件已进场的承包人不能按约定日期开工则发包人(C)。
A.不赔偿承包人的损失但相应顺延工期B.应赔偿承包人的损失但工期不予顺延C.应赔偿承包人的损失相应顺延工期D.不赔偿承包人的损失工期不予顺延.勘察、设计、监理等服务的采购必须进行招标的单项合同估算价格在( D )。
A.万元人民币以上 B.万元人民币以上 C.万元人民币以上 D.万元人民币以上.下列关于联合体共同投标的说法正确的是( A )。
A.两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标B.联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可C.由同一专业的单位组成的联合体投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级D.联合体中标后应选择其中一方代表与招标人签订合同.依据施工合同示范文本当施工过程中发生不可抗力致使承包人机械设备损失承担该损失应由(B)。
A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人分别.建设工程委托监理合同的标的是(C)。
A.货物B.货币C.服务D.工程项目.施工过程中承包人负责采购的材料设备使用前需进行检验或试验由(D)。
A.发包人负责检验费用由发包人负责B.发包人负责检验费用由承包人负责C.承包人负责检验费用由发包人负责D.承包人负责检验费用由承包人负责.施工合同示范文本规定承包商递交索赔报告天后工程师未对此索赔要求作出任何表示则应视为(C)。
A.工程师已拒绝索赔要求B.承包人需提交现场记录和补充证据资料C.承包人的索赔要求已成立D.需等待发包人批准.要约人在要约到达对方之前而取消要约的意思表示是(B)。
A.新要约B.要约撤回C.再要约D.要约撤销.设计合同生效后委托方应向承包方支付的定金为实际设计费的(A)。
A.B.C.D..某合同采用抵押作为合同担保方式时不可以作为抵押物的是(C)。
A.房屋B.机器设备C.股票D.大型施工机具.当事人将财或物作为担保而不需转移对方的是(B)。
A.定金B.抵押C.质押D.保证.在监理合同的履行期间因监理单位的过失给业主造成经济损失万元该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为万元监理单位缴纳的税金为万元监理单位承担的赔偿责任不应超过(C)。
A.万元B.万元C.万元D.万元.承担违约责任采用(D)。
A.公正原则B.限制责任原则C.公平原则D.严格责任原则.在施工合同中属于承包人应当完成的工作是(A)。
A.保护施工现场地下管线B.办理土地征用C.进行设计交底D.协调处理施工现场周围地下管线的保护.抵押与质押的区别主要在于(C)。
A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.债权人是否有优先受偿权.承包人要求发包人“延长工期推迟竣工日期”属于(A)。
A.工期索赔B.费用索赔C.工程变更索赔D.工程终止索赔.招标人明确地将定标的权利授予评标委员会时决定中标人的应是(B)。
A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.建设行政主管部门.合同法规定的“不安抗辩权”的享有者是(A)。
A.先履行义务方B.后履行义务方C.合同当事人双方D.合同担保人.组织单机无负荷试车的是(D)。
A发包人B监理单位C设备供应商D承包人.关于开标程序的说法正确的是( D )A.开标的时间应在提交投标文件截止后天内公开进行B.开标时由招标人检查投标文件的密封情况C.投标文件应当由投标人委托的公证机构检查并公证D.开标由招标人主持.合同成立的时间为(A)。
A.承诺生效时 B.承诺发出时C.要约到达受要约人时 D.承诺发出后经过合理的期限.因无权代理而订立的合同是(A)。
A.效力待定的合同 B.无效合同C.可撤销的合同 D.可变更的合同.根据专用条款约定的内容和时间不属于发包人工作范畴的是(C)。
A.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作B.确定水准点与坐标控制点以书面形式交给承包人并进行现场交验C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料保证数据真实位置准确.分包商履行合同时的协调管理工作应由(B)。
A.业主负责B.总包商负责C.监理工程师负责D.分包商自行负责.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥使用前进行约定的性能检验应由(C)。
A工程师负责检验发包人承担检验费用B工程师负责检验承包人承担检验费用C承包人负责检验发包人承担检验费用D承包人负责检验承包人承担检验费用.在设计合同中估算的设计费为万元则委托方应向承包方交付的定金为(B)。
A万元B.万元C.万元D.万元.合同法律关系客体的种类不包含下列的(C)。
A.行为B财产C.自然人D.智力成果.招股说明书是(A)。
A.要约邀请B.要约C.承诺D.既可能是要约也可能是要约邀请.依照合同法规定下列关于合同的陈述正确的是(C)。
A.合同是自然人、法人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议B.合同是平等主体之间设立、变更、终止债权债务关系的协议C.合同是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议D.合同是平等主体之间设立、终止债权债务关系的协议.根据法律规定定金的数额不得超过合同标的额的(A)。
A.B.C.D..效力待定合同不同于其他合同最大特点在于:
(C)。
A.此合同必须经过法律认可才能生效。
B.此合同必须经过合同双方协商一致才能生效。
C.此合同必须经过权利人追认才能生效。
D.此合同必须经过缔约人承认才能生效。
.当出现招标文件中的某项规定与答疑会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时应以(C)。
A.招标文件中的规定为准B.招标单位在会议上的口头解答为准C.发给投标单位的会议记录为准D.现场考察时招标单位的口头解释为准.能够作为保证人的为(B)。
A.法人的职能部门B.公司C.学校D.幼儿园与邀请招标相比公开招标的最大优点是(D)。
A.节省招标费用B.招标时间短C.减小合同履行过程中承包不违约的风险D.竞争激烈.要约人要撤销要约撤销要约通知到达对方的时间是(B)。
A.要约到达对方之前B.对方发出承诺通知之前C.对方承诺到达要约人之前D.对方承诺生效之后.合同中当事人约定了违约金也约定了定金。
合同履行过程中发生违约后(A)。
A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B.违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C.未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金的约定同时无效需采用其他方式追究违约责任.由于异常恶劣的气候条件造成的停工是(D)。
A.不可原谅延期不给补偿费用B.不可原谅延期但给补偿费用C.可原谅延期且给补偿费用D.可原谅延期但不给补偿费用.施工招标文件的内容一般不包括(B)。
A工程量清单B资格预审条件C合同条件D.投标须知.行为人没有代理权、超越代理权或代理权终止后以被代理人名义订立的合同属于(C)。
A.无效合同B.可撤销或可变更的合同C.效力待定合同D.附生效力合同.施工招标的公告属于(D)。
A.要约B.有效承诺C.无效承诺D.要约邀请.公开招标在开标时应当由(C)。
A.招标监督机构主持所有投标人均应参加B.招标监督机构主持投标人自愿参加C.招标人主持所有投标人均应参加D.招标人主持投标人自愿参加.某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物需要作清除处理。
按照合同条款的约定承包人应在索赔事件发生后天内向工程师递交(B)。
A索赔报告B索赔意向通知C索赔依据和资料D工期和费用索赔的具体要求.某施工合同约定钢材由发包人供应但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收供应商就将钢材卸货于施工现场。
在使用前发现钢材数量出现较大短缺承担钢材损失应由(D)。
A承包人B钢材供应商C监理单位D发包人.承诺生效的时间为(A)。
A.承诺到达要约人时 B.承诺发出时C.要约到达受要约人时 D.承诺发出后经过合理的期限.根据合同法规定在下列情形中当事人一方享有合同解除权的是(B)。
A.履行期限届满前当事人一方明确表示不履行次要债务B.因不可抗力致使合同目的不能实现C.当事人一方迟延履行次要债务D.当事人一方迟延履行次要债务经催告后在合理期限内仍未履行.依据《担保法》规定担保人必须是第三人的担保方式是(A)。
A.保证B.质押C.定金D.留置.按照被代理人的委托授权而产生代理权的代理称为(A)。
A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.复代理.施工合同规定组织联动无负荷试车由(A)。
A.甲方B.乙方C.甲乙双方共同D.第三方.某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间则发包人(C)。
A无须赔偿承包人损失工期也不顺延B无须赔偿承包人损失工期应予顺延C应当赔偿承包人损失工期应予顺延D应当赔偿承包人损失工期不予顺延.关于无效合同下列说法错误的是(D)。
A.违反了法律规定的条件B.自订立起就没有法律效力C.不受到法律保护D.自宣布无效之日起无效.保证合同的当事人是指(C)。
A.合同当事人B.债权人和债务人C.保证人和债权人D.保证人和债务人.某施工合同约定建筑材料由发包人供应。
材料使用前需要进行检验时检验由(D)。
A.发包人负责并承担检验费用B.发包人负责检验费用由承包人承担C.承包人负责并承担检验费用D.承包人负责检验费用由发包人承担.按照《担保法》的规定下列财产中可以作为抵押物的是(A)。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.抵押人使用的宅基地C.抵押人拥有的股票D.学校设施.下列对不可抗力发生后合同责任的描述中错误的是(A)。
A.承包人的人员伤亡由发包人负责B.工程修复费用由发包人承担C.承包人的停工损失由承包人承担D.发包人的人员伤亡由发包人负责工程竣工验收未能通过经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。
这种情况下承包人的实际竣工日期应为(B)。
A.承包人第一次提交竣工验收报告的日期B.承包人修改后提请发包人验收的日期C.最终验收合格的日期D.办理竣工验收手续的日期《合同法》规定要约生效条件为(D)。
A.要约人向受要约人发出要约B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字C.受要约人作出有效承诺D.要约到达受要约人二、多项选择题(每题分在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分少选但选项正确每个选项得分。
).属于无效合同的情况包括(ACD)。
A.一方以欺诈的手段订立合同损害对方当事人的利益B.显失公平订立的合同C.合同标的实现损害社会公共利益D.与对方恶意串通损害第三人利益E.一方乘人之危订立显失公平的合同损害对方合法权益.在建设工程委托监理合同的履行中监理人执行监理业务时可以行使的权力包括(BDE)。
A选定施工合同的承包人B批准施工合同承包人选定的分包人C确定工程规模D主持工程建设有关协作单位的组织协调E审核承包人的索赔 .合同担保的方式有(ABC)。
A.保证B.抵押C.质押D.预付款E.罚款.工程建设监理委托合同的当事人有(AB)。
A.发包人B.监理单位C.监理工程师D.施工企业E.质量监督站.合同法规定先履行义务方有确切证据证明可以行使不安抗辩权的情形是(BCD)。
A.未按合同约定办理保险B.经营状况严重恶化C.为了逃避债务转移财产或抽逃资金D.丧失商业信誉E.财务状况恶化但提供了第三人的担保.甲决定将与乙签订合同中的义务转移给丙按照合同法的规定(BC)。
A.无需征得乙同意B.丙直接对乙承担合同义务C.丙可以对乙行使抗辩权D.丙只能对甲行使抗辩权E.甲对丙不履行合同的行为不承担责任.依照担保法规定不能作为保证合同的担保人的是(ACE)。
A.幼儿园B.银行C.学校D.企业E.医院.工程建设监理合同示范文本规定建设监理单位服务的内容包括(ACD)。
A.正常的监理工作B.附属工作C.附加工作D.额外工作E.业主要求的工作.按照设计合同示范文本的规定在设计合同的履行中发包人要求终止或解除合同后果责任包括(BCE)。
A设计人未开始设计工作的退还发包人已付的定金B设计人未开始设计工作的不退还发包人已付定金C设计工作不足一半时按该阶段设计费的一半支付设计费D设计工作超过一半时按实际完成的工作量支付设计费E设计工作超过一半时按该阶段设计费的全部支付设计费.建设工程施工分包合同的当事人是(CE)。
A.发包人B.监理单位C.承包人D.工程师E.分包单位.施工合同示范文本规定承包人的义务包括(ACD)。
A.已完工程的保护工作 B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款D.施工现场古树名木的保护工作E.办理施工许可证.施工合同文本规定因不可抗力事件导致的费用中应由发包人承担的有(ACDE)。
A.工程本身的损害B.承包人的人员伤亡C.停工期间应工程师要求承包人留在施工场地的必要的管理人员的费用D.工程所需清理费用E.工程所需修复费用.索赔按目的划分包括(CE)。
A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔.招投标应遵循的原则有( ABDE )。
A.公开B.公平C.投标方资信好D.公正E.诚实信用.缔约过失责任的构成必须具备的条件包括(ACD)。
A.缔约一方有损失B.缔约一方有违约行为C.缔约当事人有过错D.一方违反先合同义务E.合同已经生效.下列有关确定变更价款的做法正确的有(ABD)。
A变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告B工程师在规定时间内对承包人的要求作出确认C确定的价款报送造价管理部门备案D工程师无正当理由未在规定时间内作出答复视为承包人的要求已被确认E承包人未提出追加价款报告工程师可单独决定补偿额.《建设工程施工合同文本》的三个组成部分包括(ABD)。
A协议书B通用条款C工程质量保修书D专用条款E发包人供应材料设备一览表.合同的担保形式主要有(ACE)。
A.定金B.保证金C.抵押D.保险E.留置.招标活动的基本原则有(ABDE )。
A.公开原则B.公平原则C.平等互利原则D.公正原则E.诚实信用原则.委托监理合同示范文本中监理人的权利包括(BDE)。
A设计标准认定权
B工程款支付的签认权C工程设计变更的审批权
D施工技术方案的审核权E.工程建设有关协作单位组织协调.属于可以顺延的工期延误有(ACDE)。
A.发包方不能按合同约定支付预付款使工程不能正常进行B.非承包商原因停水停电C.工程量增加D.发包方不能按专用条款约定提供施工图E.设计变更.按照《建设工程施工合同》通用条款的规定因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括(ABC)。
A工程本身的损害B由发包人采购已运至施工现场待安装设备的损害C第三人财产损失D承包方人员伤亡E承包人停工
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程合同 建设 工程 合同 复习题 答案 编辑 doc
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)