劳务分包合同.docx

劳务分包合同.docx

《劳务分包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务分包合同.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

劳务分包合同

劳务分包合同

劳务分包合同

发包方：

中建五局建筑装饰有限公司（以下称“甲方”）

承包方：

（以下称“乙方”）

合同编号：

合同签订地点：

合同签订时刻：

年月日

甲乙双方本着相互合作、相互信任的态度，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》的规定及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情形，签订本承包合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

二、承包范畴及承包方式

1、承包范畴。

甲方有权按照整个工程的进度、质量、设计变更、总体要求调整乙方承包的工程范畴，乙方必须无条件服从。

2、乙方以清包工的方式完成承包范畴内的工作量，即包人工、包辅材（详见本合同第八条）、包质量、包工期、包安全施工、包文明施工、包工程验收、包现场治理费、利润、包含工作服费用（工作服由公司统一提供，费用按实际购买价格扣除）、包材料的装卸和场内的二次运输、包高温费、劳保费、社保费等按国家劳务人员应当享有的福利待遇、包除垂直运输设施、吊篮、脚手架外的施工机具、设备及其用于施工作业的工具类消耗性材料、包本合同约定的其他事项和费用；泊罗站站台格栅吊顶施工，甲方提供门式脚手架材料，乙方自行搭设、拆除及场内二次运输，此项费用包括在单价内。

住宿由项目部统一安排，不另收取费用。

3、乙方清包工范畴内的工作量以固定综合单价包干（具体单价详见本合同第八条）。

该包干综合单价不因任何因素的阻碍而做出任何调整。

甲方在该包干综合单价外不再向乙方及乙方任何人员支付任何形式的费用。

4、包材料损耗：

铝型材的损耗率为安装0.1%、制作0.2%（按重量计），螺栓0.1%、吊杆及配件0.5%。

如因劳务队伍的缘故造成材料损耗超过规定损耗率的由劳务队伍照价赔偿，并处于损耗材料总价的罚款，节余部分与公司按五五分成。

5、工程材料加工方式如下：

格栅吊顶所用铝型材加工由乙方在现场负责；钢结构项目需加工的材料由乙方进行加工，其他需加工的材料由乙方在现场加工。

6、要紧工程项目工作内容：

测量放线、埋件安装、吊杆及龙骨安装、防锈、防腐处理；格栅铝型材制作及安装、成品爱护、清洁卫生、交工验收的配合、修理和保修等全部操作过程。

三、工期要求

1、本工程的开工日期按照项目部的施工进度安排，以项目部发出的开工通知为准，2009年7月31日完成整个外立面石材施工。

乙方的具体施工进度应满足甲方、监理、总包及业主的总进度要求。

2、非不可抗力阻碍，合同工期不得顺延。

因不可抗力阻碍的工期，经甲方签字确认后工期相应顺延，但不增加费用（含因顺延造成的窝工费用和其他缺失）。

上述不可抗力是指：

战争、五级以上地震、社会动乱（不包括阻工）、大于二十年一遇的洪水。

3、乙方必须保证满足甲方的节点工期和总工期的要求（甲方按照现场的具体情形调整），否则，每拖延一天工期，甲方向乙方收取人民币贰仟元/天（小写2000元/天）的违约金，但违约金累计不超过乙方结算价款的10﹪。

4、甲方定期或不定期对乙方施工进度考核，由于乙方缘故连续二次达不到工期要求，甲方有权勒令乙方无条件退场，乙方必须服从。

工程结算按本合同相应条款办理。

四、工程质量

1、本工程要求质量目标为。

工程所有性能均应满足国家规范及设计图纸和合同要求。

2、对甲方、监理、质检站或业主提出不符合质量要求的地点，乙方必须赶忙整改并承担因此而发生的一切费用，工期不予顺延。

3、因乙方施工缘故导致工程质量未达到工程标准，则甲方向乙方收取工程价款的10﹪作为质量违约金。

如因此给甲方造成缺失的，乙方应承担全部赔偿责任。

五、安全事项

1、乙方必须建立健全安全治理组织机构，设置安全责任人、专职安全员、配合甲方做好安全教育及日常安全工作。

2、乙方必须在人员上岗前进行三级安全教育，对人员逐一登记，填好安全教育记录、试卷，必须每周做好班内安全教育，做好每天班前安全交底并记入班组施工日志中，使班组人员均有专门强的安全意识，并做好教育记录。

每周必须交一份班前安全活动记录到项目部。

3、乙方必须确保电工、焊工、架子工等专门工种操作人员持有特种作业人员操作证。

专门工种上岗证原件必须放在工地随时预备备查，做到人证一一对应。

4、由于乙方人员操作不当或违反操作规程等自身缘故造成的安全事故或造成他方人员伤亡，由乙方承担一切缺失和责任。

5、因乙方及作业人员的缘故而造成安全事故、治安事件，其责任和费用均由乙方承担，同时甲方对乙方按如下规定进行处罚：

安全事故级别

轻伤

重伤

死亡

罚款金额

500元/人次

5000元/人次

50000元/人次

6、乙方须确保整个施工过程不发生重伤、死亡事故。

轻伤率操纵在0.3‰以内。

7、处于乙方参与打架斗殴、聚众闹事等违法事件的人员，甲方对当事人每人每次处以500元的罚款，并对乙方处以5000～10000元罚款。

罚款从当月进度款中扣除。

六、文明施工

1、乙方在施工期间应加大班组内部文明施工教育，搞好现场文明施工及住宿范畴内的清洁卫生。

2、乙方在作业层及施工现场、材料进场的材料堆放必须在甲方指定的地点且整齐、井然有序。

3、乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地点，不得到处乱仍，否则甲方指派专人清理，所有费用从乙方工程款中加倍扣出。

4、乙方在施工期间，严禁违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、扯皮打架等不文明行为，每发觉一次罚款200元。

5、乙方现场作业人员必须穿戴甲方统一的工作服和安全帽，费用由乙方承担。

6、搞好现场文明施工，做好材料、设备等堆放整齐有序，保持现场的整洁卫生；完工后整理好现场，做到工完场清，交工验收之前，做好一次全面清洁，并负责配合甲方做好各级验收工作。

七、双方职责

（一）甲方权益义务

1、甲方委派为项目经理，代表甲方全权负责工程现场治理，指导、监督、监督乙方的施工组织及进度安排，保证工程质量。

2、组建与工程相习惯的项目治理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工治理的各项工作，对工程的工期和质量向业主或总包负责；

3、负责现场的统一和谐治理，和谐设计图纸咨询题的处理。

对设计变更进行签证。

4、负责审核乙方编制的施工组织方案及施工进度打算。

5、有权监督工程质量、进度、安全、文明施工及CI策划等治理工作，对乙方在操作过程中存在的工期、质量、安全、文明施工等咨询题有权提出限期整改、处罚意见，并有权解除本合同。

甲方因此解除合同的，乙方应承担因此给甲方造成的全部缺失。

6、和谐总包单位向乙方提供材料、构件及机具的临时堆放场地，提供围护材料，乙方自行搭设临时堆放场地和现场加工场地的围护，并和谐总包提供施工用水、用电接驳点。

7、甲方和谐总包方的施工用脚手架及垂直运输工具，如因乙方施工缘故造成垂直运输及脚手架的费用增加，则由乙方自行解决并承担全部费用。

8、负责协助乙方处理在施工中与业主、监理、总包及其他交叉施工队伍的关系。

9、负责向乙方提供甲方统一工作服，费用由乙方承担，甲方按公司的采购成本价收费。

10、负责按合同要求及时向乙方支付合同价款。

11、甲方负责监督乙方发放工人工资。

劳务工人在领取工资时必须凭本人身份证原件领取，签名时应注明“本月工资已全部领齐”或“本工程工资已全部领齐”字句，并按上手印。

12、负责编制制定各分项治理目标，编制月施工打算、物资需用量打算表，指导乙方按所定目标和打算组织各项工作，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的操纵、监督、检查和验收；

13、负责对乙方进行技术交底，组织图纸交底，进行技术复核，统一安排技术档案资料的收集整理及，组织已完工程的交工验收。

14、甲方有权增减乙方的承包内容和工作量。

15、进行隐藏工程的检查和验收，组织分项工程检查验收，组织有关单位进行工程竣工初步验收。

16、督促乙方爱护工地设备，有权对乙方白费材料、水电及破坏其他公共设施予以罚款。

17、向乙方提供壹套图纸，乙方需要增加图纸套数的，甲方可代为复制，复印费用由乙方承担。

18、协助乙方办理有关证件（包括外来就业证、暂住证、计生证、出入证等），办证所需费用由乙方承担。

19、负责提供距施工作业面不超过50米的施工临时用电配电箱及相应配电主线路供乙方取电，其他分配电箱及插座箱等施工临时用电配电线路和设备由分包人自行解决并承担费用。

乙方用电设备进场前必须通过甲方现场电工验收合格后方可进入施工现场。

（二）乙方权益义务

1、乙方委派驻工地现场负责人代表乙方履行本合同。

现场负责人驻现场的时刻每月不应小于28天，如现场负责人在现场时刻达不到规定要求，现场负责人不在现场时应明确其带班人员负责，否则每天罚款300元，如有专门情形，应向项目经理请假，经批准后方可离开现场。

2、负责施工期间的施工进度、质量、安全和文明施工等现场施工治理。

3、乙方的施工、加工制作必须遵守国家的有关规范、条例以及项目部提供的设计图纸、工艺规范、质量标准、乙方必须按图施工。

4、服从业主、总包方、甲方、监理的统一治理和现场的统一和谐，做好与监理、总包方及其他交叉施工单位的配合工作。

5、乙方必须按照现场实际需要制定详细的材料打算（不得有错误或不需要的材料显现，若有错误的现象发生，乙方照价赔偿），乙方人员在施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得白费，如有白费或偷窃，应照价赔偿。

甲方项目经理部采购的材料由甲方项目部有关人员参与监督乙方接收领用，乙方接收领用后的材料由乙方全权负责保管，直至工程完成。

工程完成时，若乙方领用数量超出按竣工图核定的数量（含合理的损耗率，各种材料的合理损耗率由项目部确定），超过部分由甲方项目经理部在结算时从乙方的工程款项中扣除该费用。

6、因乙方材料保管失误及责任范畴的安装所造成的材料损坏全部由乙方负责。

7、乙方必须每月22日及时向甲方按实上报本月已完工程量、材料领用量、材料消耗量和材料库存量，下月打算完成的详细形象进度、工程量和各种材料需用量。

8、乙方须遵守一切法律、法规、规章以及各级政府、行政主管部门的政策、制度，如有违反，所造成的一切后果由乙方负责。

9、负责提供洞口尺寸等施工和打算所需的现场尺寸，并对提供的尺寸负责，若尺寸提供有误造成一切缺失所发生的费用，由乙方全部承担。

10、乙方负责以甲方的名义为其现场所有施工人员购买意外损害保险，如乙方进场时由甲方代为购买，有关费用从工程款中扣除。

11、乙方负责在工程开工或施工人员进场上岗前提供该承包项目的劳务人员名单、体会证的身份证复印件、右手大拇指指纹印及工资标准给甲方委派参与该项目治理的工作人员，发放人工工资方法见附件一《劳务人工工资发放规定》。

12、如因乙方缘故而导致乙方劳务人员停工或向甲方、有关政府部门投诉，一切后果由乙方承担，甲方并有权解除合同。

如甲方因此而遭受政府主管部门的罚款，该罚款由乙方全额承担，甲方并有权按照该罚款的金额向乙方追究违约责任。

13、承包人、班组长（详见附件二劳务人员名单）需在现场办公，每天到项目部报到，做到随叫随到（1小时内）。

以上人员未经项目经理同意擅自离开现场，每次罚款200元人民币。

14、乙方必须遵从甲方所有发出的工程指令，不得以指令所涉及的费用未确定为借口不执行或拖延执行。

15、乙方不得将本合同项下的劳务分包项目转包给第三人，否则，乙方应向甲方支付本合同价款20﹪的违约金，甲方并有权解除本合同。

16、乙方在完成隐藏工序后，必须进行自检，填写自检记录表（范畴、数量、质量），并通知甲方项目部进行验收，由甲方项目部通知监理现场验收。

经检验合格并符合设计要求后，方可进行下一道工序的施工。

检验不合格时，返工费用由乙方承担。

17、乙方负责工程施工用水、用电所需要的一切临时线路和设备以及夜间工作的配套设施费。

在工程完工后乙方必须拆除一切临时装置，将环境整理好，所有临时用电装置必须符合供电的规范要求。

18、乙方现场使用女工时，应提早上报甲方，经甲方同意，在办理完一切有关手续后，方可进场，严禁带家属进场。

19、签订劳务合同时，乙方必须将拟进场人员造册上报甲方，所报花名册必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。

乙方必须保证其队伍的人员稳固，不能随意变动，如需变动或增减人员，必须在三天前向甲方提供变更人员名单。

20、对甲方的合理安排，乙方在限期内拒不执行，经甲方口头或书面警告后仍未执行的罚款500元/次，同时甲方有权辞退乙方不听指挥和安排的人员；如乙方不能满足甲方对工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由此造成的缺失由乙方承担。

八、合同造价

1、合同采取固定单价的承包方式。

汩罗立站站台雨棚格栅吊顶制安承包单价为38元/㎡，本单价包含除钢材、吊杆、铝型、螺栓以外的所有辅材[如电焊条、螺丝等，以及焊缝处修补油漆（红丹防锈漆二遍，银粉漆一遍）]，以及焊缝处修补油漆（红丹防锈漆二遍，银粉漆一遍）。

其中分项单价为：

放线、后置埋件安装5元，铝型材制作11元、铝型材安装13元、辅材4元，治理费及利润5元。

所有辅材在购买前必须将材料品牌报甲方项目经理部确认，如未将乙方自行采购的辅材品牌报甲方项目经理部确认，由此造成的一切缺失由乙方承担。

2、合同总价暂定为人民币大写整（小写￥元），竣工后格栅吊顶面积按可见部分的展开面积按实运算。

3、合同外增加项目或变更承包范畴，双方另协商定价。

计价方式：

①、如合同中有相同类型的产品，按同类产品单价计价；②、如合同中有类似产品，参照类似产品单价定价；③、如合同中无同类产品，双方协商定价。

4、如乙方擅自解除合同或甲方因乙方违约按照本合同约定解除本合同的，甲方按乙方所完成的承包分项单价结算，乙方所交纳的履约保证金人民币大写壹万元整（￥10000.00元）全款扣除。

九、付款及结算

1、本工程无预付款，双方签订合同三天内，乙方向甲方交纳履约保证金壹万元整（￥10000.00元）。

2、乙方于每月22日向甲方提交当月已完工程量，甲方在下月15日前支付乙方本月工程进度款的80﹪。

若乙方不按时提交当月完成的工程量，造成进度款不能按时支付，责任由乙方承担。

3、工程交验合格（甲方验收完毕）并达到规定的质量要求后六个月内付至工程造价的95﹪，并一次性无息退还乙方履约保证金人民币大写壹万元整（小写￥10000.00元）。

4、工程造价的5﹪作为保修金，贰年保修期满后一个月内一次付清（扣除保修期间发生的由甲方代付的保修费用）。

5、乙方依本合同约定承担的超限额耗费材料费用、违约金、罚款及其他费用以及甲方垫付代付的各种费用，甲方有权在支付上述款项时扣除。

十、工程保修

1、本工程质保期为贰年，从工程通过建设单位竣工验收合格之日算起。

2、保修期内发生的修理，由甲方书面通知或电话通知，乙方必须在8小时内答复并在24小时内赶赴现场处理，否则，甲方能够另请第三方处理，由此发生的费用从保修金中扣除。

3、保修范畴：

在正常使用期间凡因制作安装质量所造成的缺陷，均属乙方保修范畴。

4、因乙方缘故致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

十一、签证

1、下列情形下能够签证：

①、因甲方缘故造成返工返修的；②、合同外增加工作量的单项签证超过500元的；③、因非乙方的工程缘故导致集体连续7日以上窝工，窝工按30元/工日运算；④因甲方缘故造成工程一个月内累计7天返工，返工按50元/工日运算。

2、乙方提交的签证单应具备以下内容：

（1）、签证事实发生、完成及签证的时刻；

（2）、造成签证的事实；

（3）、签证事实及完成情形简述；

（4）、涉及经济数量和详细的运算式；

（5）、甲方施工员、主管项目副经理、项目经理、生产部负责人、公司现场专职质安人员其中四人以上签字证明，并经商务经理审核。

乙方须在上述内容发生三日内提供签证依据递交甲方进行签字认可，否则最终结算时不予以认可。

上述内容不清晰、不齐全的签证单，甲方有权拒绝签证。

3、任何签证均应幸免以点工或台班运算，如确需以点工或台班运算，则乙方签证单必须讲明工人每日起止工作时刻及人数和机械设备运转时刻及数量，否则甲方不予签证。

十二、违约责任

1、任何一方不能全面履行合同均属违约，因违约造成的责任和经济缺失概由违约方承担。

2、本合同其他条款约定违约责任的，按照其约定。

十三、争议解决

1、因本合同在执行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成，由甲方住宅地人民法院管辖。

十四、合同修改

1、甲乙双方在签署本合同时，均被视为已对本合同和附件的内容有充分及全明的懂得，同时只有经双方代表签署的书面文件方能予以修改。

2、本合同附件与合同有同等法律效力，合同一经签订，单方不得无故中途毁约、修改及提出不符合本合同精神的要求。

十五、其他约定

1、甲方《劳务人工工资发放规定》、乙方签字盖章的劳务人员名单作为合同附件。

2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章，乙方交纳担保金后合同生效。

甲方：

　　　　　　　乙方：

地址：

地址：

开户银行：

　　　　　　　　开户银行：

帐号：

　　　　　　　　帐号：

邮政编码：

邮政编码：

附件一

劳务工人工资发放规定

一、单项工程开工前，合约、项目治理、项目部对劳务队的综合素养进行考评，按照综合考评结果择优选用。

二、对劳务队的考评包括承包人素养、劳务人员从业资格、劳务队伍装备状况完成同类工程质量情形等，具体要求如下：

1、承包人素养：

要求具有经济实力，从事本行业时刻、所承接过的工程证明资料、证明人。

2、从业资格：

专门工种的上岗证（电焊工、电工、油漆工、注胶工）且应具备所承接项目的最少数，（由项目部按照项目大小、内容来确定专门工种的最少人数）。

3、机、设备装备状况：

从事加工、安装所具备的设备、机具的数量、质量及已使用过的年限。

（按照项目规模、施工的具体内容由项目部确定最低数量要求）。

三、劳务施工承包人须按照工程额大小向公司交纳一定数量的风险抵押金、按工程合同造价5﹪～10﹪交纳，但至少许多于壹万元整（10000.00）。

四、劳务施工承包人不得将工程再次分包，一经发觉将无条件终止合同，并处以合同总价10%的罚款，由此造成的有关责任和经济缺失由承包人承担。

五、工程开工或施工队伍进入现场后二天内须将施工工人名单身份证复印件、无名指指纹指纹印留在复印件上和工资标准交由项目部以便工资发放与治理（见附表）。

六、劳务对人工工资发放方法：

1、人工工资发放原则上由承包人造表，项目部直截了当发放。

如该劳务队都办理了银行卡（建行卡），可由财务直截了当打入个人帐户。

2、劳务工人在领取工资时必须凭本人身份证原件领取，签名时应注明“本月工资已全部领齐”或“本工程工资已全部领齐”字句，并印上手印。

3、承包人领取月进度款（发放完人工工资后所剩余款）的70﹪，所剩余的30﹪每月累计到工程竣工验收后一次性支付。

七、以上条款具体讲明权归公司项目治理部。

工资发放表

工程名称：

编号：

分包队伍名称：

工人姓名：

序号

时刻

工资（元/日）

天数

小计

签名

日期

附件二

劳务队人员名单

工程名称：

分包队伍名称：

编号：

序号

姓名

出生年月

身份证号码

职务或

岗位

备注

1

承包人

2

3