劳务分包合同解除协议书.docx

劳务分包合同解除协议书.docx

《劳务分包合同解除协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务分包合同解除协议书.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

劳务分包合同解除协议书

劳务分包合同解除协议书

篇一：

解除劳务分包合同协议

解除合同协议书

甲方：

XXX工程有限公司

乙方：

XXX劳务有限责任公司

鉴于：

１、20XX年月日，甲乙双方签订了XXX装修工程《建设工程施工劳务分包合同》。

２、由于甲乙双方就工人单价问题无法达成一致，现双方协商一致同意解除《建设工程施工劳务分包合同》。

现经甲、乙双方友好协商，就解除《建设工程施工劳务分包合同》达成如下协议：

一、双方一致同意自本协议签订之日起《建设工程施工劳务分包合同》解除。

二、《建设工程施工劳务分包合同》履行过程中，甲方没有拖欠任何应向乙方支付的款项及费用，未发生农民工工资拖欠行为。

三、《建设工程施工劳务分包合同》解除后，甲、乙双方互不承担任何违约、赔偿、补偿责任。

四、本协议一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

（盖章）（盖章）

委托代理人：

委托代理人：

年月日年月日

篇二：

劳务承包合同解除协议

篇一：

解除劳务分包合同协议

解除合同协议书

甲方：

xxx工程有限公司

乙方：

xxx劳务有限责任公司

鉴于：

１、20XX年月日，甲乙双方签订了xxx装修工程《建设工程施工劳务分包合同》。

２、由于甲乙双方就工人单价问题无法达成一致，现双方协商一致同意解除《建设工程施工劳务分包合同》。

现经甲、乙双方友好协商，就解除《建设工程施工劳务分包合同》达成如下协议：

一、双方一致同意自本协议签订之日起《建设工程施工劳务分包合同》解除。

二、《建设工程施工劳务分包合同》履行过程中，甲方没有拖欠任何应向乙方支付的款项及费用，未发生农民工工资拖欠行为。

三、《建设工程施工劳务分包合同》解除后，甲、乙双

方互不承担任何违约、赔偿、补偿责任。

四、本协议一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

（盖章）（盖章）

委托代理人：

委托代理人：

年月日年月日篇二：

某劳务队承包合同解除与出场结算协议_secret

****劳务队承包合同解除与出场结

算协议

发包单位：

承包单位：

根据发、承包双方的努力合作，现已将上庭苑1-2#栋承包范围内的砼主体工作全部完毕，因各自单位的工作需要，就原承包合同关系予以解除，并就合同解除前后工作与结算事宜特签定如下协议条款。

一、劳务承包合同解除关系与其他事项

1、经双方确定将二零零六年十月三十一日签定的工程承包施工合同书于二零零七年九月二十日正式终止。

终止后与原合同单位和个人无任何合同关系。

2、在二零零七年九月二十日以前从事上庭苑项目施工的各分项班组的工资结算工作承包人必须遵守劳务承包合

同支付规定。

并在发包人于二零零七年九月二十日签字宣布合同终止后二天内与各分项班组算清工资应付数额与结欠金额并在发包人与承包人结付工资尾款时由承包人通知所有参加上庭苑项目施工的班组一同在场领款发放，切实做到专款专用，确保本项目的工资一分不欠。

3、承包人在与发包人结清上庭苑项目工资时，必须组织参加该项目的各分项承包班组到场说明合同解除理由，并经各班组在结算单上签字认可后，发包人方可发放结算余额，但承包人和各项承包班组在本协议书上签字后，应将该做未完的工作按发包人要求如期完成，并无任何理由再向发包人追加任何费用。

二、出场结算范围与结算方案：

1、凡属原承包合同范围中的施工内容均按二零零七年九月二十日以前已做未完或已包未完工程（除1、2#栋屋顶以上构架、楼梯间、电梯机房等砼浇捣与拆模及拆模后的所有材料清运装车外）部分，均属一次性终止合同承包关系，直接由发包人另行安排。

2、结算方案：

a、承包人应收部分金额

1、○按原合同扣减水电工资13元/㎡和扣减屋顶以下各分项班组应做未完协定金额壹拾万

元整后，其工资计算方法为下式：

1、2#栋建筑面积共

计40282㎡，单价按123元/㎡，其计价金额列式40282×123=4954686元。

2、合同以外签证单据共壹拾伍分，金额为元具体详○

签证附件。

3、○一栋西头基础及二栋整栋基础因图纸变更，协商补偿劳务工资及机械费用共壹拾陆万元整。

1+○2+○3**劳务队应收部分金额共=○

伍万玖千玖百三拾七元伍角）

b、发包人应扣部分金额

1、扣回承包人已支金额。

○

2、扣回1、2#栋屋顶以下应做未完协商款100000元。

○3、扣回施红卫植筋工资8755元。

○

4、扣回承包人在发包人仓库领料款___________元，详双方认○

可证明。

5、扣回施工中业主、监理、项目部等罚款____________元。

发○

12345包人扣回部分金额共=○+○+○+○+○

=_____________________________元。

收支两抵，发包人还应付给承包人____________________________元。

三、其它：

1、塔吊班组、水电班组、架工班组所有借支由各班组

签字认可后，由承包人提供给发包人，所有参于上庭苑分项施工的班组合同承包人必须提供给发包人。

2、本协议由发包人、劳务公司签字、盖章，承包人、各劳务班组共同签字生效，以上各方签字后，承包人所有债务及责任均与发包人无关。

发包人签字（盖章）：

劳务公司签字（盖章）：

承包人签字：

劳务班组签字：

20XX年9月20日篇三：

劳务服务承包合同

劳务服务承包合同

男方：

中国工商银行股份有限公司庆阳分行乙方：

甘肃省庆阳市庆达石油技术服务有限公司甲方：

中国工商银行股份有限公司庆阳分行

单位地址：

庆阳市西峰区西大街23号

联系电话：

0934——8271233

负责人：

许国军

乙方：

甘肃省庆阳市庆达石油技术服务有限公司

单位地址：

庆阳市西峰区长庆大道40号

联系电话：

0934——8613312

法定代表人：

闫惠荣

第一章总则

第一条为了保障甲方后勤劳务服务工作，乙方为甲方提供后勤劳务保障的有偿服务。

根据《中华人民共和国劳动

合同法》等法律、法规的规定，明确双方的权利义务和责任，经甲乙双方平等协商，达成以下劳务服务承包合同：

第二章承包合同内容

第二条乙方有偿为甲方提供后勤劳务服务（包括甲方县支行及点的后勤劳务服务）。

第三条为甲方提供劳务服务的范围及内容。

（一）负责提供甲方业务及公务所需用车驾驶劳务服务。

（二）负责提供甲方所需门卫、清洁卫生劳务服务。

（三）负责提供甲方所需炊事劳务服务。

（四）负责提供甲方所需业务凭证传递劳务服务。

（五）负责提供甲方所需电能线路维护及勤杂工劳务服务。

（六）负责提供甲方所需其他后勤保障的劳务服务。

第三章服务费用和结算方式

第四条劳务承包费用标准

根据甲方后勤服务所需劳务人员及工作量，甲方每年支付给乙方劳务服务承包费（以实际结算为准，详见甲方提供的费用清单），劳务服务承包费用含：

劳务人员工资、单位承担的养老、失业、医疗和工伤保险金【按实际数计算】、乙方的服务管理费【管理费每人每月按100元计算】。

工伤保险金每年初一次性甲方给乙方付清，新增人员甲方给乙方一次性支付劳务中介费每人100元。

第五条支付方式

（一）乙方在每月的10日前（节假日顺延）将按月收取服务承包费用的税务发票提供给甲方，甲方收到发票和费用清单后，在10日之内将当月的服务承包费用全额支付给乙方（节假日顺延）。

（二）甲方给乙方支付的服务承包费以转账方式划入乙方帐户。

（三）本承包合同签定生效后，甲方从20XX年1月份起按合同规定和要求给乙方支付服务承包费用。

第四章乙方的承诺与保证

第六条乙方向甲方作出如下承诺和保证：

（一）乙方的组织机构是依法设立和具有法人资格的实体，能够独立承担民事和相关法律责任。

（二）具有合法有效的经营许可证和有关部门及签证机关批准从事劳务的资质证明文件。

（三）乙方具备与承担劳务服务相关责任的资质和赔付能力。

第五章双方的权利义务和责任

第七条甲方的权利义务：

（一）有权对乙方提供的劳务服务工作进行检查和监督，随时向乙方通报服务情况及存在的问题，提出改进服务的意见。

对提供服务的劳务人员进行管理和年度约束，若发现有不称职人员或违反约定服务事项的，有权要求乙方予以整改

或退回不称职劳务人员。

（二）为进行后勤服务的劳务工提供安全生产和工作的场所（不含食宿在内），提供必要的劳动工具和劳动保护用品（退出服务时完好归还工具），维护和保障劳务工的合法权益。

（三）按照本服务协议的约定，按时足额给乙方支付后勤服务承包费用。

第八条乙方的权利义务：

（一）乙方对危及劳务人员生命安全、身体健康的工作环境和条件，有权向甲方提出整改意见和建议，并要求甲方立即纠正。

（二）乙方的劳务人员对甲方违反安全要求和规定的指挥及强令冒险作业，劳务工有权拒绝执行和向乙方反应情况，乙方有权向甲方提出纠改意见，甲方不进行纠改的，乙方可向有关部门反应情况，直至终结合同。

（三）乙方的劳务人员因工作不负责任或违规操作给甲方造成经济损失的，劳务工当事人要负责经济赔偿责任，乙方协助处理。

造成严重不良社会影响的，甲方有权退回劳务工和要求劳务工给予相应赔偿。

（四）乙方按照《劳动合同法》等有关法律、法规的规定要求与指派到甲方服务的劳务人员签订《劳动合同》，建立劳动雇佣关系，全面负责协调与劳务工的劳动争议，依

法维护甲方和

劳务人员的合法权益。

（五）劳务工在甲方提供的岗位工作期间发生伤、病、残、亡等事故的处理，由乙方与甲方参照《劳动法》、《工伤保险条例》及社会医疗保险等有关规定协商妥善处理。

（六）乙方要给在甲方提供服务工作的劳务人员缴纳养老、失业、医疗、工伤等社会保险金（向甲方提供缴纳凭证复印件）。

（七）乙方指派的劳务人员要爱护甲方提供的劳动工具和工作所需的设备，按规定对劳动工具和设备进行保养维护，对因不爱惜和违规操作造成财产损失的，由劳务工当事人负责赔偿经济损失。

第九条甲乙双方的责任

（一）劳务工在甲方服务期间发生严重违反规章制度或者有违法行为和问题的，甲方有权随时将该劳务工退回乙方，对此甲方不承担任何违约责任。

（二）劳务工失职和违规操作造成身体伤残的，一切责任由劳务工自负。

（三）劳务工是与乙方签订劳动合同，建立劳动雇佣关系的，发生劳动争议后是劳务人员与乙方之间的争议，应由乙方全权负责处理，因劳动争议产生的所有费用由乙方和劳务工承包。

（四）劳务工在甲方上班工作期间因保护国家、集体财产和公民人身安全被受伤致残的，由甲乙方双方共同负责协调处理好有关事宜，由此而产生的费用由甲方承担。

（五）劳务工在甲方上班工作期间无失职和违规操作行为而发生意外事故被受伤致残的，由乙方出面按《工伤保险条例》等有关规定全权负责协调处理相关事宜，甲方积极配合。

（六）劳务工在岗位工作期间以外发生的伤亡事故，均由劳务工自负，与甲乙双方无关。

（七）甲方应按约定时间足额支付乙方劳务服务承包费用，如逾期未支付劳务服务费用的，从逾期之日起按当月支付劳务服

篇三：

劳务分包协议书范本

班组承包协议

发包人：

（以下简称甲方）

承包人：

（以下简称乙方）

为加快工程进度，提高工程质量，加强核算管理，进一部完善和落实内部承包责任制。

遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方订立如下协议条款，共同遵照执行：

1、工程概况及分包工作内容

工程名称：

工程地点：

分包工作内容：

分项工程及安全、文明施工劳务作业操作全过程，具体见本协议补充条款。

2、工作期限

计划开始工作日期：

。

计划结束工作日期：

。

3、质量标准

工程质量：

按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工及验收规范》和《建

筑工程质量评定标准》，本工程必须达到结构“杯”（金杯）。

4、施工资料

甲方应在工作开工天前，向乙方提供施工图纸及相关修改、会审资料套。

5、甲方义务

组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项

工作。

除非本协议另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用：

（1）向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：

乙方承担

保护责任；

（2）向乙方提供下列生产、生活临时设施：

宿舍、食堂、办公室、厕所，其交验要求

与保护责任为：

乙方承担保护及清洁责任。

制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划，实施对工程质量、工期、安全

生产、文明施工、计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。

负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、进行图纸会审，统一安排技术档案资料

的收集整理及交工验收。

统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施

工场地。

按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安

全设施保证施工需要。

负责与总包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

6、乙方义务

对本协议范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工

作，确保有效的施工人员；未经甲方授权或允许，不得擅自与总包人及有关部门建立工作联

系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。

乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前提交下月施工计划，有阶段工

期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，并完成上述阶段、时

段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。

严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工。

确保工程质量达到约定的标准；投入足够的人力、物力，保证工期；加强现场管理，严格执

行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承

担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种

罚款。

自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保

管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况，与现场其他单位协调配合。

按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的

管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。

做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因

乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。

乙方须无条件执行甲方安排的在乙方承包范围内的所有施工任务，服从甲方工程师

的指令，不得以任何理由拒绝，否则将视乙方违约，甲方有权从乙方结算款中扣除5%的违

约金。

除另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责；乙方应承担并履行总包合

同约定的与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

7、安全施工与检查

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接

受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

乙方

应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

由于乙方安全措施不力

造成事故的责任和因此而发生的一切费用，由乙方承担。

乙方须服从甲方管理，严格执行北京市《文明、安全施工管理暂行规定》，确保“北

京市安全、文明工地”。

8、工伤事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应立即上报甲方，并由甲方按有关规定上报有关部

门同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

按有关规定，甲乙双方应分清责任，由

事故责任方承担相应的责任。

对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

9、保险

甲方负责为租赁或提供给乙方使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。

乙方必须为进入本工地的所有职工办理意外伤害等各类保险，其费用自理。

乙方自

行投保的范围（内容）为：

按相关规定办理。

保险事故发生时，双方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

10、材料、设备供应

乙方应在接到图纸后5天内，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划；经确认

后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时

交付；如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。

乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、机械、设备。

因保管不善发生丢失、

损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

11、劳务报酬

地下部分：

单价为：

元/立方米（按乙方完成工作量计算）。

地上部分：

。

乙方自负盈亏，独立核算，不论各项费用市场价格如何发生变化，以上单价结算时均不

调整。

12、工时及工程量的确认

采用按确定的工时计算劳务报酬的，由乙方每日将提

供劳务人数报甲方，由甲方

确认。

采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由乙方按月（或旬、日）将完成的工程量报

甲方，由甲方确认。

对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程

量，甲方不予计量。

13、变更

施工中如发生对原工作内容进行变更，乙方必须按照变更通知及有关要求，快速

进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减协议中约定的工程量；

（3）改变有关的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致劳务报酬的变化由双方根据具体情况商量签证事宜。

施工中乙方不得对原工程设计进行变更。

因乙方自身原因导致的工程变更，乙方

无权要求追加劳务报酬；因乙方擅自变更设计而发生的一切费用和由此导致的甲方损失均

由乙方全额承担。

14、施工配合、验收

甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方必须按甲方的指令予以配

合。

乙方确保所完成工程的质量应符合本合同约定的质量标准。

乙方施工完毕应向甲

方提交完工报告，通知甲方验收；隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量

不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

15、劳务报酬最终支付

详见本协议补充条款。

16、违约

若因乙方原因不能按期完成地下室结构施工的，每延期一天，应向甲方支付3000

元的违约金；若因乙方原因不能按期主体结构封顶的，每延期一天，应向甲方支付8000元

的违约金。

乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，乙方应向甲方支付结算值的10%违

约金。

乙方不履行或不按约定履行协议义务时，应向甲方支

付违约金20XX0元，乙方尚

应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

如甲方未按照本协议履行责任,乙方应予以提醒,甲方应在乙方提醒后7日内履

行责任或给予解释。

否则,甲方应给予乙方合理的补偿。

一方违约后，另一方要求违约方继续履行协议时，违约方承担上述违约责任后仍

应继续履行协议。

17、争议

双方在履行协议时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方

不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第2种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向北京仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行协议，保持工作连续，保护

好已完工作成果：

（1）单方违约导致协议的确已无法履行，双方协商终止协议；

（2）调解要求停止协议工作，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止协议工作；

（4）法院要求停止协议工作。

18、禁止转包或再分包

乙方不得将本协议项下的劳务作业转包或再分包给他人。

否则，乙方将无条件接受甲方

的经济处罚并依法承担一切责任。

19、不可抗力

本协议中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅

速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

甲方项目经理认为乙方应当暂停工

作，乙方应暂停工作。

不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和

损失情况，及预计清理和修复的费用。

不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目

经理通报一次受害情况。

不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复

费用的正式报告和有关资料。

因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用

于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担；

（2）双方的人员伤亡各自负责，并承担相应费用；

（3）乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；

（4）甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担；

（5）延误的工作时间相应顺延。

20、文物和地下障碍物

在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值

的物品时，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方项目经理，甲方项目经

理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，双方按文物管理部门的要求采取

妥善保护措施。

如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相

应责任。

劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲

方项目经理，同时提出处置方案，甲方项目经理收到处

置方案后24小时内予以认可或提出

修正方案，所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置。

2l、协议解除

如在乙方没有完全履行本协议义务之前，总包合同终止，甲方应通知乙方终止本

协议,乙方接到通知后尽快撤离现场。

如因不可抗力致使本协议无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建

或缓建，致使协议无法履行的，双方可以解除协议。

协议解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按

甲方要求撤出施工场地。

有过错的一方应当赔偿因协议解除给对方造成的损失。

22、协议终止

双方履行完协议全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并

经有关部门验收合格后，本协议即告终止。

23、协议份数

本协议一式肆份，双方各执贰份,具有同等效