整理第八章投标文件格式.docx
- 文档编号:5208170
- 上传时间:2022-12-13
- 格式:DOCX
- 页数:19
- 大小:25.29KB
整理第八章投标文件格式.docx
《整理第八章投标文件格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《整理第八章投标文件格式.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
整理第八章投标文件格式
第八章投标文件格式
第一个信封商务及技术文件格式
吕田镇小杉村新联桥扩宽工程、吕田镇小杉村社道扩宽工程、莲麻村丙石社至中一社村道建设工程施工招标
投标文件
(商务及技术文件)
投标人:
(盖单位章)
年月日
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明及授权委托书
三、投标保证金
四、施工组织设计承诺书
五、项目管理机构
六、资格审查资料
七、承诺函
八、其它材料
一、投标函及投标函附录
(一)投标函
(招标人名称):
1.我方已仔细研究了(项目名称)施工招标文件的全部内容(含补遗书第号至第号),在考察工程现场后,愿意以工期日历天,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到。
2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.随同本投标函提交投标保证金一份,金额为人民币(大写)元(¥)。
4.如我方中标:
(1)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5.我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6.在合同协议书正式签署生效之前,本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件,对双方具有约束力。
7.(其他补充说明)。
投标人:
(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字)
地址:
网址:
电话:
传真:
邮政编码:
年月日
(二)投标函附录
序号
条款名称
合同条目号
约定内容
备注
1
缺陷责任期
1.1.4.5
自实际交工日期起计算2年
2
逾期交工违约金
11.5
1000元/天
3
逾期交工违约金限额
11.5
10%签约合同价
4
提前交工的奖金
11.6
0元/天
5
提前交工的奖金限额
11.6
0%签约合同价
6
价格调整的差额计算
16.1.1
不做调价
7
开工预付款金额
17.2.1
安全生产费用的30%
8
材料、设备预付款
17.2.1
主要材料、设备单据所列费用的0%
9
进度付款证书最低限额
17.3.3
(1)
10%签约合同价
10
逾期付款违约金的利率
17.3.3
(2)
0‰/天
11
质量保证金百分比
17.4.1
月支付额的0%
13
质量保证金限额
17.4.1
5%合同价格,若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级,发包人给予0%合同价格质量保证金的优惠,并在交工验收时向承包人返还质量保证金优惠的金额
14
保修期
19.7
自实际交工日期起计算2年
投标人:
(盖单位章)
投标文件签署人签名:
二、法定代表人身份证明及授权委托书
(一)法定代表人身份证明
投标人名称:
单位性质:
地址:
成立时间:
年月日
经营期限:
姓名:
(法定代表人亲笔签名)性别:
年龄:
职务:
系(投标人名称)的法定代表人。
特此证明。
投标人:
(盖单位章)
年月日
注:
法定代表人的签字必须是亲笔签名,不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替;
(二)授权委托书
本人(姓名)系(投标人名称)的法定代表人,现委托(姓名)为我方代理人。
代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改(项目名称)施工投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。
委托期限:
。
代理人无转委托权。
附:
法定代表人及委托人身份证复印件
申请人:
(盖单位章)
法定代表人:
(签字)
身份证号码:
委托代理人:
(签字)
身份证号码:
年月日
注:
1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名,不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替;
2.授权委托书后应附有公证机关加具的加盖钢印、单位章并盖有公正员签名章的公证书,钢印应清晰可辨,同时需公证内容完全满足招标文件规定;
3.公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后。
三、投标保证金
投标保证金可采用银行电汇、银行保函。
若采用银行电汇办理投标保证金,投标人应在此提供附有交易中心确认过的缴款证明(投标人可登陆交易中心网站投标人投标保证金管理界面打印缴款证明,并送交易中心财务部确认)的彩色复印件或彩色扫描件。
若采用银行保函,银行保函复印件装订在投标文件正本中,银行保函原件单独密封与投标文件一起递交,格式如下:
投标银行保函格式
(招标人名称):
鉴于(投标人名称)(以下称“投标人”)于年月日参加吕田镇小杉村新联桥扩宽工程、吕田镇小杉村社道扩宽工程、莲麻村丙石社至中一社村道建设工程施工的投标,(担保人名称,以下简称“我方”)无条件地、不可撤销地保证:
投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的,或者投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正,或者投标人提交了虚假资料,或者投标人在收到中标通知书未按招标文件规定提交履约担保或拒绝签订合同协议书的,我方承担保证责任。
收到你方书面通知后,在7天内无条件向你方支付人民币(大写)元。
本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。
要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。
你方延长投标有效期的决定,应通知我方。
担保人名称:
(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字)
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
年月日
本保函格式只作为参考,投标人可根据当地银行及相关规定的格式填写,但主要内容须与本保函内容原则上保持一致。
四、施工组织设计承诺书
1.投标人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精练、内容具有针对性,总体控制在30000字以内):
(l)总体施工组织布置及规划
(2)主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施)
(3)工期保证体系及保证措施
(4)工程质量管理体系及保证措施
(5)安全生产管理体系及保证措施
(6)环境保护、水土保持保证体系及保证措施
(7)文明施工、文物保护保证体系及保证措施
(8)项目风险预测与防范,事故应急预案
(9)其他应说明的事项
2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求详见《范本》。
附表一施工总体计划表
附表二分项工程进度率计划(斜率图)
附表三工程管理曲线
附表四分项工程生产率和施工周期表
附表五施工总平面图
附表六劳动力计划表
附表七临时占地计划表
附表八外供电力需求计划表
附表九合同用款估算表
注:
因为本招标文件(双信封合理标价法)规定施工组织设计的分值为0,故此篇内容投标人投标时可不提供,但须在此进行承诺,格式如下:
致招标人:
(招标人全称)
我单位在吕田镇小杉村新联桥扩宽工程、吕田镇小杉村社道扩宽工程、莲麻村丙石社至中一社村道建设工程施工招标的招标中,若我方被确定为中标人后,我方将在收到中标通知书后7天内按要求提交详细的施工组织设计建议书。
特此承诺
投标人(单位全称):
投标人的法定代表人或其委托代理人签名:
201×年××月××日
五、项目管理机构
拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示
说明
六、资格审查资料
(一)投标人基本情况表
投标人名称
注册地址
邮政编码
联系方式
联系人
电话
传真
电子邮件
法定代表人
姓名
技术职称
电话
技术负责人
姓名
技术职称
电话
成立时间
员工总人数:
企业资质等级
其中
项目经理
营业执照号
高级职称人员
注册资金
中级职称人员
基本账户开户银行
初级职称人员
基本账户账号
技工
经营范围
资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况
备注
注:
1、在本表后附企业法人营业执照副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、施工资质证书副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、安全生产许可证副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、基本账户开户许可证的复印件(并加盖单位章)、投标人提供在“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页屏幕打印资料并加盖单位章。
∙投标人必须如实填写资产构成情况和关联企业及存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位、或母子公司的情况,如调查核实未如实填写的,按提供虚假材料对待。
∙投标人应确保上述信息的准确性和真实性,联系电话必须准确有效。
∙上述信息如经调查核实未如实填写的,按提供虚假材料对待。
(二)投标人企业组织结构框图
以框图方式表示。
说明
(三)拟委任的项目经理和项目总工汇总表
姓名
年龄
拟在本项目中
担任的职务
技术职称
建造师类别及注册证书号
工作年限
类似施工经验年限
(四)拟委任的项目经理和项目总工资历表
姓名
年龄
专业
职称
公司单位
职务
拟在本标段
工程担任职务
毕业学校
年月毕业于学校专业,学制年
经历
年~
年
参加过的工程项目名称
担任何职
发包人及
联系电话
获奖情况
目前任职
项目状况
项目名称
担任职位
可以调离日期
备注
注:
1、本表主要人员的信息来源于“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的人员信息,能体现投标人须知前附录5或者资格审查办法评分标准所提出的各项指标进行描述,如果网上数据不足以反映出人员全部信息指标内容,审查时将不予认定。
2、本表需附以下证明材料:
(1)管理系统的网页屏幕打印资料;
(2)分项明细表网页屏幕打印资料;上述证明材料中应明确本项目资格审查所需的人员信息内容,如因过于简略,将导致投标人不满足资格审查要求。
请投标人高度重视资料的申报工作,在递交投标文件前完善网上信息。
(五)主要人员表
姓名
年龄
学历
职称
职务
拟在本合同任职
毕业学校
年毕业于学校专业
主要工作经历
时间
参加过的类似项目
担任职务
发包人及联系电话
注:
1、专职安全员的身份证、安全培训考核合格证、学历证的复印件;主要人员的身份证、相关岗位资格证、技术职称资格证书、学历证的复印件。
(六)近年财务状况表
财务状况表
项目或指标
单位
年
年
年
一、注册资金
万元
二、净资产
万元
三、总资产
万元
四、固定资产
万元
五、流动资产
万元
六、流动负债
万元
七、负债合计
万元
八、营业收入
万元
九、净利润
万元
十、现金流量净额
万元
十一、主要财务指标
1.净资产收益率
%
2.总资产报酬
%
3.主营业务利润率
%
4.资产负债率
%
5、流动比率
%
6、速动比率
%
注:
1、本表后应附近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。
2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。
3、以联合体形式申请资格预审的,联合体各成员应分别填写。
(七)近年完成的类似项目汇总表
项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
合同价格
开工日期
交工日期
承担的工作
工程质量
项目经理
项目总工
总监理工程师及电话
项目描述
备注
注:
1、每张表格只填写一个项目,并标明序号,
2、业绩信息来源于“全国公路建设市场信用信息管理系统”中经交通运输主管部门填写或审核的业绩信息为准,能体现投标人前附录3或者资格审查办法标准所提出的业绩各项指标进行描述,如果网上数据不足以反映出全部业绩指标内容,业绩审查时将不予认定该项目。
3、本表需要附以下证明材料:
(1)汇总表(黑色或者绿色部分)网页屏幕打印资料;
(2)分项明细表网页屏幕打印资料;上述证明材料中应明确本项目资格审查所需的工程内容(例如公路等级、里程长度或者里程桩号、中标和签署合同及交(竣)工时间)等方面,避免可能会因过于简略而导致投标人不满足资格审查要求。
请投标人高度重视资料的申报工作,在递交投标文件前完善网上信息。
4、如近年来,投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时,应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
(八)近年发生的诉讼及仲裁情况
项目
投标人情况说明
注:
本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
∙承诺函
(招标人名称):
我方参加了(项目名称)标段施工投标,若我方中标,我方在此承诺:
若本项目资格预审文件或招标文件未要求我方在资格预审申请文件或投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备,在招标人向我方发出中标通知书之前,我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备,在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。
若我方已按本项目资格预审文件或招标文件要求我方在资格预审申请文件或投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备,我方将严格按照在资格预审申请文件或投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进行施工,且不进行更换。
如我方违背了上述承诺,本项目招标人有权取消我方的中标资格,并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门,作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
投标人:
(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字)
年月日
八、其他材料
1、提供最新年度广东省公路工程从业单位信用评价等级(若有),并标识单位所在位置;初次进入且无广东省最新年度信用评价等级的,但在最新一年度的全国综合评价结果为C级或D级的,提供最新一年度的全国综合评价结果单位查询所在页;如上一年度有信用评价而最新年度在广东省无信用等级的需提供上一年度有信用评价(若有),并标识单位所在位置。
2、投标人应提供由检察机关出具的近三年关于“企业、企业法定代表人、拟投入本项目的项目经理、项目总工(均含备选)”是否有行贿犯罪而被人民法院判决、裁定生效行为的查询记录证明原件。
3、投标人认为需要的其它内容。
第二个信封报价文件格式
吕田镇小杉村新联桥扩宽工程、吕田镇小杉村社道扩宽工程、莲麻村丙石社至中一社村道建设工程施工招标
投标文件
(报价文件)
投标人:
(盖单位章)
年月日
一、报价函;
二、已标价工程量清单及说明;
一、报价函
(招标人名称):
∙我方已仔细研究了(项目名称)标段施工招标文件的全部内容(含补遗书第号至第号),在考察工程现场后,愿意以人民币(大写)元(¥ )的投标总报价(或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额),工期日历天,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到。
2.(其他补充说明)。
投标人:
(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字)
地址:
网址:
电话:
传真:
邮政编码:
年月日
∙已标价工程量清单
1.工程量清单说明
1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。
约定计量规则中没有的子目,其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。
计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、公路工程专用合同条款、项目专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量,仅作为投标报价的共同基础,不能作为最终结算与支付的依据。
实际支付应按实际完成的工程量,由承包人按技术规范规定的计量方法,以监理人认可的尺寸、断面计量,按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额;或者,根据具体情况,按合同条款第15.4款的规定,由监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的,因此,工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5对作业和材料的一般说明或规定,未重复写入工程量清单内,在给工程量清单子子目标价前,应参阅第七章“技术规范”的有关部分。
1.6工程量清单中所列工程量的变动,丝毫不会降低或影响合同条款的效力,也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料,不是工程量清单的外延。
当图纸与工程量清单所列数量不一致时,以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2.投标报价说明
2.1工程量清单中的每一个子目须填入单价或价格,且只允许有一个报价。
2.2除非合同另有规定,工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险(建筑工程一切险和第三方责任险除外)、税费、利润等费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目,其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中,承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目,但不能得到结算与支付。
2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中,未列子目不予计量的工作,其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5承包人对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用,已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
2.6工程量清单中各项金额均以人民币(元)结算。
2.7暂列金额(不含计日工总额)的数量及拟用子目的说明:
无。
2.8暂估价的数量及拟用子目的说明:
无
3.计日工说明
无
4.其他说明
4.1总则部分说明
(1)建筑工程一切险及第三方责任险的保险费率按4.5‰计取,投保金额为工程量清单第100章(不含安全生产费、建筑工程一切险及第三方责任险的保险费)至900章的合计金额。
工程量清单第100章内列有上述保险费的支付子目,投标人根据上述保险费率计算出保险费,填入工程量清单。
除上述建筑工程一切险及第三方责任险以外,所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付,不在报价中单列。
(2)清单子目“102-3安全生产费用”为发包人公布的固定金额,其下的清单子目102-3-1~102-3-9的各项费用由投标人根据项目实际情况报价,其各项费用总和等于发包人公布的安全生产费固定金额。
第102.13小节所发生的施工安全生产费用,应用于设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出;配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出;重大风险源和安全事故隐患评估、监控和整改支出;安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出;配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;安全生产宣传、教育、培训支出;安全生产试用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;安全设施及特种设备安装及维护支出;其他安全生产费用支出,不得挪作他用。
施工安全设施费及与此有关的一切作业经监理人,对工程安全生产情况审查批准后,以总额计量。
安全生产费用实行专款专用、专户核算,任何单位或个人不行挤占或挪用。
(3)交通管制经费由承包人按实际情况在工程量清单第100章中以总额计列。
其费用包括为完成工程项目所发生为实现道路管制与疏导的措施费、人员经费、协调管理费等一切费用,交通管制经费应专项使用,不得挪作他用。
(4)保险费(建筑工程一切险及第三方责任险除外)、税金(包含营业税、城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加等)、工程管理(包含竣工文件编制费、施工环保费等)临时设施、承包人驻地建设等费用包含在相关子目或费率之中,不在报价中单列。
4.2投标报价的所有单价取小数点后两位,所有合价和总价取整数。
1.工程量清单
5.1工程量清单表(另附)
×××××××××××××(项目名称)
课题验收鉴定专家签到表
序号
姓名
工作单位
专业
职称/职务
签到
1
2
3
4
5
年月日
整理丨尼克
本文档信息来自于网络,如您发现内容不准确或不完善,欢迎您联系我修正;如您发现内容涉嫌侵权,请与我们联系,我们将按照相关法律规定及时处理。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 整理 第八 投标 文件格式
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)