二级建造师《法律法规专题》必考题带答案与解析.docx
- 文档编号:5074621
- 上传时间:2022-12-13
- 格式:DOCX
- 页数:24
- 大小:35.61KB
二级建造师《法律法规专题》必考题带答案与解析.docx
《二级建造师《法律法规专题》必考题带答案与解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《二级建造师《法律法规专题》必考题带答案与解析.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
二级建造师《法律法规专题》必考题带答案与解析
2022年二级建造师《法律法规专题》必考题带答案与解析
姓名:
_____________年级:
____________学号:
______________
题型
选择题
填空题
解答题
判断题
计算题
附加题
总分
得分
评卷人
得分
1、[单选]根据《劳务派遣暂行规定》,被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害,关于申请工伤认定的说法,正确的是()
A、用工单位申请,劳务派遣单位协助
B、被派遣劳动者申请,劳务派遣单位协助
C、劳务派遣单位申请,用工单位协助
D、被派遣劳动者申请,劳动行政部门协助
参考答案:
C
试题解析:
被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的,劳务派遣单位应当依法申请工伤认定,用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作
2、[单选]投标有效期的起始时间是()时.
A、发售招标文件
B、投标截止
C、评标结束
D、发出中标通知书
参考答案:
B
试题解析:
投标有效期从提交投标文件的截止之日起算.考点:
开标
3、[单选]全国重点文物保护单位的建设控制地带,经省/自治区/直辖市人民政府批准,由省/自治区/直辖市人民政府的文物行政主管部门会同()划定并公布
A、文物保护单位
B、城乡建设主管部门
C、文物核定单位
D、城乡规划行政主管部门
参考答案:
D
试题解析:
原文是全国重点文物保护单位的建设控制地带,经省/自治区/直辖市人民政府批准,由省/自治区/直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布.故选项d正确
4、[单选]()是指发生诉讼之前,双方当事人互相协商达成协议,自行解决争执
A、诉讼前的和解
B、诉讼中的和解
C、执行中的和解
D、仲裁中的和解
参考答案:
A
试题解析:
诉讼前的和解是指发生诉讼之前,双方当事人互相协商达成协议,自行解决争执
5、[单选]建设单位2015年11月8日按照国务院规定批准了开工报告,由于一些原因无法按工期开工,并及时向批准机关报告了情况,则建设单位最迟可以()开工
A、2016年2月8日
B、2016年5月8日
C、2016年8月8日
D、2015年12月31日
参考答案:
B
试题解析:
对于实行开工报告制度的建设工程,《建筑法》规定,按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工或者中止施工的,应当及时向批准机关报告情况.因故不能按期开工超过6个月的,应当重新办理开工报告的批准手续.注意开工报告是6个月,2015年11月8日+6个月=2016年5月8日
6、[单选]仲裁最突出的特点是()
A、自愿性
B、专业性
C、独立性
D、保密性
参考答案:
A
试题解析:
自愿性是仲裁最突出的特点
7、[多选]根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工验收应当具备的条件有().
A、完成建设工程设计的各项内容
B、有完整的技术档案和施工管理资料
C、有工程使用的主要建筑材料,建筑构配件和设备的进场试验报告
D、有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件
E、有建设单位签发的工程保修书
参考答案:
BC
试题解析:
建设工程竣工验收的法定条件
A不完善,应是完成建设工程设计和合同约定的各项内容
8、[单选]根据《仲裁法》,合议仲裁庭作出仲裁裁决应当()
A、按照首席仲裁员的意见作出
B、按照多数仲裁员的意见作出
C、按照仲裁委员会主任的意见作出
D、按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出
参考答案:
B
试题解析:
裁决应当按照多数仲裁员的意见作出,少数仲裁员的不同意见可以记人笔录.仲裁庭无法形成多数意见时,按照首席仲裁员的意见作出
9、[单选]《文物保护法》规定,保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城市,由()核定公布为历史文化名城
A、国务院
B、省级人民政府文物行政主管部门
C、市级人民政府文物行政主管部门
D、县级人民政府文物行政主管部门
参考答案:
A
试题解析:
《文物保护法》规定,保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城市,由国务院核定公布为历史文化名城
10、[单选]《文物保护法》规定,在中华人民共和国境内,不受国家保护的是()
A、历史上各时代珍贵的艺术品/工艺美术品
B、历史上各时代重要的文献资料以及具有历史/艺术/科学价值的手稿和图书资料等
C、反映历史上各时代/各民族社会制度/社会生产/社会生活的代表性实物
D、没有历史/艺术/科学价值的古文化遗址
参考答案:
D
试题解析:
具有历史/艺术/科学价值的古文化遗址/古墓葬/古建筑/石窟寺和石刻/壁画
11、[单选]《合同法》规定,债权人转让权利的,应当()债务人.未经通知,该转让对债务人()
A、通知/不发生效力
B、获得同意/不发生效力
C、通知/发生效力
D、获得同意/发生效力
参考答案:
A
试题解析:
《合同法》规定,债权人转让权利的,应当通知债务人.未经通知,该转让对债务人不发生效力
12、[单选]以下关于未成年工的特殊劳动保护的说法,正确的是()
A、禁止安排未成年工从事3级体力劳动强度的劳动
B、禁止用人单位招收未满18周岁的未成年人
C、用人单位招收未成年工,应当向所在地县级以上劳动行政部门办理登记
D、未成年工的工作时间应当比正常劳动者减半
参考答案:
C
试题解析:
《劳动法》规定,禁止未成年工从事矿山井下/有毒有害/国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动.所以人错误;《劳动法》规定的未成年工年龄为年满16岁未满18岁,所以b选项错误;《劳动法》规定对未成年工实行缩短工作时间,但并未规定为正常工作时间的一半,所以d选项错误.《劳动法》规定用人单位招收未成年工,应当向所在地县级以上劳动行政部门办理登记,因此,答案c正确
13、[单选]关于施工合同特征的说法,错误的是().
A、施工合同是双务合同
B、施工合同是要式合同
C、施工合同客体是工程
D、施工合同是有偿合同
参考答案:
C
试题解析:
施工合同的客体要根据合同签订的内容来确定,可以是工程项目本身,也可以是劳务服务.此题选用排除法,根据施工合同的内容可以确定施工合同属双务合同/要式合同和有偿合同,故此题答案为c
14、[多选]根据《招标投标法实施条例》,下列投标人的行为中,属于弄虚作假行为的有()
A、使用伪造/变造的许可证件
B、投标人之间协商投标报价
C、不同投标人的投标文件相互混装
D、投标人之间约定部分投标人放弃中标
E、提供虚假的财务状况
参考答案:
AE
试题解析:
Ae是此类;bd属于投标人之间串通;c视为投标人之间串通
15、[单选]关于劳务派遣协议和劳动合同说法错误的是()
A、劳务派遣单位应当将劳务派遣协议的内容告知被派遣劳动者
B、劳务派遣单位不得克扣用工单位按照劳务派遣协议支付给被派遣劳动者的劳动报酬
C、劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用
D、用工单位可以和派遣单位协商,将连续用工期限分割订立数个短期劳务派遣协议
参考答案:
D
试题解析:
用工单位应当根据工作岗位的实际需要与劳务派遣单位确定派遣期限,不得将连续用工期限分割订立数个短期劳务派遣协议
16、[多选]工程监理单位的主要安全责任有().
A、采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线
B、组织抢救生产安全事故
C、审查专项施工方案
D、对施工安全事故隐患要求整改
E、及时报告生产安全事故
参考答案:
CD
试题解析:
依据《建设工程安全生产管理条例》,监理的安全生产责任主要包括:
(1)工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工企业整改;
(2)情况严重的,应当要求施工企业暂时停止施工,并及时报告建设单位;(3)施工企业拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告;(4)工程监理单位和监理工程师应当按照法律/法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全承担监理责任
17、[单选]根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()
A、超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为
B、工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为
C、委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为
D、将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为
参考答案:
D
试题解析:
A属于资质不良;b属于质量不良;c属于安全不良;d属于承揽业务不良
18、[单选]根据《招标投标法》,可以确定中标人的主体是()
A、经招标人授权的招标代理机构
B、建设行政主管部门
C、经招标人授权的评标委员会
D、招标投标有形市场
参考答案:
C
试题解析:
本题考查的是中标的法定要求.《招标投标法》规定,招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人.招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人
19、[单选]下列选项中,违反施工许可证制度的是()
A、农民张某自建一栋300平方米的2层住宅,未办理施工许可证就施工
B、某工程因地震中止施工,半年后向发证机关作了报告
C、某工程因供水中止施工,一个月内向发证机关作了报告,半年后恢复施工时还向发证机关作了报告
D、某工程因宏观调控停建,一个月内向发证机关作了报告,一年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证
参考答案:
B
试题解析:
《建筑法》规定,在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作.建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证
20、[单选]关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不合格约定为由主张权利的说法,正确的是()
A、承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任
B、发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持
C、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任
D、承包人的保修责任可以免除
参考答案:
A
试题解析:
建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任
21、[单选]按照《建设工程质量管理条例》规定,在工程竣工验收后,向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是()
A、建设单位
B、监理单位
C、施工单位
D、设计单位
参考答案:
A
试题解析:
按照《建设工程质量管理条例》规定,建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定,及时收集/整理建设项目各环节的文件资料,建立/健全建设项目档案,并在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案
22、[单选]承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的,应当()
A、通知定作人
B、经定作人同意
C、定作人解除合同
D、不再对第三人完成的工作负责
参考答案:
B
试题解析:
承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的,应当就第三人完成的工作成果向定作人负责;未经定作人同意的,定作人可以解除合同
23、[单选]工程项目质量安全第一责任人是().
A、总经理
B、部门经理
C、安全经理
D、项目经理
参考答案:
D
试题解析:
项目负责人是工程质量安全管理的第一责任人,应对工程项目落实带班制度负责.考点:
施工项目负责人的执业资格和安全生产责任
24、[多选]《文物保护法》规定,古文化遗址/古墓葬/古建筑/石窟寺/石刻/壁画/近代现代重要史迹和代表性建筑等不可移动文物,根据它们的历史/艺术/科学价值,可以分别确定为()文物保护单位
A、全国重点
B、省级
C、市/县级
D、乡级
E、镇级
参考答案:
ABC
试题解析:
《文物保护法》规定:
古文化遗址/古墓葬/古建筑/石窟寺/石刻/壁画/近代现代重要史迹和代表性建筑等不可移动文物,根据它们的历史/艺术/科学价值,可以分别确定为全国重点文物保护单位,省级文物保护单位,市/县级文物保护单位
25、[单选]房地产开发商发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同,工程竣工验收质量合格,乙包工头要求按合同约定支付工程款,则()
A、合同无效,不应支付工程款
B、合同无效,应参照合同约定支付工程款
C、合同有效,不应支付工程款
D、合同有效,应参照合同约定支付工程款
参考答案:
B
试题解析:
首先《解释》没有资质的实际施工人借用建筑施工企业的名义所签订的合同属于违反《合同法》的规定,即违反法律/行政法规的强制性规定,认定该合同是无效的,然后根据《解释》第2条的规定:
“建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予以支持”.故为b
26、[单选]《招标投标法》规定,招标人应当在招标文件中载明投标有效期.投标有效期从()起算
A、招标公告发布之日
B、领取招标文件之日
C、提交投标文件的截止之日
D、资格预审结束之日
参考答案:
C
试题解析:
招标人应当在招标文件中载明投标有效期.投标有效期从提交投标文件的截止之日起算
27、[单选]诉讼判决甲支付乙120万元工程款,执行过程中甲乙达成和解协议支付100万元,后甲对和解协议反悔,乙可以申请人民法院()强制执行
A、按照100万
B、按照120万
C、重新申请仲裁
D、重新向人民法院起诉
参考答案:
B
试题解析:
一方当事人不履行和解协议的或者反悔的,对方当事人可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行
28、[多选]关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法,正确的有()
A、建设单位应当在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案
B、施工企业应当在合同中明确要求勘察/设计/监理等单位分别提供各环节文件资料
C、施工企业应当按照归档要求制定统一目录
D、工程检验评定资料应当由施工企业提交
E、工程检验评定资料无需在竣工时提交
参考答案:
ACD
试题解析:
本题考查的是施工单位提交的档案资料.a正确,建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定,及时收集/整理建设项目各环节的文件资料,建立/健全建设项目档案,并在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案.b错误,建设单位是建设活动的总负责方,应当在合同中明确要求勘察/设计/施工/监理等单位分别提供工程建设各环节的文件资料,及时收集整理,建立健全建设项档案.c正确,施工单位应当按照归档要求制定统一目录,有专业分包工程的,分包单位要按照总承包单位的总体安排做好各项资料整理工作,最后再由总承包单位进行审核/汇总.d正确,e错误,施工单位一般应当提交的档案资料是:
(1)工程技术档案资料;
(2)工程质量保证资料;(3)工程检验评定资料;(4)竣工图等
29、[多选]在工程建设项目中,建设单位的安全责任包括()
A、审查安全技术措施和专项施工方案
B、办理爆破作业报批手续
C、办理安全施工措施报备手续
D、对施工现场安全生产负总责
E、提出保障施工作业人员安全和预防安全生产事故的措施建议
参考答案:
BC
试题解析:
建设单位相关的安全责任:
一/依法办理有关批准手续;二/向施工单位提供真实/准确和完整的有关资料;三/不得提出违法要求和随意压缩合同工期;四/确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用;五/不得要求购买/租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等;六/申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料;七/装修工程和拆除工程的规定;八/建设单位违法行为应承担的法律责任
30、[单选]关于“以行贿手段谋取中标”,说法正确的是()
A、投标人在投标截止前书面声明,在原投标报价基础上再下浮2个点作为优惠,属于行贿谋取中标
B、投标人投标报价明显低于其成本的,属于行贿谋取中标
C、投标人在中标后向对交易有影响力的主管部门领导支付好处费,并以礼品入账的,属于行贿谋取中标
D、招标中,投标人员工李某帮助招标代理机构领导的小孩赵某留学,属于李某个人行为,与投标人无关
参考答案:
C
试题解析:
A错误,正常的投标报价;b错误,应当否决其投标;c正确,经营者在交易活动中,可以以明示方式向交易相对方支付折扣,或者向中间人支付佣金.经营者向交易相对方支付折扣/向中间人支付佣金的,应当如实入账.接受折扣/佣金的经营者也应当如实入账.d.错误,经营者的工作人员进行贿赂的,应当认定为经营者的行为
31、[单选]集体合同说法正确的是()
A、工会代表企业职工一方与用人单位订立
B、用人单位与劳动者约定
C、法律规定
D、用人单位与派遣单位约定
参考答案:
A
试题解析:
集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立.考点:
集体合同
32、[单选]小李应聘到建筑施工企业,双方于6月10日签订为期三年的劳动合同,其中约定试用期3个月,次日合同开始履行.8月17日,小李拟解除劳动合同,则()
A、必须取得用人单位同意
B、口头通知用人单位即可
C、应提前3日以书面形式通知用人单位
D、应提前30日以书面形式通知用人单位
参考答案:
C
试题解析:
在试用期内,劳动者提前3日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同.转正以后劳动者须提前30日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同.本题中试用期为3个月,则转正时间为9月10日,小李8月17日解除劳动合同,处于试用期内,提前3日以书面形式通知用人单位
33、[单选]甲市的施工单位与乙市的供应单位就位于丙市的某污水处理项目订立供货合同,合同在丁市签订,并约定合同发生争议,在丁市起诉.工程完工后,因货款纠纷供应单位提起诉讼.则关于本案管辖,说法正确的是()
A、可以在甲市或丙市起诉
B、只能在丙市起诉
C、只能在丁市起诉
D、可以选择在甲/乙/丙/丁市起诉
参考答案:
C
试题解析:
《民事诉讼法》规定,合同当事人可以通过书面协议从被告住所地/合同履行地/原告住所地/合同签订地/标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定.本案中,双方约定在合同签订地法院起诉,合法有效;因此,只能在该法院起诉,选项c正确
34、[单选]()是双方当事人的自愿行为,不需要仲裁庭的参与
A、和解
B、调解
C、诉讼
D、仲裁
参考答案:
A
试题解析:
和解是双方当事人的自愿行为,不需要仲裁庭的参与
35、[单选]根据文物保护法律法规,在工程建设中,施工单位的文物保护义务是()
A、在工程范围内事先进行考古调查和勘探
B、发现文物时作业人员应立即报告本单位负责人
C、发现文物时立即停止施工,保护现场
D、对文物可能氧化损害的,立即发掘抢救
参考答案:
C
试题解析:
本题考查的是施工发现文物的报告和保护.根据《文物保护法》第32条规定和《文物保护法实施细则》第22条/第23条规定,在施工过程中发现文物时,施工单位应当保护现场,停止施工,立即报告当地文物行政部门,并应当配合考古发掘单位,保护出土文物或者遗迹的安全,在发掘未结束前不得继续施工
36、[多选]下列当事人提出的证据中,可以单独作为认定案件事实的有()
A、与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言
B、与书证原件核对无误的复印件
C、无法与原件/原物核对的复印件/复制品
D、有其他证据佐证并以合法手段取得的/无疑点的视听资料
E、无正当理由未出庭作证的证人证言
参考答案:
BD
试题解析:
以下证据不能单独作为认定案件事实的依据
(1)当事人的陈述
(2)无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所作的与其年龄/智力状况或者精神健康状况不相当的证言(3)与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人陈述的证言(4)存有疑点的视听资料/电子数据(5)无法与原件/原物核对的复制件/复制品
37、[单选]在融资租赁合同中,出卖人的主要义务是向承租人交付标的物和标的物的()
A、瑕疵担保
B、维修担保
C、占有
D、使用
参考答案:
A
试题解析:
出卖人的主要义务是向承租人交付标的物和标的物的瑕疵担保
38、[多选]按照《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,下列对安全事故报告制度理解正确的是()
A、生产经营单位发生生产安全事故时,单位主要负责人应当立即组织抢救,并不得在事故调查处理期间擅离职守
B、特别重大事故/重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门
C、单位负责人接到事故报告后,应当迅速采取有效措施,组织抢救,并立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门
D、事故现场有关人员应当立即报告本当地负有安全生产监督管理职责的部门
E、单位负责人接到报告后应当于1小时内向事故发生地有关部门报告
参考答案:
ABCE
试题解析:
1.《安全生产法》规定,生产经营单位发生安全生产事故后,事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人.单位负责人接到事故报告后,应当迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门报告;2.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当与1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告.情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告;3.特别重大事故/重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门;4.《安全生产法》规定,生产经营单位发生生产安全事故时,单位主要负责人应当立即组织抢救,并不得在事故调查处理期间擅离职守
39、[单选]当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是().
A、代理人超越代理权订立的合同
B、造成对方人身伤害/财产损失可以免责的合同
C、因重大误解而订立的合同
D、以合法形式掩盖非法目的的合同
参考答案:
C
试题解析:
考查可撤销合同种类根据《合同法》第54条规定:
下列合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销:
(一)因重大误解订立的;
(二)在订立合同时显失公平的.一方以欺诈/胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销.本题为典型的综合知识点的考查.选项a为效力待定的合同,选项b类似条款无效的合同(注意条款无效合同的具体描述),选项d为《合同法》规定的无效合同,选项c为可变更/可撤销合同种类.考生复习时,应针对无效合同种类/效力待定合同种类/可撤销合同种类分别理解其相关含义,区别记忆
40、[单选]建设工程合理使用年限是指从()之日起,工程的地基基础/主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限
A、施工许可证办理
B、预验收合格
C、工程竣工验收合格
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 法律法规专题 二级 建造 法律法规 专题 考题 答案 解析