劳务施工合同.docx
- 文档编号:5001372
- 上传时间:2022-12-12
- 格式:DOCX
- 页数:15
- 大小:29.46KB
劳务施工合同.docx
《劳务施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《劳务施工合同.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
劳务施工合同
建设工程劳务分包合同
工程名称:
叙州.世纪城二期
工程地点:
宜宾县普安镇普和社区
甲方:
乙方:
签订地点:
签订日期:
2020年3月日
第一部分协议书
甲方(全称):
乙方(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况工程名称:
叙州.世纪城二期
工程地点:
宜宾县普安镇普和社区
建筑面积:
总建筑面积约为130000平方米,实际建筑面积以相关配套文件决算为准。
二、工期
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期顺利实现。
本合同约定本工程总工期以正式通知书为准(含合法节假日、雨雪天、停电停水,不含不可抗拒因素,按建筑通用条款)
2、质量等级:
合格。
三、劳务承包范围
按设计图纸,图纸审查意见书、设计变更及相关技术文件要求等,包括结构和建施图纸上的各个空洞的预埋进行施工。
除(幕墙内容及保温材料、干挂花岗石、土方工程、卫生间和楼顶防水、地下室防水、水暖电、消防、电梯、门窗、楼梯阳台栏杆、涂料、)外总评以外散水以内含散水均属于乙方劳务承包范围。
施工现场前期和施工过程中各工种人员的配备,周转材料购买,各种机械的配备的租赁,必须满足施工需要。
乙方施工现场内的一切用工,均属于乙方劳务承包范围。
四、具体劳务工作内容及相关约定如下:
4.1泥工工作
4.1.1、本工程塔吊基础、升降机基础、砌体工程、混凝土浇筑工程,图中的预埋工程、二次结构及室内抹灰,水泥砖、门过梁等有关混凝土预制加工安装,构造柱和门窗过梁的加工及完成,在主体结构中的修补及封堵所需的人工费用为乙方自理。
楼层清洗布料机所需要的波纹管,沉沙池人工费均在单价内,混凝土的养护、冬季的保温所需要的材料及设备、混凝土覆盖的草帘或薄膜,生活垃圾等均为乙方负责到指定地点。
4.1.2、现场道路硬化、活动板房基础、清扫、的所有人工。
现场土方开挖后所有的配合放线、土方捡底、砖胎模土方回填、防护、人工平土、褥垫层、砖模、垒砖、抹灰、塔吊基础的加工安装浇筑等。
从二级配电箱起(不含二级配电箱)以后所有材料及人工均由乙方负责,楼层所用的施工用水,加压泵,楼层上乙方所需的临时照明用电所需的材料及人工均由乙方自行负责。
4.1.3、小板车、振动器、碘钨灯、沙灰桶、铁锹等所有工具由乙方自己购买。
4.1.4、室内地坪工程。
4.1.5、屋面找平、楼层内的建筑垃圾清理。
4.1.6、所有结构上下墙面必须保持平整及垂直度,以及墙面及板面的合格尺寸。
4.1.7、配合甲方实验员制作混凝土试块。
4.1.8、屋面工程。
4.2木工工作
4.2.1、所有模板制作安装工程,楼层顶板、砼墙体即为清水墙面和板面。
4.2.2、顶板的打磨,爆模的剔凿及清理。
4.2.3、自带手动工具(小板车、碘钨灯、后浇带网子、电缆线、铁丝、海绵胶条、扎丝、钉子、脱模剂、养护剂等)。
4.2.4、所有砼墙面必须保持清水墙,保持墙面的规定尺寸,水平度及垂直度等。
4.3钢筋工作
4.3.1、所有钢筋制作安装工作,钢筋耗损必须严格控制在定额损耗范围内,超出部分由乙方自己采购或承担。
4.3.2、所有钢筋加工机械、电缆自带。
包括闪光对焊机、弯曲机、切断机、电渣压力焊、调直机、直螺纹套丝机、无齿锯等及并向甲方提供相关机械设备资料,水泥垫块、支撑、均由乙方自理。
机械维修和保养乙方应配备专业人员
4.3.3、甲方钢筋运至现场乙方配合卸车,吊车费用由甲方负责,乙方严格按照甲方要求分场地、分规格堆放,对钢筋规格、进场的数量进行配合检查并报甲方。
4.3.4、现场不能有超出1米的废料,并对超过1米的钢筋进行焊接使用。
4.3.5、所有板面钢筋必须按图纸间距弹线绑扎,墙面钢筋间距应横平竖直。
4.3.6、植筋已包含于协议单价内(包含拉拔试验等),甲方只提供钢筋。
4.4架子工工作
4.4.1、所有楼层落地、悬挑外架、安全通道、室内外临边防护、室外电梯、龙门架、预留洞口的封堵、外架所需构件的预埋、焊接的安装、搭设、维护和拆除等。
4.4.2、钢筋棚、木工棚、地泵棚及现场安全过道以及现场的各个安全防护等。
4.4.3、各楼层卸料平台搭设及拆除。
4.4.4、施工电梯出入口的安装和拆除,电梯门的制作与安装。
4.4.5、施工人员的操作证必须齐全有效。
4.4.6、配备的各种安全材料、工具、机械自理。
4.4.7、挑架所用的工字钢安装、拆除均由乙方负责。
4.4.8、工字钢预埋件圆钢原材料由甲方负责。
4.5粘贴工程
4.5.1、所有图纸设计室内公共部位粘贴工程
4.5.2、所有粘贴工程必须满足设计和规范要求。
4.5.3、上级有关部门检查必须配合。
4.6测量人员
4.6.1、所有的测量仪器齐全并且合格并向甲方提供测量仪器的检测报告,参与测量的人员必须满足施工进度和技术要求。
4.6.2、所有现场开挖前后配合定位抄平、放线及二次结构的抄平放线等。
4.6.3、上级有关部门验线检查必须配合。
4.6.4、所有放线人员必须出具有效证件。
4.6.5、记录好每次的测量的情况。
配合观测沉降、整理并上报甲方。
4.6.6、配合甲方人员大体积砼测温孔的留设,并按要求做好测温记录。
4.6.7、机械设备、周转材料、辅材及其它。
4.6.8、甲方负责地下室及主楼上主线的控制定位。
附:
1、施工工地内的所有土建部分所需要的施工机械(除铲车、挖机、运土车辆、汽车吊)、模板、木方、钢管、扣件、油托及二级配电箱以下的材料和安装都包含在乙方协议单价内。
2、乙方保证整个项目土建施工的螺杆、包含止水钢板、止水螺杆、直螺纹套筒、抹灰用的网子、焊条、钉子、铁丝、绑丝、安全网、密目网、安全带、安全帽等的购买,购买的各种材料必须出具材质单、合格证检测报告及其有效时间,按甲方要求齐全有效。
3、安全网(挂网、兜网、密目网)必须符合国家现行规范及项目部的要求。
4、乙方负责材料、设备、成品及半成品在该区域内的场内转运、预留、预埋、废料回收及堆放;各专业图纸设计中所有专业安装预留下的塞口。
5、乙方负责全部施工区域的安全防护、包括生产区域、生活区域、安全通道等全部安全防护的搭拆、维护工作。
6、乙方在施工场地内,对所发生的零工自行承担。
7、乙方负责施工现场、安全文明施工及其工作面和生活区的卫生清理,每道工序必须做到工完料尽场地清。
8、各项工程施工前乙方向甲方提前3天以书面形式申报材料使用计划,并经项目部批准后严格执行。
9、乙方无条件执行项目部各种专项方案。
10、现场临时排水沟人工费已包含在协议单价内。
11、钢筋场地搬移及二次加工场地搬运、安装人工费已包含在协议单价内。
12、外架的拉结点已包含在协议单价内。
13、保护垫块所产生的费用已包含在协议单价内。
14、若发生工程变更,按分项单价据实计算。
单体变更5000元以下的甲方均不做调整,超过5000元的由甲方项目经理,技术负责人,各栋号工长签字作为最终的结算依据。
15、非甲方的原因停工(市政停水停电、不利施工天气、自然灾害、政府责令停工、停工整顿等)10天以内,甲方不补偿任何费用,应及时采取有效解决措施并告知乙方。
超过10天以上,从停工之日起甲方作出相应的补偿。
17、乙方应对现场人员进行登记,作好记录,并将花名册、身份证复印件报甲方,每周上报现场各工种出勤人数(考勤表)。
并配合甲方与每个工人签订劳动合同。
五、甲方的权利和义务
5.1甲方负责所用的钢材、混凝土、施工用电,生活用水、室内砌体和抹灰、外墙等所需的主要材料;混凝土输送泵、泵管、泵卡等。
5.2组建与工程相适用的项目管理班子,按合同规定时间和要求提供材料、设备、场地、资金、技术资料等,实施工程项目的全面组织、协调、监督与管理。
5.3编制施工组织设计及总体施工进度计划,统一制定各项管理目标,组织乙方参加图纸会审,向乙方进行技术交底。
5.4对乙方承包范围内的工作进行全面管理,主要有:
施工现场、工程质量、工程进度、安全生产及防护、文明施工、计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收,统一组织中间隐蔽工程的验收检查,对施工技术提出改进意见并限期整改落实,统一安排技术档案资料的收集整理进度及交工验收。
5.5按照施工平面布置图的内容,统筹安排甲、乙双方的办公、宿舍、食堂、厕所及材料、设备、工具的场地,成品及半成品加工场地,水、电源的设置和分布。
5.6及时组织审核乙方编制的月度工程量报表、进度计划、材料计划、工程预结算等。
5.7负责定期组织召开每周的生产会和月度生产会,协调解决工程中出现的问题,负责管理和协调其它专业分包与乙方在工序穿插、空间占用、作业面冲突、成品保护等方面的工作。
5.8负责总承包合同文件中总承包单位应承担的协调责任,与业主单位、设计单位、监理单位及有关部门的工作联系与协调。
5.9根据工程进度,及时办理工程款项的拨付。
六、乙方的责任和权力
认真执行甲方的各项管理规定和要求,自觉接受建设单位及上级主管部门领导的监督、检查并对以下事项承担责任,及时上交、落实甲方所需的各种书面文件。
6.1、保证工程质量和进度,工期按合同约定完成(总承包方的原因和不可抗力除外)。
6.2现场管理、安全生产、文明施工未达标或因工作失职,无故拖欠民工的工资、供货商材料款、租赁费,甲方有权将乙方清退出场。
6.3队伍管理必须按照实名制,管理内容落到实处,特别是民工工资的支付,要求做到:
月结季清,切实实名制卡。
所支付的费用有由乙方自己承担,工资发放的具体办法执行甲方相关规定及乙方与各班组签订承包合同之约定,考勤表,班组个人结算单,工资表上报甲方备案。
6.4一切纠纷通过正常合法渠道(指;双方协商解决、项目部及主管部门调解及人民法院起诉)避免有理变成无理,避免侵害变成违法人,要依法维护自己的合法权益,依法维护公司信誉。
杜绝纠纷及群体事件发生。
6.5项目开工前按照有关规定对工人进行安全教育,施工过程中要对工人进行班前安全教育,并做好记录,报项目部备案,杜绝违章作业。
若因作业人员违反操作规程和违章作业所发生的安全质量事故等造成的经济损失,乙方全部承担。
施工现场出现伤残事故,由甲乙双方购买的建工险等保险赔偿,不足部分低于伍万元含伍万圆的由乙方承担,超过伍万元的保险赔付后按比例甲方70%乙方30%解决。
6.6工程款结算资料待工程完工后,按合同向甲方如实填报“拨款申请表”。
6.7本工程劳务盈亏由乙方负全责,产生的各种罚款自行消化,与材料商、所属员工及其他单位和个人发生的债权按照谁签收谁承担,谁出示收据谁承担的原则办理,乙方及所属管理人员对班组负责任,材料商及个人等签字认可的债权债务,未经甲方签字盖章的均属乙方个人行为,与甲方无任何关系,其产生的后果由乙方本人承担经济和法律责任。
6.8乙方自行承担劳务管理费。
6.9乙方在本工程内所属工人的培训费、岗位费、服装费、各种机械的备案费等均为自行负责,甲方不产生任何费用。
6.10在本工程没有达到甲方与建设单位拨款的时间,乙方所产生的任何费用均由乙方自己承担。
6.11乙方对施工所使用的机械设备必须按相关规定进行周期性检查、维修、保养,并做好检修记录。
6.12乙方负责文明施工中所用的广告、标语、标识、警示牌制作,必须按照甲方要求认真安装,保管。
乙方的权利:
乙方在承包期间及承包范围内,依据甲方规定行使以下权利:
1、根据项目的具体情况组建项目管理班子。
2、决定自己施工人员的工资分配标准和经济处罚措施。
3、实施项目劳务管理和组织指挥权。
乙方的义务:
1、按合同要求完成工程劳务分包内容的全部工作。
2、施工人员进入施工现场必须统一穿戴劳保服装,特种作业人员还必须携带特种作业操作证,便于甲方人员和上级领导检查。
3、服从甲方指挥,接受甲方监督,并向甲方按要求提供一切有效证件,遵纪守法,精心组织,文明施工、按规范完成施工现场的安全、质量、进度等全部内容。
4、如乙方不按安全计划生产、不按时检查安全设施、造成的电击火灾、伤残亡事故由乙方自行负责。
如产生不可预料或意外事故责任,按本协议有关规定承担。
5、在实施过程中必须力行节约材料,所有甲方材料和周转材料的损耗必须控制在定额损耗范围内。
6、乙方必须严格按照图示施工,若因乙方施工失误造成财产损失,乙方承担赔偿责任。
7、乙方必须服从项目部、建设单位及监理等管理人员安排和指挥,对甲方人员安排必须执行,若上述部门及人员认为乙方质量技术和安全及工期等不能保证,乙方在约定的期限内达不到要求,甲方有权立即终止合同,所产生的劳务费用乙方自行承担。
8、乙方必须指定专人管理现场材料,毁坏和浪费,乙方双倍赔偿。
在现场的施工人员必须持证上岗,并提交所有有效证件的复印件给甲方。
9、现场严禁非本工地施工作业的人员进入,宿舍按要求住宿,严禁非工地人员逗留和留宿。
10、乙方必须严格按照劳动法和建设部门关于农民工支付工资暂行办法等法律、法规和劳动合同约定的时间支付农民工工资,不得拖欠和克扣工资,工资发放应按规定发放。
若随意拖欠,甲方有权用乙方的承包费代付农民工工资,该费用在结算时双倍扣除,乙方不得有任何异议。
11、乙方不得以不正当理由停工、罢工。
否则,乙方承担甲方的一切直接和间接经济损失,且不得要求甲方支付承包费。
若情节严重,甲方可将乙方清理出场。
12、所有乙方所需的材料进场,乙方必须在第一时间配合卸车并核实数量及取样,并按甲方制定的地点码放整齐,保证先入场先使用的原责。
13、乙方自行购买一份意外保险。
七、承包费用单价及结算支付
1、整个工程的3%的质量保修金,保修金为1年内经过各部门验收无质量事故全部退回(无利息)。
2、承包单价按建筑面积¥元/㎡结算。
包含税费,劳务提供各单项清单市场组价表,以便作为进度款的支付依据。
3、在工程实施期间不因人工、材料、机械等价格变化而调整
4、工程款支付
1、本工程经甲、乙双方商定,甲方付款按照以二个月为周期的完成工程量支付进度款,乙方须在当月25日前向甲方报送完成工程量及造价;经甲方审核后在次月2日前支付工程造价70%的进度款。
2、工程验收合格后15个工作日内支付已完工程总价的85%工程进度款。
3、工程竣工验收合格后,甲乙双方进行决算,(6个月内决算完)决算完毕后7个工作日内支付已完工程总价的97%工程进度款,3%留作本工程质量保证金,保修期满后一次性无利息支付给乙方剩余工程款。
八、违约责任处理
乙方在本协议的有效期内作为甲方该工程项目的承包责任人,工作中若有以下行为,给甲方造成不良后果和损害的,按以下违约责任处理,情节严重的依法追究刑事责任:
1、因乙方原因对民工工资结算支付不按规定执行造成民工到甲方讨要,影响甲方正常公共秩序的,给予每人每次人民币200-1000元的处罚,超过5人的给予每人每次人民币500-2000元的处罚,损坏办公设备的按原价的双倍赔偿(甲方原因除外)。
2、乙方因不规范的行为经甲方指出后不予整改,造成有关行政机关、部门对甲方进行通报停业整顿、罚款等行政处理的,除补缴罚款外,乙方给予甲方经济和名誉补偿(通报批评的2-3万,停业整顿的5-10万)。
3、甲方严禁乙方负责人及所属管理人员、班组以甲方的名义对内外打白条、签订协议拖欠民工工资、材料费、租赁费等相关债权、债务,以上行为未经甲方法定代表人签字认可均属于乙方个人欺诈行为(引起他人对甲方讨要或者法律起诉)甲方不承担任何民事、刑事责任,其中产生的后果由出具签字人承担,甲方视情节轻重给予乙方人民币1-10万元的经济处罚。
涉及犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。
4、乙方为处理本施工队劳务纠纷及群体、极端事件的第一责任人,必须第一时间亲自到现场处理。
如采取回避、逃避,任其事态发展,给甲方造成名誉损失,处理难度增加,甲方视情节轻重给予乙方人民币1-10万元的经济处罚。
5、由于乙方原因导致发生以下情况时,乙方按以下标准赔付甲方。
5.1、乙方因诉讼败诉后,甲方被法院强制执行期间,银行账户受到严重威胁,乙方每天赔偿甲方人民币5000元,并承担相应的法律责任。
反之由甲方原因,乙方被法院强制执行期间,银行账户受到严重威胁,甲方每天赔偿乙方人民币5000元,并承担相应的法律责任。
5.2、法院查封甲方账户或冻结资金的,自查封、冻结之日起每天赔偿甲方人民币5000元,直至解除查封、解冻为止。
法院查封甲方财产及办公地点,乙方每天赔偿甲方经济损失和名誉损失人民币2万元。
反之甲方赔偿乙方同样损失。
5.3、处理事件的一切费用乙方责任由乙方承担,甲方责任甲方负责。
5.4、其他违反甲方规章制定的行为的按有关制度处理。
6、因乙方原因甲方受到监理、建设单位的质量安全文明施工(乙方实施区域)处罚的,乙方将承担处罚金额双倍罚金。
7、施工现场乙方必须按照甲方所规定的安全、质量、进度、后勤、噪音、以及周边居民关系等,在第一时间必须按要求完成,拖一小时处人民币200--500元罚款,由此累计,甲方发现乙方在施工时有停工、罢工等现象,不论什么原因一人一小时罚款人民币500-2000元以此累计。
乙方现场管理人员、特殊工种操作人员,必须提前上交有效的证件到甲方,经甲方考核确认方可上岗。
如不办理,甲方发现一人罚款人民币500-2000元,现场劳务队与班组、个人必须有劳务合同。
8、乙方必须按照甲方所制定的工程任务和通知合理落实,各项人员,材料机械进场不得无故拖延,超过3天处以人民币1-2万元罚款。
9、正常施工期间因甲方原因钢筋、混凝土进场时间拖延,甲方需承担乙方现场人员的误工费,每人每天按50元标准计算,并承担乙方施工现场的机械、租赁材料、管理费用,以现场实际量甲方签证盖章为准作为决算依据。
10、乙方以上行为给甲方造成损失的,甲方按照本协议追究其法律责任所产生的诉讼费,保全费、律师费均有乙方承担。
11、甲方在用乙方合同以外零工,按每人每天人民币普工150元/天技工220元/天支付。
九、其他约定
1、严格执行质量、环境和职业健康安全管理体系标准。
坚持“真爱生命,保员工健康;改善环境,为人类造福;注重信誉,向顾客负责的管理理念,”杜绝人员伤亡,机械设备等事故发生。
乙方应无条件的配合甲方接受政府或其他单位和部门对工程的各类检查。
2、乙方在施工过程中必须达到特殊工种持证率100%,劳务分包务工人员必须持健康证达100%。
3、本工程质量要求表面光洁(层层清模、刷隔离剂)、角过垂直、平整且无漏浆现象。
符合相关分项全部工程质量要求;按建筑工程施工验收规范执行和办理,并作为本合同附件同时进行承包合同全面实施和执行。
4、若乙方工程质量不符合验收标准,乙方须返工至验收合格标准为止,一切损失(材料费、误工费、劳务费)由乙方承担。
5、乙方无条件听从甲方管理人员的指挥和安排,若甲方个别分部分项安排不合理,可采取建议、举证、协商的方式与甲方达成共识并实施。
6、若乙方提供的专业工人职业素质不满足甲方及专项要求,甲方提出撤换,乙方应无条件配合,若乙方在整体工程质量方面无完整的质量控制措施,出现整体质量下滑,经甲方书面通知无效后,甲方有权将乙方清场,清理出场时乙方只能按合同中主体综合单价计算已完工程量70%计算承包费。
7、乙方需自行组织班组施工严禁转包;经甲方发现转包,有权单方解除合同由此造成的一切损失由乙方全部承担。
8、作业面和非作业面(通道、楼梯间、生活区域)平时做到整洁、干净、定人员每天3遍打扫清理,生产和生活用水有计划排放。
民工宿舍的生活用品搁置合理统一,随时保持清洁卫生。
生产和生活区域在未经甲方许可的情况下不准乱拉乱接水电,并对此而产生的浪费、安全事故的责任等,由乙方全部承担。
9、乙方所有人员自觉遵守国家级地方法律、法规,服从甲方、业主和监理的合理指挥和施工现场制度,决不允许有顶撞甲方管理人员、业主、监理人员的行为,否则发生一次,对乙方处罚人民币100元。
若遇劳务及其他纠纷,乙方可选派人员与甲方协商,严禁出现围攻,上访及消极怠工,否则对乙方处以人民币1000-5000元/次罚款,乙方并承担由此带来的一切经济损失和社会形象。
10、凡乙方在施工中发生任何安全事故,除及时向甲方书面报告外,还必须无条件配合相关人员对事故进行调查和取证工作。
11、乙方内部人员不允许出现打架、斗殴现象;一旦发生不管任何原因,甲方有权对乙方处以人民币500-5000元的罚款并责令乙方将肇事相关人员辞退,情况严重的移交相关公安部门处理。
十、争议解决
1、争议:
发生争议经甲乙双方协商无果后,由争议方向当地人民法院提起诉讼。
2、合同为乙方项目部集体合同,乙方有责任和义务将本合同内容告知相关利害人,并承担不告知或告知不清而产生的后果的全部责任,承诺书、安全生产管理责任书为本合同组成部分。
3、本协议未尽事宜参照建筑公司与房产公司签订的施工合同履行。
4、本协议一式肆份,甲方执贰份,乙方贰份,双方签字盖章之日起生效,到项目竣工结算收回工程尾款后自动失效。
十一、其它补充约定:
甲方:
(章)乙方:
(章)
甲方代表:
乙方代表:
身份证号码:
身份证号码:
电话:
电话:
年月日年月日
(附件一)
施工现场管理条例
序号
违章违纪事件
处理办法
1
未戴安全帽进入施工现场
罚款50-200元/次
2
安全佩戴方式、颜色不正确
罚款10-50元/次
3
职工寝室不整洁
罚款100元/间
4
不遵守寝室管理规定
罚款100元/次
5
不爱护公共场所清洁、乱扔、乱倒
罚款100元/次
6
违章操作
罚款20-200元/次
7
浪费材料
罚款2~5倍材料金额/次
8
私自乱接电线、煮饭、烧电炉
罚款100元/次
9
加工场地、操作场地混乱
罚款100~1000元/次
10
上班、出入大门未佩戴工作卡
罚款10-50元/次
11
酒后作业
罚款100元/次
12
未经许可任意拆除安全防护装置
罚款1000~10000元/次
13
随地大小便
罚款500元/次
14
不服从项目部指挥、造成工期延误
罚款2000元/天
15
不服从项目部安排,造成质量损失
2倍成本费加损失费
16
发生偷盗等犯法行为
赔偿损失、追究刑事责任
17
不服从项目部正确指挥安排
赔偿损失、追究刑事责任
(附件二)
劳务班组现场负责人员名单
序号
姓名
性别
身份证号码
职务
签名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
(附件三)
民工工资承诺书
本工程于年月日(身份证):
电话号码:
)签订了《劳务分包协议》,将其承包贵公司建设的该项目劳务内部分包给本人进行施工管理。
一、本人确认领取工程劳务款项后,及时向民工足额支付工资,绝不会出现拖欠民工工资的事项。
二、本人确认领取工程劳务款项后,不得再以任何理由去贵司的办公、经营场所及工
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 劳务 施工 合同