最新电力设施施工合同优秀word范文 11页.docx
- 文档编号:48727
- 上传时间:2022-10-01
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:15.46KB
最新电力设施施工合同优秀word范文 11页.docx
《最新电力设施施工合同优秀word范文 11页.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新电力设施施工合同优秀word范文 11页.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
最新电力设施施工合同优秀word范文11页
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!
==本文为word格式,下载后可方便编辑和修改!
==
电力设施施工合同
篇一:
电力设施建设工程施工合同
电力工程施工合同
合同编号:
甲方(建设单位):
####生态农业有限公司
乙方(施工单位):
####电气有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定,为了维护供用电的公共安全,保障电力系统安全、经济、可靠的供电,就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程线路架设、变压器安装施工的相关事宜,双方本着平等互利、协商一致的原则,达成如下条款,供双方信守。
一、工程概况
1、工程名称:
####生态农业有限公司项目用电工程
2、工程地点:
@@@@
二、工程承包方式及内容
1、乙方承包方式:
工料全包。
2、工程内容:
该工程为交钥匙工程。
乙方负责为#####项目用电工程架设20KV用电线路,主要包括架空线路、线杆、电缆(线)敷设、采购和安装100KVA变压器两台、低压二合一配电柜二面等相关配套设施,并负责办理相应的供用电手续,直至当地供电局检测、验收合格。
满足甲方农业生产和机井用电需求。
(详见工程造价预结算书所列项目)
三、工程工期
1、工程时间:
年月日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电。
2、如遇下列情况,工期相应顺延。
(1)、由甲方原因使乙方延误工期,经甲方现场代表同意后,工期顺延。
(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。
(3)、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时,乙方工期可以顺延。
四、图纸资料
1、甲方向乙方提出要求,乙方应向甲方提供图纸资料,本合同缔结后3日内,乙方向甲方提供线路施工图两套,其中施工现场图1套。
2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。
3、工程预算书壹份。
五、材料设备供应
材料、设备由乙方供应。
供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证,如出现安全质量问题,由乙方承担全部责任。
六、工程质量
1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。
2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。
3、工程质量:
合格工程。
七、工程价款
以上两台100KVA变压器及配电安装工程包干总价为人民币壹拾贰万陆仟元整(小写:
126000元整)。
含正规发票。
八、工程费用结算方式
1、付款方式:
转账(合同签定后3个工作日内付给乙方捌万元整;完成全部工程内容并检测、
验收合格且通电后付清余款)
2、开户银行及帐号
乙方:
开户银行:
账号:
九、甲方应承担的主要工作及责任
1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。
2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。
3、提供材料的堆放场地。
4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除,确保具备开工条件。
5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。
施工现场满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。
6、甲方未按合同约定履行以上义务,则承担由此导致的费用支出,赔偿因此造成的乙方损失,延误
工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。
7、甲方驻工地代表:
。
十、乙方承担的主要工作及责任
1、按甲方要求进行规划设计并提供设计图纸两套,并按甲方审核同意的施工图纸进行施工。
2、所有施工人员必须具有相应的资质证书,亮证施工,并随时接受甲方的检查。
3、必须管理好施工材料、机械,若管理不善发生遗失、损坏,甲方均不承担任何责任。
4、乙方必须按规程制度和合同规定安全、文明施工,自觉、积极地、无条件的接受甲方的监督。
乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施,保证施工人员、设备、材料安全,并全面承担由于安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。
5、工程质量:
本工程应符合《电气装置安装工程20kV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50173-92)相关要求,质量合格。
6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内,乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。
7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。
8、乙方驻工地代表:
联系电话:
十一、工程变更
1、施工中,不得擅自变更工程设计。
如需对原设计进行变更,其增减工程量的费用,由乙方自行承担。
2、如因甲方原因,致使工程停工,甲方应赔偿乙方造成的损失,并给付已完成部分的工程费用。
如因乙方原因造成工程中途停工,而给甲方造成的损失由乙方承担。
十二、工程竣工验收
1、竣工验收标准:
《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明,施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。
2、本工程的质量保修期为:
自工程竣工验收合格之日起12个月。
保修期内,如发生质量问题乙方负全责,同时乙方应在接到甲方通知后24小时内派人进行维修。
否则,甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责,并承担因维修不及时给甲方造成的损失。
十三、其他
1、本工程严禁任何形式的转包、分包,由此造成的损失全部由乙方承担,且甲方有权单方终止合同。
2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。
合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
3、本合同在履行过程中发生争议时,由甲乙双方协商解决。
协商不成的,由合同签订地法院依法裁
决。
本合同签订地。
4、本合同一式六份,甲乙双方各持三份,具有同等法律效力。
十四、附件
1、建设工程造价预(结)算书
2、安装图
3、线路施工图
甲方(盖章):
法定代表人:
委托代理人:
乙方(盖章):
法定代表人:
委托代理人:
签订时间:
年月日
篇二:
电力设施建设工程施工合同
电力设施建设工程施工合同
工程名称:
建设单位:
施工单位:
年月(来自:
在点网)日
甲方(建设单位):
乙方(施工单位):
电力设施建设工程施工合同
依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应使用条例》、
《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律,法规等规定,为维护供
用电的公共安全,保障电力系统安全、经济、可靠的供电,就工
程的相关事宜,双方本着平等互利,协商一致的原则,达成如下条款,
供双方信守。
一、工程概况。
1
2
二、工程承包形式、内容。
1、工程形式
2程项目架设10KV用电线路,主要包括电缆敷设、采购和安装KVA
变压器台,相关高压配电、高压远程抄表装置系统、高压集控计
量柜的设施建设,并负责办理相应的供用电手续,直至当地供电局检测、
验收合格;满足甲方用电需求。
本工程范围内配置容量按照《延安市新
建设住宅供配电设施建设技术指导》及甲方提供的建筑户型面积户数
及公共建设面积进行计算准确,电气设备及材料以本工程电气设计施工
图所列为准。
1测验收合格且通电。
2、如遇下列情况,工期相应顺延。
(1)、由于甲方原因使乙方延误工期,经甲方代表同意后,工期顺延。
(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟,工期顺延。
(3)、由于政府部门及电力系统要求统一停产整顿时,乙方工期可以顺延。
四、图纸资料。
1、甲方向乙方提出要求,乙方向甲方提供电气施工图纸资料,本合同缔结后10日内,乙方向甲方提供施工图纸两套,其中施工现场图套。
2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。
3、工程预算书
五、材料设备供应。
品合格证,如在产品保修期内出现安全质量问题,由乙方承担;若是因甲方使用方法不当造成的损坏,乙方不负任何责任。
六、工程质量。
1、乙方的施工应符合国家电力行业设计、安装标准。
2
为税后价。
1、工程费用标准及结算方式。
(1)、工程采用陕西省电力公司根据物价部门规定的10KV以下电气安装工程预算编制定额及配套定额。
2、工程费付款方式:
次付清所有工程费用)
(1)、付款方式:
现金/转账(合同签订后三个工作日内付工程总造设备到达现场后再预付工程总造价%;即元(即:
)。
工程完工并经供电局验收合格后再付工程总造价%,即元(即:
)全部结清施工费用。
八、甲方应承担的主要工作及责任。
1、该工程所涉及的青苗赔偿、配电房等基础设施费用由甲方承担。
2、积极协助乙方处理配电施工过程中发生的不利于施工的所有外部因素。
如甲方在乙方施工中故意损坏乙方安装的各种设备,所造成的损失由甲方承担。
3、提供材料的堆放场地。
4、完成施工现场场地障碍的清除,确保具备开工条件,保证施工期间畅通。
5、保证施工现场满足施工运输的需要,保证施工期间的道路畅通。
6、协调施工现场上各施工企业相互交叉作业关系,及时处理有关问题。
7、甲方未按照合同约定履行以上义务,则承担由此导致的费用支出,赔偿因此造成的乙方损失,延误的工期根据电力部门安全程序及相关规定进行顺延。
8、在接供电局通知需缴纳分时划拨电费时,甲方不得以任何理由进行拖延(注:
分时划拨电费不在工程费用内包含),若因未能及时进行上交而造成施工延误,甲方应赔偿乙方的所有损失。
9、甲方必须按期给乙方支付工程款。
如超过10天仍不付款,每天按总工程款万分之三承担违约金。
九、乙方承担的责任:
1、按照给甲方提供的施工图纸进行施工。
2、所有施工人员必须具有相应的资质证书,做到施工现场安全防护、文明施工;按照相关的规定办理施工手续,如发生安全事故一切责任由乙方承担。
3、必须管理好施工机械,如管理不善发生遗失,甲方不承担任何责任。
4、本工程所需材料和电气设备均由乙方组织采购,同时乙方应将电气材料和电气设备相关资料完工后交付甲方备案。
5、乙方采购的电气设备必须具有国家相关部门颁发的电气设备生产许可证、产品合格证、认证证书、实验报告。
乙方对其设备在质量保修期内负完全责任,如有不合格的材料和制品乙方必须负责更换并承担
篇三:
电力设施建设工程施工合同-居民用电
电力设施建设工程施工合同
工程名称:
建设单位:
施工单位:
(居民用电建设合同)
年月日
电力工程建设合同
合同编号:
甲方(建设单位):
乙方(施工单位):
依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定,为了维护供用电的公共安全,保障电力系统安全、经济、可靠的供电,就的相关事宜,双方本着平等互利、协商一致的原则,达成如下条款,供双方信守。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、工程承包方式及内容
1、乙方承包方式:
全包。
2、工程内容:
包括低压总表1块,安装低压线路至电缆分接箱至表箱电缆,安装低压户表塑料表箱,分户表块。
三、工程工期
1、工程时间:
年月日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且正常用电。
2、工程开工条件:
乙方按照用电需求完成施工,要求在月日前完成交付工作。
3、如遇下列情况,工期相应顺延。
(1)、由甲方原因使乙方延误工期,经甲方现场代表同意后,工期顺延。
(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。
(3)、如因特殊原因不能办理工作许可手续,施工工期顺延。
四、图纸资料
1、按照甲方委托乙方的设计以及图纸要求施工。
2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。
五、材料设备供应
材料、设备由乙方供应。
供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证,如出现安全质量问题,由乙方自行负责工程返工以及承担施工的相关费用。
(具体详见《合同技术参数》)
六、工程质量
1、本工程严格按照甲方提供的具有设计资
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 最新电力设施施工合同优秀word范文 11页 最新 电力设施 施工 合同 优秀 word 范文 11
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)