一级建造师《建筑工程管理与实务》押题密卷2.docx
- 文档编号:4697207
- 上传时间:2022-12-07
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:23.31KB
一级建造师《建筑工程管理与实务》押题密卷2.docx
《一级建造师《建筑工程管理与实务》押题密卷2.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一级建造师《建筑工程管理与实务》押题密卷2.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
一级建造师《建筑工程管理与实务》押题密卷2
2012一级建造师《建筑工程管理与实务》押题密卷
(2)
单项选择题(共16题,合计16分)
1、关于地面工程施工环境要求的叙述,不正确的是( )。
A.对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格后,进行隐检会签
B.施工前,应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、拉线、弹线等方法
C.对大部分作业人员已进行了技术交底,特殊工种必须持证上岗
D.基层洁净,缺陷已处理完,并进行隐蔽验收
参考答案:
C
2、关于混凝土基础施工技术要求的表述,有误的是( )。
A.基础底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚,以保证钢筋位置正确
B.钢筋的弯钩应朝上,不要倒向一边;但双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下
C.独立柱基础为双向钢筋时,其底面短边的钢筋应放在长边钢筋的上面
D.基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度应按设计要求,且不应小于60mm
参考答案:
C
3、胶合板按使用环境条件分类,( )胶合板即耐水胶合板,供潮湿条件下使用。
A.I类
B.Ⅱ类
C.Ⅲ类
D.Ⅳ类
参考答案:
B
4、下列事故中,( )由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。
A.重大事故
B.较大事故
C.特别重大事故
D.一般事故
参考答案:
A
5、在基坑底进行轻型动力触探的主要方法是( )。
A.观感法
B.测量法
C.钎探法
D.试验法
参考答案:
A
6、根据《建设工程施工合同(示范文本)》中的规定,可调价格合同中,合同价格的调整因素不包括( )。
A.法规、政策变化
B.工程造价管理部门公布的价格调整
C.双方约定的其他因素
D.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过6h
参考答案:
D
7、目前应用最广泛的不锈钢品种为( )。
A.奥氏体不锈钢
B.马氏体不锈钢
C.铁素体不锈钢
D.冷弯型不锈钢
参考答案:
A
8、下列地基处理技术中,( )是由填土和填土中布置一定量的带状筋体(或称拉筋)以及直立的墙面板三部分组成一个整体的复合结构。
A.硅化注浆地基
B.土工织物地基
C.水泥注浆地基
D.加筋土地基
参考答案:
D
9、在防水材料的基层处理中,天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于( )mm,并用密封材料嵌填封严。
A.600
B.700
C.800
D.900
参考答案:
D
10、对于平板玻璃的特性,下列叙述中错误的是( )。
A.良好的透视、透光性能
B.隔声、有一定的保温性能
C.有较高的化学稳定性
D.有较好的热稳定性
参考答案:
D
11、依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起( )d内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.10
B.15
C.20
D.25
参考答案:
B
12、应用于饮用水、冷热水管,特别适用于薄壁小口径压力管道的塑料管为( )。
A.交联聚乙烯管
B.塑覆铜管
C.丁烯管
D.氯化聚氯乙烯管
参考答案:
C
13、在钢材的各种化学成分中,( )能消减硫和氧引起的热脆性,使钢材的热加工性能改善,同时也可提高钢材强度。
A.硅
B.锰
C.磷
D.氮
参考答案:
B
14、当铺贴连续多跨屋面卷材时,应按( )的次序铺贴。
A.先低跨后高跨、先远后近
B.先高跨后低跨、先远后近
C.先高跨后低跨、先近后远
D.先低跨后高跨、先近后远
参考答案:
B
15、根据土方开挖的难易程度不同,可将土石分为八类,其中( )属于五类土。
A.软石
B.次坚石
C.坚土
D.特坚石
参考答案:
A
16、楼梯的空间尺度要求中,室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于( )m。
A.0.60
B.0.70
C.0.80
D.0.90
参考答案:
D
多选题(共9题,合计18分)
17、关于室内防水层管根防水施工的叙述,正确的是( )。
A.管根孔洞在立管定位后,楼板四周缝隙用1:
3水泥砂浆堵严
B.套管周边预留凹槽内嵌填密封膏
C.必要时在立管外设置套管,一般套管高出铺装层地面30~50mm,套管内径要比立管外径大2~5mm,空隙嵌填密封膏
D.管根平面与管根周围立面转角处应做涂膜防水附加层
E.在管根与混凝土(或水泥砂浆)之间预留的凹槽,内嵌填密封膏
参考答案:
ABDE
18、在钢结构防腐涂料涂装中,涂装施工常用的方法一般包括( )。
A.刷涂法
B.滚涂法
C.喷涂法
D.铺贴法
E.黏涂法
参考答案:
ABC
19、卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时,应优先采用( )。
A.条粘法
B.点粘法
C.机械固定法
D.空铺法
E.满粘法
参考答案:
ABCD
20、在建筑工程造价中,直接工程费包括( )。
A.人工费
B.规费
C.材料费
D.企业管理费
E.施工机械使用费
参考答案:
ACE
21、天然花岗石板材按表面加工程度可分为( )。
A.异型板
B.毛光板
C.细面板
D.粗面板
E.镜面板
参考答案:
CDE
22、根据《住宅装饰装修工程施工规范》的规定,关于住宅装饰装修工程施工强制性条文的表述,正确的是( )。
A.施工中,严禁损坏房屋原有绝热设施
B.施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统
C.临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器
D.临时用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地
E.推拉门窗扇可以选择性地采取防脱溶措施,扇与框的搭接且应符合设计要求
参考答案:
ABCD
23、采用砖、砌块和砂浆砌筑而成的结构称为砌体结构。
下列选项中属于砌体结构优点的是( )。
A.砌体材料抗压性能好,保温、耐火、耐久性能好
B.材料经济,就地取材
C.施工劳动强度低,运输损耗小
D.施工简便,管理、维护方便
E.应用范围广
参考答案:
ABDE
24、关于砌体基础施工要求的表述,正确的是( )。
A.基础砌筑前,应校核放线尺寸,立皮数杆
B.宜采用“三一”砌砖法
C.砌体基础必须采用水泥砂浆砌筑
D.构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm或锚入浅于500mm的基础圈梁内
E.卫生间等有防水要求的空心小砌块墙下应灌实一皮砖,或设置高300mm的混凝土带
参考答案:
ABCD
25、关于地面工程施工环境要求的叙述,正确的是( )。
A.对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格后,进行隐检会签
B.施工前,应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、拉线、弹线等方法
C.对大部分作业人员已进行了技术交底,特殊工种必须持证上岗
D.基层洁净,缺陷已处理完,并进行隐蔽验收
参考答案:
ABD
简答题(共4大题,合计126分)
(一)、某工程,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护土方开挖工程。
施工过程中发生如下事件。
事件1:
乙施工单位开挖土方时,因雨季下雨导致现场停工3d,在后续施工中,乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道,因抢修导致现场停工7d。
为此,甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出工期延期10d和费用补偿2万元(合同约定,窝工综合补偿2000元/d)的请求。
事件2:
为赶工期,甲施工单位调整了土方开挖方案,并按约定程序进行了调整,总监理工程师在现场发现乙施工单位未按调整后的土方开挖方案施工并造成围护结构变形超限,立即向甲施工单位签发《工程暂停令》,同时报告了建设单位。
乙施工单位未执行指令仍继续施工,总监理工程师及时报告了有关主管部门,后因围护结构变形过大引发了基坑局部坍塌事故。
事件3:
甲施工单位凭施工经验,未经安全验算就编制了高大模板工程专项施工方案,经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时,就开始搭设高大模板,施工现场安全生产管理人员则由项目总工程师兼任。
事件4:
甲施工单位为便于管理,将施工人员的集体宿舍安排在本工程尚未竣工验收的地下车库内。
26、指出事件1中挖断煤气管道事故的责任方,说明理由。
项目监理机构批准的工程延期和费用补偿各多少?
说明理由。
参考答案:
事件1中挖断煤气管道事故的责任方为建设单位。
理由:
开工前,建设单位应向施工单位提供完整的施工区域内的地下管线图,其中应包含煤气管道走向埋深位置图。
项目监理机构批准的工程延期为7d。
理由:
雨季下雨停工3d不予批准延期,只批准因抢修导致现场停工7d的工期延期。
项目监理机构批准的费用补偿为14000元。
理由:
费用补偿=7d×2000元/d=14000元。
27、根据《建设工程安全生产管理条例》,分析事件2中甲、乙施工单位和监理单位对基坑局部坍塌事故应承担的责任,说明理由。
参考答案:
根据《建设工程安全生产管理条例》,事件2中甲、乙施工单位和监理单位对基坑局部坍塌事故应承担的责任及理由。
(1)甲施工单位和乙施工单位对事故承担连带责任,由乙施工单位承担主要责任。
理由:
甲施工单位属于总承包单位,乙施工单位属于分包单位,它们对分包工程的安全生产承担连带责任;分包单位不服从管理导致的安全生产事故,由分包单位承担主要责任。
(2)监理单位承担监理责任。
理由:
监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。
28、事件3中甲施工单位的做法有哪些不妥?
写出正确的做法。
参考答案:
事件3中甲施工单位做法的不妥以及正确的做法。
(1)不妥之处:
甲施工单位凭施工经验,未经安全验算编制高大模板工程专项施工方案。
正确做法:
应认真编制方案,且有详细的安全验算书。
(2)不妥之处:
专项施工方案经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时就开始搭设高大模板。
正确做法:
专项施工方案经甲施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。
(3)不妥之处:
施工现场安全生产管理人员由项目总工程师兼任。
正确做法:
应该由专职安全生产管理人员进行现场监督。
29、事件4中甲施工单位的做法是否妥当?
说明理由。
参考答案:
事件4中甲施工单位的做法不妥。
理由:
依据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位不得在工程尚未竣工验收的建筑物内设置员工集体宿舍。
(二)、某综合办公楼工程,建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位,双方签订了工程承包合同。
由于乙承包商不具有勘察、设计能力,经甲建设单位同意,乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。
勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务,并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。
施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工,工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。
合同签订后,丙按时将设计文件和有关资料交付给丁,丁根据设计图纸进行施工。
工程竣工后,甲会同有关质量监督部门对工程进行验收,发现工程存在严重质量问题,是由于设计不符合规范所致。
原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理,给甲带来了重大损失。
并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任,乙又以自己不是设计人为由推卸责任,甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。
30、本案例中,甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?
并分别说明理由。
参考答案:
对甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效的判定及理由。
(1)甲与乙签订的总承包合同有效。
理由:
根据《合同法》和《建筑法》的有关规定,“发包人可以与承包单位订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同”。
(2)乙与丙签订的分包合同有效。
理由:
根据《合同法》和《建筑法》的有关规定,总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。
(3)乙与丁签订的分包合同无效。
理由:
根据《合同法》和《建筑法》的有关规定,“承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。
建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成”。
因此,乙将由自己总承包部分的施工工作全部分包给丁,违反了《合同法》及《建筑法》的强制性规定,导致乙与丁之间的施工分包合同无效。
31、甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?
为什么?
参考答案:
甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。
理由:
甲与丙不存在合同关系,因为乙作为该工程的总承包单位与丙建筑设计院之间是总包和分包的关系,根据《合同法》及《建筑法》的规定,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
32、工程存在严重质量问题的责任应如何划分?
参考答案:
工程存在严重质量问题的责任划分如下。
丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理,给甲带来了重大损失,乙和丙应该对工程建设质量问题向甲承担连带责任。
33、根据我国法律法规的规定,承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?
参考答案:
根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定,承包单位将承包的工程转包或者违法分包的,责令改正,没收违法所得,对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25%以上50%以下的罚款;对施工单位处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。
工程监理单位转让工程监理业务的,责令改正,没收违法所得,处合同约定的监理酬金25%以上50%以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。
(三)、某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。
合同约定:
①钢筋由建设单位供应;②工程质量保修按国务院279号令执行。
开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计,并通过审批。
施工过程中,发生下列事件。
事件1:
建设单位按照施工单位提出的某批次钢筋使用计划按时组织钢筋进场。
事件2:
因工期紧,施工单位建议采取每五层一次竖向分阶段组织验收的措施,得到建设单位的认可。
项目经理部对施工组织设计进行了修改,其施工部署中劳动力计划安排为“为便于管理,选用一个装饰装修班组按栋分两个施工段组织流水作业”。
事件3:
分部工程验收时,监理工程师检查时发现某墙体抹灰约有1.0m2的空鼓区域,责令限期整改。
事件4:
工程最后一次阶段验收合格,施工单位于2010年9月18日提交工程验收报告,建设单位于当天投入使用。
建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由,将工程竣工验收推迟到I1月18日进行,并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。
施工单位对竣工日期提出异议。
34、事件1中,对于建设单位供应的该批次钢筋,建设单位和施工单位各应承担哪些责任?
参考答案:
事件1中,对于建设单位供应的该批次钢筋,建设单位承担保证钢筋质量的责任,施工单位承担保管钢材的责任。
35、事件2中,施工组织设计修改后,应按什么程序报审?
参考答案:
事件2中,施工组织设计修改后,应报送原审批人审核,原审批人审批后形成《施工组织设计修改记录表》,并进行相关交底。
36、事件2中,本工程劳动力计划安排是否合理?
若不合理,写出合理安排。
参考答案:
事件2中,本工程劳动力计划安排不合理。
合理安排:
选用一个装饰装修班组按栋分三个施工段组织流水作业。
37、写出事件3中墙体抹灰空鼓的修补程序(至少列出4项)。
参考答案:
事件3中墙体抹灰空鼓的修补程序:
(1)将空鼓处用切割机切开,切至边缘没有空鼓处为止,将空鼓边缘每边至少外延5Cm处的大白石膏剔除干净,戗至砂浆层;
(2)空鼓切口用钎子处理成豁口,基层用毛刷掸水处理干净;(3)涂刷界面剂结合,待界面剂达到施工条件,用同标号砂浆分层找平,砂浆中掺加膨胀剂,膨胀剂比例按使用说明添加,每次抹砂浆厚度不能超过1cm;(4)砂浆淋水养护,待砂浆达到施工条件后打磨干净。
38、事件4中,施工单位对竣工日期提出异议是否合理?
说明理由。
写出本工程合理的竣工日期。
参考答案:
事件4中,施工单位对竣工日期提出异议合理。
理由:
施工单位于2010年9月18日提交工程验收报告,建设单位予当天投入使用。
如果建设单位认为工程质量存在问题,可以要求施工单位进行修补,再次提出验收申请报告,不能以此为由将工程竣工验收时间推迟。
本工程合理的竣工日期是2010年9月18日。
(四)、某大学图书馆进行装修改造,根据施工设计和使用功能的要求,采用大量的轻质隔墙。
外墙采用建筑幕墙,承揽该装修改造工程的施工单位根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定,对工程细部构造施工质量的控制做了大量的工作。
该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出以下技术要求。
(1)板材隔墙施工过程中如遇到门洞,应从两侧向门洞处依次施工。
(2)石膏板安装牢固时,隔墙端部的石膏板与周围的墙、柱应留有10mm的槽口,槽口处加嵌缝膏,使面板与邻近表面紧密接触。
(3)当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时,饰面板应与地面留有5~10mm缝隙。
(4)石膏板的接缝缝隙应保证在8~10mm范围内。
该施工单位在施工过程中特别注重现场文明施工和现场的环境保护措施,工程施工后,被评为优质工程。
39、建筑装饰装修工程的细部构造是指哪些子分部工程中的细部节点构造?
参考答案:
建筑装饰装修工程的细部构造是指《建筑装饰装修工程质量验收规范》中地面、抹灰、门窗、吊顶、轻质隔墙、饰面板(砖)、涂饰、裱糊与软包、细部工程九个子分部工程中的细部节点构造。
40、轻质隔墙按构造方式和所用材料的种类不同可分为哪几种类型?
石膏板属于哪种轻质隔墙?
参考答案:
轻质隔墙按构造方式和所用材料的种类不同可分为板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙四种类型。
石膏板属于骨架隔墙。
41、逐条判断该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出的技术要求正确与否,如不正确,请改正。
参考答案:
判断该施工单位在轻质隔墙施工过程中的技术要求是否正确。
第
(1)条不正确。
正确做法:
板材隔墙施工过程中,当有门洞口时,应从门洞口处向两侧依次进行;当无洞口时,应按从一端向另一端的顺序安装。
第
(2)条不正确。
正确做法:
石膏板安装牢固时隔墙端部的石膏板与周围的墙、柱应留有3mm的槽口。
第(3)条不正确。
正确做法:
当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时,饰面板应与地面留有20~30mm缝隙。
第(4)条不正确。
正确做法:
石膏板的接缝缝隙宜为3~6mm。
42、简述板材隔墙的施工工艺流程。
参考答案:
板材隔墙的施工工艺流程如下。
结构墙面、地面、顶棚清理找平→墙位放线→配板→配置胶结材料→安装固定卡→安装门窗框→安装隔墙板→机电配合安装、板缝处理。
43、轻质隔墙的节点处理主要包括哪几项?
参考答案:
轻质隔墙的节点处理主要包括接缝处理、防腐处理和踢脚处理。
44、建筑工程现场文明施工管理的主要内容有哪些?
参考答案:
建筑工程现场文明施工管理的主要内容如下。
(1)抓好项目文化建设。
(2)规范场容,保持作业环境整洁卫生。
(3)创造文明有序、安全生产的条件。
(4)减少对居民和环境的不利影响。
45、建筑工程施工环境管理计划的主要内容包括哪些?
参考答案:
建筑工程施工环境管理计划的主要内容如下。
(1)确定环境管理范围。
(2)环境影响因素识别与评价。
(3)确定重要环境影响因素控制指标、控制计划与响应方案。
(4)污染物防治和改善环境卫生的主要技术措施。
(5)实施环境管理所需的资源计划与完成时间表。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建筑工程管理与实务 一级 建造 建筑工程 管理 实务 押题