建筑工程项目合同管理中索赔与反索赔的研究分析报告.docx
- 文档编号:4667087
- 上传时间:2022-12-07
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:26.92KB
建筑工程项目合同管理中索赔与反索赔的研究分析报告.docx
《建筑工程项目合同管理中索赔与反索赔的研究分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑工程项目合同管理中索赔与反索赔的研究分析报告.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
建筑工程项目合同管理中索赔与反索赔的研究分析报告
建筑工程项目合同管理中索赔与反索赔的研究分析
目录
1绪论1
1.1问题的提出1
1.2国内外的研究现状1
1.3研究的目的、意义、内容2
2建筑工程项目合同中的索赔与反索赔3
2.1建筑工程项目合同3
2.2建筑工程项目合同的索赔3
2.3建筑工程项目合同的反索赔3
2.4索赔与反索赔在合同管理中的作用和意义3
3实际操作中常见的索赔与反索赔类型4
3.1实际操作中常见的索赔类型4
3.2实际操作中常见的反索赔类型5
4索赔与反索赔的原因与程序6
4.1索赔与反索赔的原因6
4.2索赔与反索赔的条件6
4.3索赔与反索赔的程序7
4.4索赔与反索赔的解决方法7
5索赔与反索赔的应对措施8
5.1进行设计方案优选l、实行设计招投标8
5.2注意监管商提出的变更原工程的要求8
5.3控制好因施工条件原因引起的变更8
5.4加强各方人员的职业道德教育9
6工程实例9
6.1工程概况9
6.2合同实施过程9
6.3索赔分析9
7结论9
致谢10
参考文献10
摘要:
本论文主要通过对建筑工程项目合同管理中关于索赔与反索赔的定义及其重要意义的论述l、揭示了在建筑工程项目合同管理中索赔与反索赔所起到的重要作用.通过在实际操作中对索赔与反索赔进行分类,分析了索赔问题产生的主要原因l、并以此为基础提出索赔问题处理的基本程序与应对措施l、最后通过对工程索赔实际案例的分析l、完成整篇论文的课题研究.
1绪论
1.1问题的提出
工程项目合同管理是一项复杂、全面的系统工程l、建设工程项目合同是经济合同中的一种类型l、是整个合同管理体系中的一个分支.合同管理的成败直接关系整个项目的运作和最终目标的顺利实现[1].
现在l、我国在工程施工承包合同中普遍存在索赔与反索赔的现象.合同中索赔与反索赔是业主与承包商之间进行的正常的商业往来l、这种商业往来的健康开展l、对促进建筑行业的快速发展十分有利l、并对培养和发展建筑市场l、奠定了重要的基础.但是l、人们对索赔及反索赔的理解的差异l、导致部分承包方与建设方对此存在许多争议及分歧.所以l、现阶段十分有必要重视索赔与反索赔的研究l、为各个利益方争取到相关合法的利益提供保障l、为推动建筑业的可持续发展奠定基础l、为促进我国建筑市场法制化的建成增添助力.
1.2国内外的研究现状
1.2.1国内的研究现状
对索赔与反索赔内涵的认识l、目前我国尚没有统一的观点.有的学者认为要符合《合同法》等的规定.他们认为l、索赔是双向的选择l、甲方有向乙方索赔的权利l、乙方也有向甲方索赔的权利l、因为甲乙双方之间是一个平等的民事主体l、地位是平等的.建筑工程项目施工过程中一旦发生干扰事件l、甲乙双方都会对合同进行分析l、一方面谁都想尽量把责任推给对方l、因此l、双方就会在合同中寻找对另一方不利的合同条款l、减少或防止己方可能造成的损失;另一方面双方又想使自己在事件中的损失能够得到赔偿l、因此会在合同中尽量寻找对己方有利的合同条款作为索赔依据.由此l、便产生了索赔与反索赔.简单点来说l、只要是一方主动提出权利要求l、那么对于这方来说就是“索赔”;而对此“索赔”提出反对或者修正意见的行为即被称为“反索赔”.
1.2.2国外的研究现状
对于承包商而言l、指望通过招标获得一个优惠的高价合同是不现实的l、低中标、高索赔是承包商在工程造价中的国际惯例.在国际工程承发包的过程中通行适用的合同条件是FIDIC合同条件l、对于业主来说l、由于情况的不断变化l、指望工程的最终造价就是中标价也是不现实的l、低中标、反索赔是业主在工程造价结算过程中的国际惯例.
一般在实际施工索赔中l、并不是以广义的角度来理解索赔和反索赔两者之间的关系l、而是按照它们实际的意义l、把承包方向业主方提出的补偿请求l、叫做“索赔”;反之l、习惯上叫做“反索赔”[2]l、此过程一般包括两个方面:
一方面是指承包方在履行合同的过程中的存在过错l、比如说工程质量不达标l、亦或是拖延工程进度l、对此要求进行相应的补偿.另一方面l、在承包方提出补偿要求之后l、要对其进行严格的分析、审核和修正l、做到公平合理l、实事求是.
1.3研究的目的、意义、内容
1.3.1研究的目的
我国应当建立并完善一套有关索赔与反索赔的体制l、与此同时l、建筑企业也应当积极地将工程索赔运用到实践中去l、并在实践过程当中不断地完善索赔与反索赔的技巧及方法l、从而不断积累经验l、总结教训l、以从整体上提高我国建筑业的水平.为更好地增强国际竞争力l、提高我国建设工程行业的经济效益l、改善我国在国际承包市场中的地位l、以上措施都行之有效亦是当务之急.
1.3.2研究的意义
在当今国际建筑业市场竞争日益激烈的形式下l、我国建筑行业明显暴露出了越来越多的弊端l、其中我国工程索赔水平低l、严重滞后国际发达国家的问题最为突出.由于我国缺乏与索赔反索赔相关的法律法规l、无法保证索赔与反索赔过程的顺利有效的进行l、从而导致索赔与反索赔的发展无法顺畅而快速地进行.小浪底工程的深刻教训:
黄河小浪底工程在全过程中l、索赔信函甚至达到3000多封l、索赔问题亦然变成拉大中国与外国建筑行业差距的焦点.目前l、我国已经正式成为世界贸易组织的重要一员l、在面对国外同行依靠“中标靠低价l、盈利靠索赔”的竞争手段下l、节节失利l、如何完善与索赔反索赔相关的体制机制、法律法规l、深入研究建筑工程项目合同管理中索赔与反索赔的问题已显得尤为重要.
1.3.3研究的内容
首先是建设工程项目合同的定义l、索赔与反索赔的定义以及其在合同管理中的作用和意义l、其次分析了实际操作中索赔与反索赔的类型l、原因l、条件l、程序和解决方法l、从而指出了索赔与反索赔的应对措施l、最后结合具体实例分析了建筑工程项目合同管理中索赔与反索赔的处理.
2建筑工程项目合同中的索赔与反索赔
2.1建筑工程项目合同
建筑工程合同属于经济类合同l、它是指承包方与发包方为了达成他们所商定的建设目标l、在实现双方利益最大化的基础上l、履行相关义务关系的协议.而合同管理则是建设工商行政部门、建设方、承包方等依据相关行政条例、法律法规等l、采取行政的、法律的强制手段l、对合同双方的权利、义务进行组织协调及监督管理l、以防止合同纠纷中出现违法违规行为的活动l、更好地维护合同双方的合法权益[3].
2.2建筑工程项目合同的索赔
建筑工程项目合同的索赔l、通常是指在建筑工程承包合同履行过程中l、合同当事人一方因非自身因素或对方不履行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时l、通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求[4].
2.3建筑工程项目合同的反索赔
反索赔一般是指反驳、反击或者防止对方提出的索赔l、不让对方索赔成功或者全部成功l、即对合同另一方要求的各种索赔请求予以严格的审核和修正l、努力做到公平公正l、实事求是.
2.4索赔与反索赔在合同管理中的作用和意义
从合同管理的角度讲l、索赔和反索赔属发包人和承包人双方行为l、均是有可能发生的l、然而在实际操作中l、由于利益双方所处的地位和条件不同l、对工程情况了解的不同l、承包人提出索赔的概率远高于对发包人提出反索赔的概率.通过摸索和总结l、合同双方都意识到改革和发展中非常重要的一环即是加强合同管理.索赔与反索赔是建筑工程合同管理在市场经济体制下的产物.特别对于施工企业而言l、索赔是为了保全企业l、保证生存而必须走的道路[5].因此l、从某种意义上讲l、索赔与反索赔是对立统一的l、他们提高了承包人和发包人双方合同管理的业务水平.在招标工程中l、工程建设管理的核心内容就是合同管理l、对于利益双方而言l、索赔和反索赔都起着同等的至关重要的作用.
目前在我国的建筑行业l、实行招标承包竞争机制还不成熟l、行政性法规不够健全l、发包人、监理人还是承包人这三方都不具有对合同的编制和管理的丰富经验l、一直当做是纠结的麻烦而得不到应有的重视l、从而成为敏感话题避而不谈l、或在承包方提出索赔意向时予以针锋相对.但随着国内部分大型建设项目利用世界银行贷款l、按国际惯例实行公开招标l、以及参与国际工程项目增多l、对《FIDIC土木工程施工合同条件》国际通用的合同条件的研究与实践的深入l、人们逐渐意识并体会到承包人与发包人合理的索赔与反索赔行为l、索赔行为是合同赋予承包人的权利l、这不仅能够使双方企业的管理水平得到提升l、还能使经济建设沿法制化轨道发展l、也体现了索赔与反索赔对立与统一的地位.因此l、怎样达到工程建设良性发展l、使得索赔行为既有利于承包人经营运作l、又会维护国家利益l、不给国家造成无谓的浪费和损失l、工程合同管理中的索赔与反索赔应该成为承包人和发包人共同思考的一个重要课题.
现行的国内建筑业合同管理通用条款吸纳了《FIDIC土木工程施工合同条件》的有关内容.《中华人民共和国经济法》就规范合同索赔管理制定了专门的责任划分和赔偿制定l、为合同索赔的规范化提供了法律保障.《FIDIC土木工程施工合同条件》具体规定了索赔与反索赔的条件和要求l、可操作性非常强l、对国内的建筑业产生了重大影响和实践性的突破.双方的索赔与反索赔管理是使得合同顺利履行和合同目标顺利实现的必要措施l、都是严格合同管理的一项有效保障措施.因此索赔和反索赔是落实和调整合同当事人权力和义务关系的有效手段l、是合同双方保证合同顺利实施的正当权力.同时l、索赔和反索赔的对立统一l、促进了按经济规律沿法制化轨道实施工程和合同双方的业务管理水平.
具体而言l、索赔与反索赔的意义体现在以下几个方面:
首先l、索赔与反索赔有利于提高管理水平l、尤其是施工企业.目前竞标激烈l、绝大多数企业都会采用低利润价中标甚至低于成本价中标的方法l、为了占领市场份额l、为了确保生存l、在中标之后l、施工企业l、尤其是水利水电施工企业l、都以优化施工组织和技术方案的方法提高工效l、通过合理索赔与反索赔l、弥补竞标阶段所损失的经济利益.由项目经理亲自挂帅l、专门成立索赔与反索赔领导小组l、管理者将合同索赔与反索赔放在很高的位置上来认真对待.同时l、施工现场管理者增强了危机感和责任感l、把合同管理始终贯穿于工程建设全过程的意识得以强化l、从而减少建筑合同签定过程中对承包人产生的不利条件的影响.
其次l、有助于合同管理和信息研究.合同管理者对双方所签订的合同有一个全面的了解和一定深度的理解l、进行系统、全面的分析索赔与反索赔论据的成立l、需及时收集完整的现场记录和事实资料、气象资料、会议纪要、施工组织设计、国家指令性或政策性文件、双方来往文函、法令、法律等l、必须具有真实性、合规性、合理性并符合一定的特定条件.任何一方由于信息管理不善l、都可能会错失有效的索赔和反索赔时机l、失去自身应得的利益.
再次l、有利于合同的完善l、回避由于合同中的漏洞给发包人带来的损失.由于合同条款中漏洞的出现l、在合同的履行过程中l、发包人肯定会为此付出相应的代价.而发包人在以后的类似工程中l、为降低自己的风险和损失l、就会想尽办法堵住合同中的漏洞.合同文件越来越严密l、承包人想通过合同漏洞来索赔的机率越来越小l、发包人的风险越来越低.
3实际操作中常见的索赔与反索赔类型
3.1实际操作中常见的索赔类型
3.1.1风险引起的索赔
在日新月异的今天l、风险的存在不可避免l、如物价暴涨、自然条件的变化、施工现场条件复杂等等都会造成风险的存在l、一般包括政治风险、合同风险、经济风险.近些年来l、随着我国建设施工队伍不断壮大l、加上日趋激烈的市场竞争l、大致大量施工企业入不敷出l、甚至面临倒闭.在招标和合同签订时l、建设方常常利用自身处于主导地位的优势l、转移风险l、采取不法手段l、将风险转嫁给承包方l、从而使利益各方产生严重分歧l、同时也增大了承包方的风险l、因此l、承包方为维护自身利益而提出索赔要求.
3.1.2施工条件变化引起的索赔
承包方的报价是在招标文件和设计图纸的基础上l、通过工程预算得到的.施工图纸中改变了工程任何一部分的施工程序或施工方案l、改变任何工作的数量和性质l、都称为工程变更l、都将改变承包方的预算l、从而导致承包方的重新估价.而在实际施工过程中l、新变化l、尤其是设计上的变化在所难免.
3.1.3工程量变化引起的索赔
第四版FIDIC条款中规定l、当合同价格变化幅度大于15%时l、能够要求对合同价格进行相应地调整.工程量的变化往往会导致合同价格的变化l、而实际施工中完成的工程量不可能完全符合设计要求.主要引起的索赔有以下两个方面:
一方面l、因为工程量的变化而导致工期的变化l、引起工期的索赔.另一方面l、承包商在投标时进行的预算往往与设计图纸中的相关工作量有关l、施工过程中所需的人力l、机械设备等的安排都是事先安排l、如果工程量发生或多或少的变化l、都将对承包方的经济投入带来影响l、从而造成损失.再者l、变化的工程量还会导致承包方已备材料的浪费或损耗l、以至引起费用的索赔.
3.1.4工期延长和延误引起的索赔
在建筑工程的施工过程中l、很多不确定因素会导致工期的延误l、比如天气、地质情况变化等因素l、因此l、存在工期延长和延误的索赔l、这通常包括两个方面:
一方面l、承包方要求赔偿因非自身原因而导致无法按时完工而造成的经济损失l、另一方面l、承包方要求工期索赔l、顺延工期.
3.1.5提高施工速度引起的索赔
一旦工程项目的进度安排遭到外界影响l、导致工程项目无法按时竣工l、而影响工程项目总工期的实现l、以至业主方的经济利益受损.当部分工程的延期l、或工程项目的推迟完工可能会给业主方带来重大的经济损失或政治影响时l、业主方有权利依法维护自身的合法权益l、要求承包方采取赶工措施l、加速施工l、从而确保在总工期内按时完成相关工程项目的施工l、必然引发承包方的费用及工期索赔.
3.1.6其它原因引起的索赔
业主方因自身过错导致工程进度无法按预期进度安排完成l、引起损失l、造成工期与费用索赔.[6]
3.2实际操作中常见的反索赔类型
3.2.1预防对方提出索赔
(1)许多承包商采取先发制人的策略l、率先提出索赔l、实际施工过程中所引发的分歧或矛盾往往非单方面原因造成l、但是为争取我方的有利地位l、争取主动权l、提早打乱对方的阵脚l、一般都会第一时间提出索赔.此外l、尽早提出索赔l、可以避免因超过合同规定的期限而丧失获取损失补偿机会现象的发生.
(2)要按照合同办事l、防止自己违约.工程按建筑合同顺利实施l、合同双方没有争执和分歧l、没有经济损失l、就没必要提出索赔l、双方皆大欢喜.要通过加强建筑工程的管理和监督l、尤其是合同的管理和监督这一环节l、使合同双方都能严格按合同办事l、诚信自律l、依法从事相关工程活动l、就可以使对方找不到索赔的理由和依据l、从而防止索赔的发生.
3.2.2针对对方的索赔要求予以反击
站在承包方的立场上来看l、索赔往往由材料供应方l、分包方或业主的原因所引起.反驳或修正其他利益方的索赔要求是降低自身损失的最为行之有效的方法.最常见的反击对方的索赔要求措施有:
(1)以自身同样遭受损失为前提减少其他利益方的索赔请求l、迫使双方互相协商作出妥协.
(2)以对方索赔报告为依据l、找出漏洞或不足l、以期驳回其他利益方的索赔要求l、使得自身责任得以减轻l、避免蒙受不必要的经济损失.
4索赔与反索赔的原因与程序
4.1索赔与反索赔的原因
造成工程索赔的原因是多种多样的.建设工程产品生产条件变化大、生产环节多、资金用量大等特点l、导致了其复杂的生产过程与大量的经济纠纷.究其原因l、主要有以下几点:
(1)业主违约引发索赔;
(2)工程变更;
(3)业主方拖延支付工程款或预付款;
(4)工程加速;
(5)业主方或工程师责任造成的可补偿费用的延误;
(6)工程中断或终止施工;
(7)工程量增加(不含业主失误);
(8)业主指定的分包商违约;
(9)合同缺陷造成的不公平条款;
(10)国家政策及法律l、法令的相关更改等.[7]
4.2索赔与反索赔的条件
索赔的目的在于保护各自的经济利益.可靠的索赔依据l、充分的索赔理由l、完备的索赔条件l、是成功进行索赔的必不可少的条件.为了成功达成索赔的愿望l、具备以下的条件显得十分的重要:
第一l、现场签证是否符合程序l、比如是否有监理单位指定人员的签字l、如果是补签的签证则必须加盖建设单位的公章才符合程序;第二l、如果是停工、拖延工期等现象l、就必须有有权单位出具的材料(并且是原始的)l、或者有对方现场签字(责任划分明确、起止时间清楚的现场签字);第三l、是否有原来工程设计单位签发的施工设计图纸l、如果有变更还必须加盖设计单位印章和设计人员签字的设计变更通知单.第四l、如果出现材料代用等现象并造成工程造价扩大或延误工期的l、则须有对方负责人员的签字;第五l、当由于地下设施资料不清而导致工程量增加l、则看其是否有建设单位的签字认可;第六l、如果是施工单位的原因(如擅自更改设计图纸等)l、则须有相关实验时间及检验报告;第七l、如果有国家规范等导致的工资、原材料费用调整l、则必须提供相关行政部门的正式文件;第八l、如果是不可抗力造成的工程损失l、须有两方共同认可的草图l、以及工程计量单.
当然l、不是具备一定的条件就可以索赔工程价款l、还要考虑是否合法l、是否有理有据.
首先是合法.索赔必须符合所签订的建设工程合同和相关法规有关条款的规定.其次是合理.索赔必须公平公正l、实事求是.三是有据.也就是要有具体的事实依据.四是协商.利益各方都应以将各方损失降到最低为目标l、坚持互相协调l、以做到互利共赢.[8]
4.3索赔与反索赔的程序
4.3.1索赔意向的提出
索赔的双方都应及时抓住索赔机会l、向对方提出索赔意向.尽快起草并向对方发出相关的索赔意向通知.
4.3.2起草并向被索赔方提交索赔报告
在索赔意向通知发出后l、索赔方应以书面方式主动向被索赔方提出索赔要求及有关证明材料l、依据合同相关条款l、计算损失l、确定索赔价值并向被索赔单位送交索赔报告.
4.3.3解决索赔问题
(1)被索赔方应重点审查索赔报告内容是否有理有据;在此基础上l、以公正的立场l、科学的态度l、审查并核算索赔方所要求的索赔值.若索赔方提供的理由和证据不足以支持其索赔请求l、则有权要求索赔方进一步提供更加详细的证明材料l、反之l、则应以书面形式作出相应答复.
(2)根据被索赔方反馈索赔方的处理意见l、业主有可能审查批准或部分或全部性的否定索赔报告.这种情况一旦出现l、就必须举行三方谈判l、双方当面提供与分析索赔依据.要想索赔得到真正的解决l、必须利益双方经谈判协商达成共识.
(3)索赔与反索赔的各方在无法达成共识时l、利益双方依法均有权向仲裁机构申请仲裁或直接向人民法院提起诉讼.申诉书一般应写明:
申诉人名称、被诉人名称、索赔事项题目等等.
4.4索赔与反索赔的解决方法
4.4.1协商
合同双方在发生争议后l、就与争议有关的问题进行协商l、在自愿、互谅的基础上l、通过直接对话摆事实、讲道理l、分清责任l、达成和解协议l、使纠纷得以解决的活动.
4.4.2调解
司法调解和行政调解是建设工程调解中两种常用的调解方式.调解人按照国家法令、政策、合同规定和双方完全自愿的原则l、对双方进行说服工作l、在分清责任、查清事实l、辩明是非的基础上l、提出解决方案l、再经过双方协商达成解决协议.争执双方难以通过协商达成一致时l、任何一方均有向合同管理机关等申请调解的权利l、调解结果以调解书形式l、由合同双方和调解人签署后即具有法律效力.
4.4.3仲裁
在我国l、对于重新申诉的裁决一般采用名为“一裁终局制”的审判制度.我国的《中华人民共和国仲裁法》对仲裁程序进行了规定l、即第一步是申请和处理;第二步是相关机构审核是否满足受理条件;第三步是对条件不符的案件予以驳回并告知理由;第四步是组成仲裁庭;第五步是开庭裁决.
4.4.3起诉
如果合同双方最终无法通过协商调解或仲裁机构的仲裁来解决彼此间的分歧与争议l、则根据我国法律规定l、双方均有权向地方人民法院提起相关诉讼.
5索赔与反索赔的应对措施
5.1进行设计方案优选l、实行设计招投标
开展设计招投标在于选择最优设计方案l、在满足设计方案使用功能的基础上l、考虑竞标方案技术的先进性l、经济的合理性l、使用的安全性.进行招投标是鼓励承包方互相开展竞争l、改进自身工艺技术l、查补自身不足的过程l、与此同时l、能够降低工程项目的建造成本l、提高投资的效益l、减少索赔与反索赔事件的发生l、以达到设计、费用双优的理想目标.
5.2注意监管商提出的变更原工程的要求
一是在施工过程中l、施工方不能变更原来的工程设计l、如果擅自变更l、那么由此发生的费用由变更者自负后果.
二是施工方如果提出一些合理的建议可能涉及到修改设计图纸等问题l、则必须经过监理工程师同意.否则后果自负.
三是如果修改建议经过监理工程师的同意l、则由此发生的费用双方另行协商.
5.3控制好因施工条件原因引起的变更
施工条件对施工过程有着十分重大的影响l、由于相关合同条款未对其做出精确的范围划分l、因此导致利益各方时常因为该原因而造成分歧与矛盾.由此可见l、提前做好施工现场条件的调查与勘探工作l、能够使因施工条件原因造成的索赔事件得到更加合理而有效地解决[9].
5.4加强各方人员的职业道德教育
通过报刊l、媒体l、网络等渠道坚强宣传教育l、在全社会营造一种诚实守信l、遵纪守法的良好氛围.同时l、对现场监理人员进行必要的培训l、加强他们的职业道德素质l、对建筑工程项目合同中的索赔与反索赔的进行有效的监督和管理l、从而保证索赔与反索赔活动的公平有效的进行l、对利益各方依法维护自身的合法权益具有重要意义[10].
6工程实例
6.1工程概况
某工程是为某港口修建一石砌码头l、估计需要十万吨石块.某承包商中标后承担了该项工程的施工.在招标文件中业主提供了一份地质勘探报告l、指出施工所需的石块可以在离港口工地35公里的A地采石场开采.业主指定石块的运输由当地一国营运输公司作为分包商承包.按业主认可的施工计划l、港口工地每天施工需要500吨石块l、则现场开采能力和运输能力都为每天500吨.运输价格按分包商报价(加上管理费等)在合同中规定.设备台班费l、劳动力等报价在合同中列出.
6.2合同实施过程
工程初期一直按计划施工.但当在A处开采石达6万吨时l、A场石块资源已枯竭.经业主同意l、承包商又开辟离港口105公里的另一采石场B继续开采.由于运距加大l、而承担运输任务的分包商运输能力不足l、每天实际开采400吨l、而仅运输200吨石块l、造成工期拖延.
6.3索赔分析
该工程的索赔问题是由施工条件的变更引起的l、由于业主提供的地质勘探报告出现偏差l、导致运输费用增加l、因运输分包商由业主指定l、因此l、总承包商向业主提出运输费用索赔.由于业主指定的运输分包商运输能力不足导致工期延误l、总承包商向业主提出因工程窝工导致的设备台班费l、人力费等相关费用索赔及工期拖延引起的工期索赔.控制好因施工条件原因引起的变更是解决上述案例中索赔问题的一项有效措施l、提前做好施工现场条件的调查与勘探工作l、将有效地降低案例中相关设备和人力费用的支出以及工期的推迟与延误.
7结论
当前l、我国的建筑领域法制建设正逐步走向完善l、无论是建筑工程的哪一方l、都必须严格遵守国际通用的FIDIC合同条款l、按照规定办事.如此一来l、不仅双方合作愉快l、工程顺利完成l、同时也促进了建筑工程领域的科学
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建筑工程 项目 合同 管理 索赔 研究 分析 报告
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)