建筑工程劳务分包合1.docx
- 文档编号:4654148
- 上传时间:2022-12-07
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:24.37KB
建筑工程劳务分包合1.docx
《建筑工程劳务分包合1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑工程劳务分包合1.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
建筑工程劳务分包合1
建筑工程劳务分包合同
甲方:
鹏达建设集团有限公司
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《呼和浩特市建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同范本》、《建设工程劳务分包合同示范文本》及呼和浩特市相关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同,具体内容如下:
第一条:
工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3工程概况:
1.3.1乙方自进场三日内向甲方提供劳务人员名单,其中:
管理人员名单。
乙方在本工程中管理人员、劳务人员(含特殊工种)花名册、上岗证书、劳务人员身份证复印件(正反两面复印)作为本合同附件。
为控制好现场安全生产、文明施工;创优创杯,确保工程质量工作,双方同时签订安全生产目标责任书和质量目标责任书作为本合同附件。
1.4工程面积:
详见施工图纸(总面积:
m2.)
1.5承包范围:
1.5.1施工图纸设计范围内基础、主体结构工程的钢筋、木工、砼、外架、塔机租赁、周转材料、基础回填、基底钎探、现场临水临电的维护使用等。
具体承包范围如下:
A、基坑清槽、回填土人工配合用工。
B、基础钎探
C、基础垫层、防水基层及防水保护层支模及浇筑。
D、基础、地下室、主体结构钢筋工程、模板工程、砼工程(钢筋加工、绑扎、焊接、直螺纹套筒连接、模板材料采购及制作安装、清理,砼浇筑、浇捣、修补、剔凿、清理及养护,泵管采购布设及转移、清理、套丝机、地泵,止水钢板、止水丝杆,钢套筒)。
上述施工中,钢筋、砼、由甲方提供。
E、脚手架工程(包括室内外脚手架、安全防护棚或架、维护架架管及其附料的租赁或采购、搭建、改建、拆除、转运(100米以内)、维修、场内清理及挑架所需预埋件、工字钢等)。
F、现场范围内的成品保护。
G、现场生活区卫生工作。
H、现场安全防护设施的搭建与维护,包括安全防护设施的搭设、拆除、刷油漆、清理(楼层安全网搭拆、安全防护架搭拆、临街安全防护网的搭拆及安全标语的布设)。
I、现场标识牌的加工制作及安装(施工机械及楼层安全设施等所有现场标识牌的安装)。
J、塔吊附着件预埋、附着臂安装及拆除时的架子搭建与拆除、安全通道、平台、防护门等架子的搭建、拆除。
K、施工现场钢筋棚、木工棚的搭建及改建。
L、主体结构乙方承包范围内所有空间的预留、清理(不含水、电、气孔洞)。
M、现场临建基础由乙方提供施工人员,人员工资由甲方支付,材料由甲方提供。
N、止水钢板的安装。
O、现场临时用电二级箱后的电缆、开关箱及线路敷设、日常维修保养。
P、现场临时用水的维护。
Q、除挖掘机、自卸倒土车、砼罐车、装载机以外的主体所用施工机械均由乙方提供,乙方自行做好机械、机具的日常保养、维修工作,并每两周向甲方提供机械维修保养记录。
机械、机具进场后两日内,乙方必须向甲方提供机具的出厂合格证明文件复印件和进场数量清单。
R、现场标养室的日常维护。
乙方必须根据进度指派专人做好标准养护试件、同条件养护试件,钢筋连接件等,并及时进行养护。
冬施时,做好临界强度试件及冬施转常温试件。
S、砼浇筑时,乙方必须派专人进行坍落度测试。
做好测试记录。
1.6质量要求:
(1)合格(符合图纸要求)。
(2)本工程质量目标:
主体争创优良,必须达到合格。
(3)为确保本工程质量目标的实现,乙方必须进场后七日内向甲方提供详细的质量保证措施。
(4)乙方应认真按甲方要求安排施工,随时接受甲方施工人员的检查、验收,并为检查验收提供保证条件。
(5)上道工序甲方未验收或者验收不合格的,不得进入下道工序施工,施工中乙方应严格执行隐蔽工程验收制度。
(6)施工中未经检查或检验不合格,乙方应按甲方要求进行返工、返修,并承担返工、返修的费用,不顺延工期;若因甲方原因导致返工、返修,费用由甲方承担,工期顺延。
(7)因乙方原因造成在施工过程中出现影响结构、使用功能等重大质量事故时,乙方必须承担事故处理所发生的所有费用,甲方可根据事故严重性决定终止本合同。
(8)乙方必须严格按施工图纸及施工验收规范组织施工。
(9)
1.7协议工期:
总工期,从乙方进场进行基础垫层施工(正式施工)当日开始计算。
开工日期:
年月日
竣工日期:
年月日(一次结构封顶)
1.8乙方必须严格按甲方工期要求完工,否则延迟一天甲方按10000元/天对乙方进行处罚,罚款在当期工程款中扣除。
1.9协议价款:
本协议暂定综合单价400元/平方米。
1.9.1综合单价:
按建筑面积计算。
超3.6米楼层均按一层建筑面积计算。
综合单价包括:
主体机械及手动工具费、周转材料、管理费、乙方利润、安全文明施工费、测量放线、脚手架搭拆费、模板及支架费(注:
不可抗力因素除外)。
价格应视为是包工,含文明施工、工程施工、环境保护、职业安全健康、包括中小型机械、包部分材料、包工期、包质量、并包括所有有关的费用,包括劳保用品费、生产工具费、自身队伍人员的劳动保险费、医疗费、冬雨季施工降效费、成品保护费、作业面超高费、现场内二次搬运费、技术措施费、人工费调增、管理费、利润、企业经营费、调价、风险费、包干费、技术资料费、赶工费、现场安全防护、安全文明施工费、夜间施工增加费、垃圾清运至现场指定地点、环境保护费、远征施工增加费、发包人提供材料的卸车费、保管费等。
承包人不得就上述各项费用向发包人提出补偿要求。
1.9.2乙方进场时,向甲方提供本工程施工人员名单,甲方购买保险(按国家相关规定)手续。
1.9.3办理支付的手续为:
甲方指定专人负责与乙方办理结算、付款手续。
本工程总价:
约为万元,劳务税费由甲方承担,乙方负责向甲方提交施工人员工资表。
结算时按照实际建筑面积和协议约定单价计算实际总价(建筑面积不存在折层计算,不计层高高度,均按一层执行)
第二条甲方责任
2.1甲方驻工地代表负责合同的履行,对工程质量、进度进行现场协调、监督、检查等事宜。
2.2甲方按乙方提交的材料现场计划单提供材料(钢筋、商砼、水泥、砂、石等甲供材料)。
乙方在需要使用时提前将采购计划明细(约定名称、规格、型号、用量、施工部位、进场时间)上报甲方,钢筋、水泥等大宗材料提前10天上报材料采购计划,砂、石等材料提前7天上报材料采购计划。
甲方核实计划明细后签字审核手续齐全,再行组织采购。
2.3甲方有权要求乙方更换不服从甲方管理或者甲方认为不称职的管理人员。
2.4提供施工图纸、施工场地、生活场地、临舍、提供水、电的接合点。
2.5由于发包人原因造成停工窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。
停工、窝工应办理书面洽商。
经发包人相关人员确认后方可作为结算依据。
发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。
2.6定期对乙方上报工程量进行审核审定。
第三条乙方义务
3.1乙方提供施工中所需项目管理人员,阶段性施工计划、劳动力安排计划。
3.2合同签订后,乙方要切实履行双方确认的进度计划安排,在实际与计划发生矛盾时,乙方需服从甲方合理统筹指挥。
3.3甲方指定分包项目的插入施工时,未影响乙方正常施工,乙方必须服从甲方的统一安排,积极为甲方指定分包单位创造施工配合条件,切实履行在协议中约定的由乙方承担的配合责任。
3.4乙方必须指定专人为乙方驻工地代表,负责合同的履行,在进场时上报相应施工组织管理体系及人员名单。
在紧急情况和进行主要项目施工时,乙方驻工地代表必须出勤。
并科学组织工程施工,保质、保量、按时完成施工任务,解决乙方负责的各项事宜。
3.5乙方应按合同规定的时间提供所需的辅材和机械设备(包括塔机及乙方自供机械的维护、修理及费用)。
3.6乙方驻现场管理人员和所有进场人员应具备相关的资质及岗位证书,合法用工。
乙方派驻现场的管理人员必须齐备,并且人证统一。
不允许私自挂证,而由他人代为管理的现象。
3.7为确保工程质量,乙方公司技术人员必须具有丰富的施工经验和较高技术水平。
乙方施工技术人员应对工程的施工技术全面负责,完成工程技术上一系列的工作。
各项工作应按要求保质、保量、按时完成,乙方应派能胜任此项工作的技术人员来承担此任务,加强技术人员的配置,如因乙方原因导致工程施工错误引起的后果由乙方全部承担。
3.8乙方必须按呼市建委安全监督机构要求,每五万平米派设三名现场安全员,并且持证上岗。
3.9乙方必须遵守当地政策和相关部门的规定进行文明施工,如甲方发现乙方存在不文明施工现象,有权要求乙方整改,因不文明施工而造成的一切后果由乙方承担。
3.9存在多家劳务分包时,乙方自行管理好各自现场临水临电的使用和维修保养工作,乙方不得浪费施工用水,用电,如发现浪费甲方有权制止,并按浪费情节给予处罚。
3.10乙方不得私自将工程转包或分包他人,禁止使用不具备完全民事行为能力人员或在逃犯罪嫌疑人。
工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。
禁止乙方使用甘肃、回族、维吾尔族等民工。
3.11乙方负责施工区域、生活区域内的安全保卫、交通安全、消防、环保、卫生工作。
3.12乙方施工人员在施工现场区域内发生打架、斗殴或其它犯罪行为,由乙方承担全部责任,甲方有权每次给予乙方1000-5000元处罚,并视情节严重,作清退处理,发生伤亡的,甲方积极配合当地公安部门做好刑事调查取证工作,移交公安机关处理。
3.13乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方驻工地现场代表。
一般质量事故处理方案及结果应送甲方备案;重大质量事故的处理方案应由甲方代表签字,确认后方可实施。
3.14严禁乙方恶意拖欠,克扣民工工资,如有发生,甲方有权代为乙方支付民工工资,并从工程结算中扣除。
因甲方拖欠乙方工程款,造成乙方拖欠民工工资,由甲方承担所有责任,乙方必须保证对自己的所有人员按时发放工资,若因拖欠工资或其它原因,出现干扰工程正常施工进行的或干扰甲方与业主方正常工作时,甲方有权清退乙方出场,并由此造成的所有损失由乙方赔付甲方。
3.15乙方人员在施工中应按有关规定进行成品、半成品的保护,爱护使用甲方提供的机械设备和材料。
3.16在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不得随意变更备案人员,人员变动率小于3%,服从发包人的统筹安排,统一调动。
3.17承包人应对作业工人进行安全生产、食品工程、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。
3.18乙方不允许自设食堂及商店,禁止从事任何经营性活动。
3.19由于政府政策调整或市区级以上政府活动导致的迫令停工,属不可抗力因素,其后果及损失由乙方自负。
3.20钢筋焊接件、直螺纹套筒等由乙方安排专人制作,在甲方技术人员下发书面指令后一天内必须制作完成。
如发现乙方制作试件不及时的,甲方每次罚款5000元。
现场制作加设芯片试块如试压不合格的,甲方每次每组扣罚乙方5000元。
3.21乙方必须指派专人进行试块制作及养护。
3.22钢筋工程验收前,乙方先进行自检,自检合格后,上报甲方进行验收。
如钢筋工程验收不能一次性验收通过,每次罚款5000元。
造成停工整顿的,超过半天的,每半天追罚10000元。
3.23模板工程验收前,乙方先进行自检,自检合格后,上报甲方进行验收。
如模板工程验收不能一次性验收通过,每次罚款3000元。
造成停工整顿的,超过半天的,每半天追罚5000元。
3.24砼工程外观质量存在一般缺陷的,如蜂窝、麻面、孔洞、夹渣、露筋等,上报甲方后,经甲方允许进行剔凿修补。
面积超过0.3平方米的及重大质量缺陷,必须向甲方上报质量缺陷处理措施及方案,甲方及监理工程师批准后,方可进行处理。
3.25钢筋焊接件、直螺纹套筒试件送试时,除母材不合格,凡断点在连接部位的,均由乙方承担相关疏通处理费用,并处以乙方每次每组2000元罚款。
3.26所有同条件试件要焊设钢筋笼放在结构施工部位进行同条件养护,并加设锁具。
3.27甲方复测乙方定位放线及楼层平面放线时,如发现超过规范允许偏差范畴的,视情节严重程度,给予乙方每次5000元处罚。
如垂直度、轴线位置偏差较大,造成重大返工的,乙方承担全部返工费用及责任。
第四条关于技术质量管理的约定
4.1乙方必须严格按国家、地方政府、行业标准和经甲方审定的施工方案或施工措施进行施工。
4.2施工中出现质量隐患或问题时,乙方应无条件按甲方技术质量中的要求进行返工或整改,直至消除隐患或问题。
因乙方造成的损失由乙方承担,甲方原因造成的损失由甲方承担。
4.3乙方应保证其承包主体结构范围内的工作能顺利通过甲方验收,如达不到验收条件,应负责免费修复到合格标准。
4.4乙方应服从甲方管理,做好各项工作的技术交底,严格按照施工图纸、施工规范的要求组织施工,因乙方原因造成的质量问题,必须无条件返工。
4.5分项工程施工完毕后,乙方必须先行自检,合格后方能报甲方验收。
4.6保修期限,经甲方验收合格后,乙方应配合装饰施工队,剔凿涨模部分,支出外露钢筋,解决主体施工所遗留的一切问题。
若乙方知而拖延,甲方有权另派施工队伍施工,费用在乙方保修金中扣除。
4.7施工中因图纸变更,增加部分费用另行计算。
甲方指派乙方工作人员对乙方承包范围之外的部分进行施工,甲方按技术工每人180元/天,普工每人130元/天支付工资。
第五条关于工期的约定
5.1甲乙双方在本合同签字盖章生效后,接到甲方开工通知五日内,乙方进场开始做施工准备工作。
乙方在协议签订后,应严格按照甲乙双方确认的施工计划展开施工。
因乙方责任,不能按时开工,或者中途无故停工,而影响工期,工期不予顺延。
乙方承担延期完工的违约责任。
5.2乙方应合理安排生产,严格按照国家规定的法定工作时间施工,并且为保证工期的要求,乙方每周五向甲方生产部门递交下周的进度计划,每月25日前报下月的进度计划和当月完成工程量的月报表,经甲方认可后,按计划实施。
5.3乙方因下列因素造成延误,经甲方代表书面确认后,工期顺延。
5.3.1一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工,窝工累计超过8小时,且经监理、甲方确认签证后,工期相应顺延。
5.3.2施工中如遇不可抗力的因素,造成乙方无法正常施工的,乙方应于不可抗力事件发生后24小时内通知甲方,并于5日内向甲方提供不可抗力发生的证明文件,工期顺延。
5.3.3乙方因自身施工质量达不到预定标准返工,重新施工等,造成延误工期,乙方自行承担延期竣工的责任。
第六条文明及安全施工约定
6.1甲乙双方应严格执行工程所在地政府颁发的文明施工现行管理暂行规定;加强科学管理,坚持文明施工,文明施工设专人管理,并建立专职文明施工班组。
6.2甲方应向乙方提供的施工条件:
6.2.1甲方实行统一化管理,出入施工区域必须佩戴胸卡。
6.2.2施工现场做到活完料清,严禁出现作业面材料摆放混乱。
6.2.3施工现场需要有专人清扫,并不定时进行洒水,以免扬尘。
6.2.4木工、钢筋加工棚的降噪工作,乙方应在甲方的指导下进行。
6.2.5乙方应健全和完善各种相关的规章制度,对生活区域的卫生保洁工作、食堂管理、卫生间、灭蚊蝇、“除四害”工作负责。
6.2.6生活区内不得私搭乱接,宿舍内不得私自接线,使用电炉、电热毯、电热器等违禁品。
6.3本合同单价中已包括乙方所施工工程力争达到呼和浩特市文明安全工地标准费用。
6.4乙方不得在甲方施工区域内及职工生活区内从事经营性活动。
6.5乙方要强化安全意识,抓好安全生产和杜绝一切事故的发生,如发生安全事故,不得私自隐瞒,应按规定保护好现场,抢救人员并立即上报甲方。
单次安全事故损失,在5万元以内由乙方自行承担。
单次损失超过5万元以上的,按照有关规定,发包人和承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任及经济损失。
发包人和承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
6.6乙方人员进场需做好安全教育工作,及时做好书面交底及安全措施工作,严格按照现行有关安全操作规程施工,执行公司和工地有关安全生产制度及其它管理制度,用电机具要专人操作专人管理。
6.7施工现场乙方必须配专人负责安全管理,及时做好安全自检及整改工作。
6.8施工现场范围内的安全防护设施,均由乙方负责设置,如现场标识牌的安装、安全网、安全标志、安全防护栏。
6.9乙方所使用的工具、电缆、安全用品、中小型机械进场前,必须经过甲方确认后方可进场。
并提供合格证及厂家生产许可证。
6.10冬歇阶段,乙方指派专人进行冬季看护,并自行支付看护费用及看护期间水电费等。
第七条关于材料供应的约定
7.1材料管理的基本原则:
本工程的钢筋、砼、砖、水泥、砂、二级及二级以上的配电箱等由甲方负责。
二级以下配电箱由乙方负责。
7.2乙方必须提前向甲方上报材料计划,否则由乙方负责承担工程延误责任。
7.3甲方对乙方的材料节约工作承担监督检查责任,对乙方浪费材料的行为提出批评、警告直至处罚,视浪费情节予以50-1000元的经济处罚。
7.4钢筋用量的承包方法:
乙方在钢筋工程施工过程中,按照施工蓝图及施工方案进行主体结构施工,服从甲方管理人员的统一指挥,按照规范进行钢筋下料,如因乙方原因造成钢筋浪费,由乙方承担材料浪费的相应损失。
钢筋以甲方预算员算出的数量为准,超出部分按施工当期材料市场信息价在乙方当月工程款中直接扣除。
7.5乙方所有人员的生活用品、用具、劳保用品、雨衣、雨鞋、安全带由乙方自行承担。
7.6本工程采用商用砼,砼量根据图纸计算,由乙方按图使用。
砼涨模、遗洒等及时清理剔凿。
7.7乙方携带机具进场时,应由甲方登记备案,以备平时检查和作为退场时的凭证。
7.8乙方应遵守和执行甲方材料、机具领用规定,对领用的材料要与甲方共同清点,履行书面手续,对借用甲方的机具,要严格按操作规程使用,加强维护保养。
第八条关于保证定金、工程进度款支付、结算方式及质量保证金的约定
8.1工程履约保证定金:
8.1.1本合同生效后乙方需向甲方交纳合同履约保证定金共万元。
合同签订后,乙方在六日内付清。
8.1.2结算方式:
依据实际完成的建筑面积和本合同约定的单价计算出实际合同总价进行结算。
本工程完工后,乙方应于完工后七日内向甲方提交竣工结算清单,甲方在收到乙方结算清单后60日内完成结算核对,逾期未完成结算核对,视为甲方认可乙方提交的结算清单中的全部结算内容。
8.1.3乙方施工至地上一层封顶时(含地下部分),甲方支付乙方完成工程量产值的70%,地上六层封顶时,一次结构经甲方验收合格,甲方支付至乙方完成工程量产值的80%,二次结构施工完成,基础、主体分部验收全部合格,甲方支付至乙方完成工程量产值的95%,留5%作为质保金。
如无质量问题及相关投诉,质保金一年内全部返还。
第九条关于违约责任的约定
9.1由于乙方原因,延期竣工,每延期一天,乙方向甲方支付5000元的违约金(违约金从工程款中直接抵扣)。
9.2因乙方原因造成乙方的工程质量不合格导致返工,工程不予顺延。
9.3工程质量如达不到本合同要求,乙方应按照本合同质量要求进行返工,并承担延误工期的责任。
乙方应在接到通知后3日内派人返工、整改,否则甲方有权委托其他单位或人员进行返工、整改,费用由乙方承担。
9.4因乙方原因,合同无法继续履行,应提前通知甲方,办理本合同终止协议,并由乙方赔偿由此给甲方造成的经济损失。
9.5乙方施工人员在施工工程中达不到甲方或业主的工程质量、进度、现场文明施工的要求,经整改后仍无法达到质量、进度、现场文明施工的要求,甲方有权对乙方进行经济处罚。
9.6甲方不能按合同签订的时间让乙方正式入场施工,超过两个月的,乙方有权解除合同,甲方在7日内退还乙方的工程履约保证定金。
第十条争议的解决办法
10.1本合同在执行过程中如发生争议,先由双方协商或向有关部门申请进行调解。
协商调解不成,任何一方可向当地人民法院提起诉讼。
第十一条其它
11.1本协议未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
11.2合同由甲乙双方签字盖章即生效。
11.3本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份。
甲方:
乙方;
法定代表人:
法定代表人;
委托人:
委托人;
开户行:
开户行:
帐号:
帐号:
年月日年月日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建筑工程 劳务 分包
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)