1投标文件.docx
- 文档编号:4593365
- 上传时间:2022-12-07
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:20.09KB
1投标文件.docx
《1投标文件.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《1投标文件.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
1投标文件
报建编号:
标段号:
五象广场幕墙工程项目施工招标
投标文件
投标人:
(单位公章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字或盖章)
年月日
一、商务标(包括但不仅限于以下内容)
(一)投标承诺书;(原件)
投标函(原件)
投标函附录A:
上海市建设工程施工投标标书情况汇总表;(原件)
投标函附录B;(原件)
(二)法定代表人证明(原件);
授权委托书(原件并附粘贴委托代理人的身份证明复印件);
(三)共同投标协议(原件)(投标人须知前附表规定不接受联合体投标的,无需提供)
(四)《投标保证金提交确认函》或由收款银行盖章的《投标保证金提交单》复印件(原件在开标前随投标文件一同递交);
(五)已标价工程量清单;(其中综合单价分析表可装订在正本中,也可以另行成册)
(六)投标人须知前附表规定采用技术标“暗标”方式的,项目组织管理机构的人员姓名、职位、简历等内容;
(七)拟分包计划表;
(八)投标人基本材料;
投标人须知前附表规定的投标人基本资料所附支持性材料;(另册)
(九)投标人须知前附表规定的材料或投标人认为需要补充的其他内容。
二、技术标(包括但不仅限于以下内容)(简单比价法除项目管理机构外,其余内容不需提供)
(一)施工组织设计;
(二)投标人须知前附表规定的材料或投标人认为需要补充的其他内容。
商务标
投标承诺书、投标函及其附录A、附录B
投标承诺书(2013版)
(本承诺书装订于投标文件首页)
本公司承诺:
遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则,参加五象广场幕墙工程项目的投标。
一、不提供有违真实的材料。
二、不与招标人或其他投标人串通投标,损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。
三、不向招标人或评标委员会成员行贿,以谋取中标。
四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假,骗取中标。
五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。
六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。
七、不违反相关法律法规,注册建造师不同时在两个及两个以上的建设项目上担任施工项目负责人。
八、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量和人选的相关规定。
九、加强对分包和劳务分包管理,对所分包工程的安全、质量和进度承担责任,不拖欠农民工工资,按时将分包合同报行政部门备案。
十、按照招标文件规定及合同约定,执行合理的施工工期。
十一、保证建筑材料符合相关标准和设计要求,不使用未经检测或者检测质量不合格的建筑材料。
十二、本公司若违反本投标承诺,愿承担相应的法律责任。
十三、其他承诺:
。
投标人(单位公章):
__________________
法定代表人(签字或盖章):
_________________________
拟任项目经理(签字或盖章并盖执业章):
____________________
拟任项目经理手机:
_______________________________________
年月日
投标函
致:
上海五象房地产开发有限公司(招标人名称)
在考察现场并充分研究五象广场幕墙工程(报建编号及标段号)(以下简称“本工程”)施工招标文件的全部内容后,我方兹以本投标函附录A所载明的投标总价和按合同约定有权得到的其它金额,并严格按照合同约定,施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。
如果我方中标,我方保证在年月日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工,投标函附录A载明的工期内竣工,并确保工程质量达到投标函附录A载明的质量标准。
我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后,在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力,且随时准备接受你方发出的中标通知书。
随本投标函提交的投标函附录A、附录B是本投标函的组成部分,对我方构成约束力。
随同本投标函提交投标保证金一份,金额为(大写):
元(元)。
在签署协议书之前,你方的中标通知书连同本投标函,包括投标函附录A、附录B,对双方具有约束力。
投标人:
(单位公章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字或盖章)
年月日
投标函附录B
工程名称:
___________________________(项目名称)报建编号及标段号:
_____________________
序号
条款内容
合同条款号
约定内容
备注
1
项目负责人
姓名:
2
工期
日历天
3
缺陷责任期
4
承包人履约保证金金额
5
分包
见拟分包计划表
6
逾期竣工违约金
元/天
7
逾期竣工违约金最高限额
8
质量标准及违约赔偿承诺
9
价格调整的差额计算
10
预付款额度
11
预付款保函金额
12
质量保证金扣留百分比
质量保证金额度
……
……
备注:
投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上,可作出其他有利于招标人的承诺。
此类承诺可在本表中予以补充填写。
投标人(单位公章):
________
法定代表人或委托代理人(签字或盖章):
______________
日期:
年月日
法定代表人证明及法定代表人授权委托书
法定代表人证明
投标人:
单位性质:
地址:
成立时间:
年月日
经营期限:
姓名:
性别:
年龄:
职务:
系(投标人名称)的法定代表人。
特此证明。
投标人:
(单位公章)
年月日
法定代表人授权委托书
本人(姓名)系(投标人名称)的法定代表人,现授权(姓名)为我方代理人。
代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改(项目名称)(报建编号及标段号)施工投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。
委托期限:
____________________________。
代理人无转委托权。
法定代表委托代理人身份证复印件粘贴处
投标人:
(单位公章)
法定代表人:
(签字或盖章)
身份证号码:
____________________________________
委托代理人:
(签字或盖章)
身份证号码:
____________________________________
年月日
项目管理机构人员情况表
项目管理机构人员情况表
1.项目管理机构人员组成表
职务
姓名
职称
执业或职业资格证明
备注
证书名称
级别
证号
专业
养老保险号
2.主要人员简历表
附1:
项目经理简历表
姓名
出生年月
学历
职称
职务
拟在本工程
任职
项目经理
注册建造师执业资格等级
________级
建造师专业
安全生产考核合格证书
毕业学校
___________年毕业于_______________学校_____________专业
主要工作经历
时间
参加过的类似项目名称
工程概况说明
发包人及联系电话
应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件(退休人员可提供退休证和聘用证);类似项目限于以项目经理身份参与的项目。
附2:
主要项目管理人员简历表
岗位名称
姓名
年龄
性别
毕业学校
学历和专业
毕业时间
拥有的执业资格
专业职称
执业资格证书编号
工作年限
主
要
工
作
业
绩
及
担
任
的
主
要
工
作
主要项目管理人员指拟任项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职质量管理人员、专职安全生产管理人员及其他关键岗位人员等。
应附执业资格或岗位证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件(退休人员可提供退休证和聘用证),专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书复印件。
拟分包项目情况表
拟分包计划表
序号
拟分包项目名称、范围及理由
拟选分包人
备注
拟选分包人名称
注册地点
企业资质
有关业绩
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
注:
本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工作,且不属于投标人须知前附表规定的中标人自行施工范围内不得分包的非主体、非关键性工作。
日期:
年月日
投标人基本资料
投标人基本资料
1.投标人基本情况表
投标人名称
注册地址
邮政编码
联系方式
联系人
电话
传真
网址
组织结构
法定代表人
姓名
技术职称
电话
技术负责人
姓名
技术职称
电话
成立时间
员工总人数:
_________________
企业资质等级
其中
项目经理
营业执照号
高级职称人员
注册资金
中级职称人员
开户银行
初级职称人员
账号
技工
经营范围
备注
注:
本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。
2.近年完成的类似项目情况表
项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人联系人及电话
合同价格
开工日期
竣工日期
承担的工作
工程质量
项目经理
技术负责人
总监理工程师及电话
项目描述
备注
注:
1、本表类似项目定义及具体年份要求见投标人须知前附表。
2、每张表格只填写一个项目,并标明序号。
3.正在施工的和新承接的项目情况表
项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
签约合同价
开工日期
计划竣工日期
承担的工作
工程质量
项目经理
技术负责人
总监理工程师及电话
项目描述
备注
注:
本表每张表格只填写一个项目,并标明序号。
4.近年财务状况表
投标人须知前附表规定需提供有关支持性材料的,附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,应附包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等。
提供的具体年份要求见投标人须知前附表。
5、近年信誉情况
指企业是否具备管理体系证书,行贿犯罪记录,企业信用情况,荣誉情况、履约情况,有未出现重大工程质量和安全事故不良记录,是否处于破产清偿状态以及诉讼及仲裁等内容。
其中诉讼及仲裁仅限于投标人败诉的,且与履行施工承包合同有关的案件,不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。
应说明相关情况,法院或仲裁机构已作出判决或裁决的,应附此类判决、裁决等有关法律文书。
提供的具体年份要求见投标人须知前附表。
投标人须知前附表规定就上述内容需提供相关支持性材料的,应附有关材料复印件。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 投标 文件
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)