临时用电工程合同.docx
- 文档编号:3822366
- 上传时间:2022-11-25
- 格式:DOCX
- 页数:25
- 大小:37.06KB
临时用电工程合同.docx
《临时用电工程合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《临时用电工程合同.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
临时用电工程合同
临时用电工程合同
篇一:
施工临时用电工程承包合同
工程名称:
甲方:
乙方:
施工临时用电工程承包合同
施工临时用电工程承包合同
发包方(全称):
(以下简称甲方)承包方(全称):
(以下简称乙方)
为明确甲乙双方在工程承包施工中的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》等规定,甲乙双方依自愿平等诚实原则,经协商一致,签订本合同。
第一条承包工程概况:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程范围和内容:
第二条工程质量及技术要求:
乙方工程施工质量必须符合《城乡电建设与改造施工及验收标准》。
第三条合同价款:
一、价款结算方法(依据):
本工程按乙方工程预算书及甲方要求的内容施工,固定总价为万元包干(含税金),价格不随市场及其他因素而改变。
乙方需向甲方提供足额合法发票。
二、合同价款的结算方式:
三、合同价款的支付方式:
本工程支付方式采用转账方式,工程预付款为58万元,在乙方全部设备、材料进场后再进行支付58万元,乙方按工期节点完成全部工程,并通过验收及送电使用正常后15天支付剩余40%工程款。
第四条工程期限:
乙方必须在XX年3月10日前保质保量完成全部工程内容,配电室及变压器场地在2月6日前由甲方提供给乙方。
第五条功程承包方式为下列方式
一、包工包科,总价包干。
二、乙方不得将本工程转包他人,否则,甲方有权单方终止本合同,乙方应承担相应责任及由此给甲方造成的损失。
第六条材料设备供应
乙方进场使用的设备、材料必须是正规厂家出厂的合格产品,附有产品合格证。
第七条乙方的职责:
一、根据工程进度的要求,统筹安排,组织协调地方和相关部门之间的关系,以保证工程进度顺利进行。
二、及时组织工程设计及图纸会审和施工技术交底,解决施工过程中出现的问题。
三、组织有关人员编制施工组织设计措施,施工总进度计划等各项准备工作。
四、根据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工,确保工程质量达到合格,并接受甲方派出的代表的监督。
五、在施工中如遇到变更后超出原设计标准或规模时,需甲乙双方办理有关手续后方可施工,在设计变更尚未批准前,乙方不得施工。
六、在施工中如遇中途停建、缓建,乙方对在建工程应做好保护管理工作。
七、在施工过程中,由于乙方自身原因导致停工、返工;材料、构建的倒运及机械二次进场等而造成损失,均由乙方自行承担。
八、乙方在工程竣工前,应清除施工现场所遗留的废弃物,做好施工现场卫生工作,费用由乙方自行承担。
如乙方未按要求清理施工现场卫生,则甲方有权在乙方工程款中扣回相应款项,委托他人代为清理。
乙方在清除废弃物中违反地方环保要
求,由此产生的后果由乙方负责。
施工中乙方应负责现场地下管线和邻近建筑保护工作并承担施工不当造成的损失的责任和费用。
否则甲方有权在结算时扣回相应的款项。
九、必须做到文明施工,遵守地方政府和甲方对工程文明施工的各项规定并承担相应
的费用。
十、按本合同约定和有关规定的要求办理其应办的其他事项。
第八条安全责任:
乙方应严格执行《国家电公司安全工作规程》及有关安全生产规定。
安全责任以甲乙双方根据有关规定,就本工程施工安全责任问题另行签订《工程施工安全责任合同》。
第九条竣工验收
一、竣工验收以国家、行业相关标准等有关规定、本合同的决定为依据。
二、为确保本工程质量符合设计和规范要求,隐蔽工程在隐蔽前,乙方应自检后及时
通知甲方,并会同甲方检查验收,办理有关隐蔽验收签证手续。
如乙方不履行此项检查验收程序而擅自继续施工,甲方对此项工程作不合格处理。
三、某项工程中的单项工程,如需单独移交给甲方,在移交时,双方应办理中间验收
手续,作为该单项竣工工程验收的依据。
四、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该工程不能全部按
期竣工,经甲方研究同意,可做减项竣工,并对已完工的工程进行竣工验收和办理移交手续。
五、在工程竣工验收过程中,如发现工程质量部符合合同约定和有关规定,乙方应负
责无偿修理或返工,并按甲方要求和期限内完成,经验收合格后,再行移交。
由此造成工程延期交付的,乙方应承担逾期交付违约责任及由此给甲方造成的损失。
六、已竣工工程未验收前,乙方应做好保护工作。
若在该期间工程发生损坏,由乙方
负责。
七、乙方应在工程竣工2天内通知甲方及相关部门验收,并保证通过验收及送电使用
正常。
第十条质量保证
一、工程质量保修范围:
乙方承包施工的全部内容
二、乙方对工程质量保证期为12个月,自工程竣工验收合格之日起计算。
在保修期内,
若发生因乙方责任造成的工程质量问题,乙方应负责无偿修理,并承担由此给甲方造成的损失。
第十一条工地项目负责人
甲方负责人:
乙方负责人:
第十二条违约责任
一、乙方未在XX年3月10日前竣工并通过验收、送电使用正常,每逾期一天,应偿付给甲方本合同价款1%/天的逾期违约金(若因大雨天气无法施工,工期顺延)。
第十三条争议解决方式:
执行本合同发生的一切争议,由双方当事人协商解决。
协商不能解决的,双方可向本合同签订地的人民法院起诉。
第十四条双方决定的其他事项:
一、乙方必须严格执行地方政府和甲方的有关规定及规章制度,若违反,所发生的一切责任有乙方负责。
二、本合同未尽事宜,双方通过协商解决。
第十五条合同效力:
本合同一式叁份甲方贰份,乙方壹份。
本合同自双方签字盖章之日(签订日期)期生效,至本合同条款全部履行完毕时失效。
本合同未尽事宜经双方协商可另行签订补充协议。
甲方:
乙方:
法定代表人法定代表人
或委托代理人:
或委托代理人:
签约地点:
签订日期:
工程施工安全责任合同
发包方(全称):
(以下简称甲方)承包方(全称):
(以下简称乙方)
甲乙双方根据中铁二十二局沈海复线高速公路漳州段A7标电力工程施工合同,为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、电和设备安全,根据国家有关法律法规,经协商一致,签订本合同。
第一条工程项目内容及范围:
隧道进口端:
拌合站800KVA;碎石场500KVA;隧道进洞口800KVA、630KVA;隧道
出口端:
隧道出洞口800KVA+800KVA;拌合站800KVA;坑仔大桥500KVA;共计8台变压器及线路,包括配电室等土建工程及沿线路所需的青苗及用地补偿。
电线路工程施工图纸、设计修改通知书范围内相关工程量的施工。
第二条施工地点:
第三条甲方安全责任
1、甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工
的行为有权制止、纠正并发出安全整改通知书,要求其在限期内整改。
2、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。
工程施工中由甲方派到现场
的质检人员对施工质量负责检查、督促,对施工不负安全责任。
第四条乙方安全责任
乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏等事故承担安全责任。
乙方应切实履行以下安全责任:
1、乙方应将其资质证书、企业法人营业执照、授权委托人、施工简历、近3年安全施工记
录等资料在签订施工合同前交由甲方核对审查。
乙方保证所提供的承包工程要求的相关资质证明材料真实、合法、有效。
2、乙方应认真贯彻执行国家《安全生产法》、《劳动法》等有关的法律法规,应根据工程制
定相应的安全管理制度;严格执行《国家电公司电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力安全生产规程和其他安全规定、制度等,确保施工安全。
3、在施工中,乙方应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规,保证其用工的合
法性,确保农民工工资的足额按时发放。
必须按国家有关规定,为有关施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用具、安全用具,确保施工人员的人身安全。
4、乙方应保证工作负责人及参加施工人员已经乙方安监部门安全教育并经考试合格,施工
队伍超过30人必须配备专职安全员;30人及以下必须配备兼职安全员。
乙方指派胡志承作为安全工作联系人。
5、乙方的一切施工活动均应编制安全施工技术措施,施工前应对全体施工人员进行全面的
安全技术交底,并在整个施工过程中正确、完整地执行。
无措施或未进行技术交底的严禁布置施工。
6、开工前,乙方应切实做好如下工作:
(1)组织全体施工人员分工种进行安全教育和安全规程考试,考试合格后方能上岗。
特
种作业人员必须持有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
乙方对其真实性负责。
(2)乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行
检查,确认符合安全要求且已处于安全状态。
7、乙方应在施工范围装设临时围栏和警告标示,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止
篇二:
临时用电施工合同
江苏中浦工程设备制造有限公司新建厂区工程
临时用电
施工合同
(合同编号:
)
建设单位:
江苏中清工程设备制造有限公司
施工单位:
连云港市工业设备安装工程有限公司
签约时间:
年月日
临时用电工程施工合同
发包人(以下简称甲方):
江苏中浦工程设备制造有限公司
承包人(以下简称乙方):
连云港市工业设备安装工程有限公司
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、
行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:
江苏中浦工程设备制造有限公司新建厂区临时电工程
二、工程地址:
大浦开发区
三、工程内容:
本合同外线施工至高压接线,包含变压器就位、高压至变压器、变压器至
低压配电箱、全部高压电气安装及设备安装。
四、合同总价:
合同包干总价为人民币。
合同总价中已包括所有国家及当地规定
应缴纳的各项税金,达到政府主管部门规定要求的全部费用,达到供电主管部门电力验收、供电及移交要求的全部费用。
五、工程工期:
工程开工日期:
年月日,
工程完工日期:
年月日;
如果由于下列原因,乙方可提出工期延长:
1、变更所引起的某项工作量的显著变化,且该项工作在关键路线上;
2、由甲方所造成或引起的任何延误、妨碍或阻碍;
3、遇不可抗力而引起的延误。
如果乙方认为其有权提出工期延长,应按规定以书面方式向甲方发出通知,
由甲方确认是否予以延长。
如有工期延长甲方只给予工期延长,因工期延长所发生的相关费用由乙方承担。
六、工程承包方式
本工程实行总价包干,乙方包工、包料、包工期、包质量,合同施工范围内
造价不予调整。
七、工程价款的调整
本工程为总价包干合同。
乙方在合同总价中已包括人工、材料、安装、调
试、维护、管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施
工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的因素。
除发生下述情况时调整外,乙方不得因其它任何原因提出调整工程造价:
1、甲方另行委托的新增工程内容。
工程价款调整方法:
如因工程量变更而发生的工程造价变更。
按XX年《江苏省安装工程计价表》执行取费进行调整。
材料价格按市场价格进行结算。
八、材料供应
本工程所需的材料设备由乙方自行采购;乙方自行采购的材料及设备均应满足设计和规范要求,并向甲方和监理单位提供产品合格证明和检验资料,因乙方自行采购的材料质量引起的工程质量问题由乙方承担所造成的一切损失。
九、甲乙双方的一般责任
1、甲方责任:
(1)提供接电、接水点及现场临设地点;
(2)组织乙方、进行图纸会审,向乙方作技术交底;
2、乙方责任:
(1)提出用水、用电申请,经批准后在甲方提供的地点装表计量交费(市场价),费用由乙方自负;
(2)负责施工区域内的安全防护,制定相应的施工安全措施,承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任;
(3)做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护工作;
(4)遵守地方政府和有关部门对施工中的公共交通安全和环保管理规定;
(5)按照甲方要求搭建临时设施,以及文明施工的标准。
要求施工现场清洁整齐,现场施工人员必须统一着装。
交工之前清理完与现场无关的任何多余物品及其他垃圾等,承担因违反有关规定造成的损失和罚款;
(6)乙方必须严格遵守甲方现场施工管理规定和要求;
(7)全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定,并制定相应内部管理措施,由于违反规定而,发生的一切后果由乙方自负;
(8)乙方保证按电气施工规范及施工图纸施工;
(9)乙方保证工程达到国家验收标准及电业主管部门验收标准;
(10)乙方保证工程达到电业部门移交要求标准;
十、工程保修
工程保修期限按《建设工程质量管理条例》的有关规定执行,保修金额为工程结算总价的5%,保修期为壹年。
十一、工程价款支付办法
1、本工程工期为一个月,无预付款。
2、工程施工全部完成经验收合格后支付至工程合同价款的80%。
工程竣工验收合格及竣工资料齐备后,乙方将工程完整移交给甲方。
甲乙双方结算完成后,在送电前一次性付至工程结算总价的95%。
剩余5%作为质量保修金在保修期满后支付。
4、工程价款支付方式:
银行转帐支票。
十二、违约责任
1、凡由于乙方责任而影响工期和工程质量的,造成的工期滞后和经济损失由乙方承担,甲方有权从工程款中扣减并追索损失费用。
2、在合同的执行过程中,甲方不能按合同约定履行自己的各项义务和支付款项,及发生其它使合同无法履行的行为时,应承担违约责任,还要向对方支付违约金;乙方不能按合同期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求或发生其它行为使合同无法履行时,应承担违约责任;在发生违约行为时,除赔偿对方的全部损失外,还要向对方支付违约金。
3、如因乙方施工原因给用户造成的损失,由乙方承担一切责任。
十三、奖罚
1、本合同违约金额度为合同总价的3%。
2、由于乙方原因每超一天合同工期,甲方在违约金基础上对乙方进行追加罚款,罚款额度为每超一天扣罚工程合同总价款的百分之一。
3、乙方如施工中出现质量事故,由施工单位负责处理,费用由施工单位承担,由此造成的其他损失的费用从工程款中扣除。
4、乙方按合同签订的保修期期满,无任何质量问题,甲方如数退还质量保证金。
十四、争议解决
本协议未尽事宜,由甲乙双方协商处理。
履行合同过程中发生争议,首先应本着友好态度协商或向省市各级建设主管部门申请调解,若经协商不成或调解无效,任何一方均可向甲方公司所在地的人民法院提起诉讼。
十五、其他
1、本工程不允许转包。
2、工程保险:
乙方必须按规定办理各种保险。
3、本协议一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人或其委托人(签章):
法定代表人或其委托人(签章):
年月日年月日
地址:
电话:
传真:
地址:
开户:
帐号:
电话传真:
篇三:
临时用电施工合同
合同编号:
临时用电工程施工合同
工程名称:
工程地点:
发包方(甲方):
承包方(乙方):
签约地点:
签约时间:
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行临时用电施工工程施工达成一致意见,特签订本合同,以资信守。
第一条工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围及内容:
第二条工期
施工工期共天日历天,配合土建同步进行,具体开工日期以甲方书面通知为准。
因甲方原因或出现不可抗力因素,工期顺延。
第三条工程造价
1、经双方协商,本工程总造价为人民币:
元(含税,大写:
)。
2、本工程造价为固定总价承包,乙方包工、包料、包安全、包文明施工,发生增减按甲方确认的增减工程量作为结算依据。
第四条付款方式
1、合同签订生效后十日内,甲方支付工程总造价的%作为预付款;余下工程款项在工程完工且经甲方验收合格后的十日内付清。
2、工程款项通过银行转账方式支付,乙方在收到上述款项后的五日内向甲方提供等额有效发票。
第五条甲方职责
1、甲方应提供水泵房图纸、资料给乙方,以及提供所需技术的
支持。
2、甲方应负责乙方与监理、设计等单位的沟通协调。
3、甲方提供存放乙方施工设备、材料的场地。
4、甲方应合同约定按时支付工程款给乙方。
第六条乙方职责
1、乙方应做到文明施工,处理好与其他在建专业施工队伍的关系,同时遵守甲方现场施工的管理规定,
2、按相关安全法规进行安全施工,遵守甲方施工现场管理的有关规定,承担在施工过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。
3、根据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工,确保工程质量达到合格,并接受甲方的监督。
4、乙方协助甲方项目经理对工程各种变更、增减工程量进行现场签证,负责施工资料原始数据记录,并提交甲方进行资料整理。
5、工程所需材料及设备均由乙方负责购进并送至施工现场。
材料设备需附有出厂合格证、质量保证书电力部门、机械部门生产许可证等。
施工过程中,乙方应保管好其设备材料,丢失或盗窃的,甲方不负责任。
6、乙方应为其聘请的施工人员购买工伤保险及劳动保护用品,不得聘请童工及残疾人员作为本工程施工人员。
7、乙方在工程竣工前,应清除施工现场所遗留的废弃物,做好施工现场卫生工作,费用由乙方自行承担。
如乙方未按要求清理施工现场卫生,则甲方有权在乙方工程款中扣回相应款项,委托他人代为清理。
8、乙方人员在施工场内出现打架斗殴、损坏本工程、或盗窃、破坏甲方其他工程成品、半成品等情况时,每出现一次,乙方应向甲方支付元的违约金,所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿。
甲方因上述情况造成损失,由乙方负责全额赔偿,甲方可直接在应付乙方款项中扣除。
第七条违约责任
1、甲方应按合同约定支付工程款项,因甲方过错延迟支付的,每迟延一天按工程总造价的%计付违约金。
2、乙方应按期完工,因乙方原因导致工期延迟的,每迟延一天按工程总造价的%计付违约金。
延迟天的,甲方有权单方解除合同,甲方因工期延迟导致经济损失的,乙方还须承担赔偿责任。
3、施工过程中,因乙方疏忽大意、操作不当导致安全事故发生的,乙方承担一切责任。
4、工程完工并投入使用后,存在质量问题的,由乙方无条件返工修理,一切费用由乙方负责。
因工程质量问题导致人员伤亡、财物损毁的,乙方承担一切赔偿责任。
5、施工过程中,乙方未经甲方同意将工程转包、或单方终止合同履行的,甲方有权单方解除合同并要求乙方支付工程总造价30%的违约金。
因合同解除导致甲方经济损失的,乙方还应承担赔偿责任。
第八条工程验收
1、竣工验收以国家、行业相关标准等有关规定、本合同约定定为依据。
2、乙方应在工程完工后两日内应及时组织甲方及相关部门进行验收工作。
3、在工程竣工验收过程中,如发现工程质量部符合合同约定和有关规定,乙方应负责无偿修理或返工,并按甲方要求和期限内完成,经验收合格后,再行移交。
第九条质量保证
1、乙方保证所提供设备材料是全新、未曾使用过的,其质量、规格及技术特征符合合同及有关规范要求。
2、该工程保修期为36个月(保修期从本设备投运之日开始计算)。
保修期内非甲方人为原因而出现质量问题,由乙方负责保修,并承担由此而产生的一切费用。
乙方提供24小时维修服务,维修反映时间2小时内,小故障4小时内排除,一般故障6小时内排除。
保修期内提供不定期上门免费检查保养,并有文字记录。
下列情况乙方不负责免费保修:
(1)不按照乙方提供的正确使用方法而导致设备故障损坏;
(2)擅自改装设备;
(3)各种人为因素或天灾等不可抗力的因素等所造成的损坏。
第十条其他
1、本合同一式份,双方各执份,均具同等效力,本合同自双方签章后生效。
2、本合同如有未尽事宜,由双方协商达成补充协议,作为本合同的附件,与本合同有同等的效力。
3、合同履行过程中双方发生争议的,先协商解决。
协商不能的,提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。
篇四:
临时用电委托施工合同
工程项目临时用电
委托施工合同
(合同编号:
)
建设单位:
施工单位:
签约时间:
年月日
临时用电工程委托施工合同
发包人(以下简称甲方):
承包人(以下简称乙方):
按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行临时施工用电工程施工,双方经友好协商,达成一致意见,特订立本合同,以资信守。
一、工程名称:
二、工程地址:
三、工程内容:
根据甲方向电力公司申请临电的相关资料及电力设计部门的临时用电设计图纸(经电力公司审批同意后的图纸)内容,甲方委托乙方施工临时用电的范围为(包含且不仅限于):
外线施工至高压接线,包含变压器就位、高压至变压器、全部高压电气安装及设备安装等。
四、合同总价:
合同包干总价为人民币。
合同总价中已包括所有国家及当地规定应缴纳的各项税金,达到政府主管部门规定要求的全部费用,达到供电主管部门电力验收、供电及移交要求的全部费用。
五、工程工期:
工程开工日期:
年月日,
工程完工日期:
年月日;
共计20个日历天,自甲乙双方签订合同之日起到装表通电并向甲方移交竣工验收资料之日止。
如果由于下列原因,乙方可提出工期延长:
1、变更所引起的某项工作量的显著变化,且该项工作在关键路线上;
2、由甲方所造成或引起的任何延误、妨碍或阻碍;
3、遇不可抗力而引起的延误。
如果乙方认为其有权提出工期延长,应按规定以书面方式向甲方发出通知,由甲方确认是否予以延长。
如有工期延长甲方只给予工期延长,因工期延长所发生的相关费用由乙方承担。
六、工程承包方式
1本工程实行总价包干,乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全、包○
供电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包风险(物价上涨),合同施工范围内造价不予调整。
2合同总价应包括相关行政交费费用、临电设计图设计费、高低压电缆敷○
设费用(含电缆主材及辅材)、供配电设备供货及安装费用、设备费及设备保管费、预算包干费、临时设施费、劳务费、材料费、过马路穿管费、顶管费、道路赔偿费、道路修复费、文明施工增加费、与使用土地使用权者的协调及支付相关费用和土地、苗木补偿费、试验
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 临时 用电 工程 合同
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)