太湖县X057刘畈至牛镇公路升级改造工程.docx
- 文档编号:3774807
- 上传时间:2022-11-25
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:21.37KB
太湖县X057刘畈至牛镇公路升级改造工程.docx
《太湖县X057刘畈至牛镇公路升级改造工程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《太湖县X057刘畈至牛镇公路升级改造工程.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
太湖县X057刘畈至牛镇公路升级改造工程
太湖县X057刘畈至牛镇公路升级改造工程、
太湖县县道X058小花路道路升级改造工程第合同段施工招标
资格预审申请文件
申请人:
(盖单位章)
年月日
申请人主要信息摘录表
申请人名称:
序号
详细信息
证明材料
所在页码
1
注册地址
P页
2
法定代表人
姓名:
P页
3
成立时间
年月
P页
4
企业性质
P页
5
上级主管单位
P页
6
企业资质等级
P页
7
注册资金
P页
8
基本账户开户银行
P页
9
类似施工业绩
业绩一
项目名称:
,
发包人名称:
,
发包人联系人:
,
联系电话:
,
P页
10
业绩二
项目名称:
,
发包人名称:
,
发包人联系人:
,
联系电话:
P页
……
……
……
……
……
项目经理
姓名:
P页
……
项目总工
姓名:
P页
备注:
申请人按照招标人提供的《申请人主要信息摘录表》填写申请人主要信息,装订在资格预审申请文件目录前的扉页,并将已填写完毕的《申请人主要信息摘录表》电子文档拷入U盘中,U盘密封要求见申请人须知前附表。
目录
一、资格预审申请函
二、法定代表人身份证明及授权委托书
2-1法定代表人身份证明
2-2授权委托书
三、联合体协议书(不适用)
四、申请人基本情况表
表4-1申请人基本情况表
表4-2申请人企业组织机构框图
表4-3拟委任的项目经理和项目总工资历表
五、近年财务状况表
表5-1财务状况表
六、近年完成的类似项目情况表
七、正在施工和新承接的项目情况表
八、近年发生的诉讼及仲裁情况
九、初步施工组织计划
十、其他材料
表10-1其他材料表
一、资格预审申请函
(招标人名称):
1.按照资格预审文件的要求,我方(申请人)递交的资格预审申请文件及有关资料,用于你方(招标人)审查我方参加(项目名称)第合同段施工招标的投标资格。
2.我方的资格预审申请文件包含第二章“申请人须知”第3.1.1项规定的全部内容。
3.我方接受你方的授权代表进行调查,以审核我方提交的文件和资料,并通过我方的客户,澄清资格预审申请文件中有关财务和技术方面的情况。
4.你方授权代表可通过(联系人及联系方式)得到进一步的资料。
5.我方在此声明,所递交的资格预审申请文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章“申请人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6.我方在此承诺,资格预审申请文件(初步施工组织计划除外)作为施工合同文件的组成部分,对我方具有约束力。
申请人:
(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字)
电话:
传真:
申请人地址:
邮政编码:
年月日
二、法定代表人身份证明及授权委托书
2-1法定代表人身份证明
申请人名称:
单位性质:
地址:
成立时间:
年月日
经营期限:
姓名:
(法定代表人签字)性别:
年龄:
职务:
系(申请人名称)的法定代表人。
特此证明。
申请人:
(盖单位章)
年月日
注:
1、法定代表人的签字必须是亲笔签名,不得使用印章、签名章等代替。
如果由申请人的法定代表人亲自签署资格预审申请文件,则不需提交授权委托书,但需对法定代表人身份证明中法定代表人的签名、申请人的单位章的真实性进行公证。
2-2授权委托书
本人(姓名)系(申请人名称)的法定代表人,现委托(姓名)为我方代理人。
代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改(项目名称)第合同段施工招标资格预审申请文件,其法律后果由我方承担。
委托期限:
。
代理人无转委托权。
附:
法定代表人身份证明
申请人:
(盖单位章)
法定代表人:
(签字)
身份证号码:
委托代理人:
(签字)
身份证号码:
年月日
注:
1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名,不得使用印章、签名章或其他电子制版签名;
2.在授权委托书后应附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书,钢印应清晰可辨,同时公证内容完全满足资格预审文件规定;
3.公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后;
4.如果由申请人的法定代表人亲自签署资格预审申请文件,则不需提交授权委托书,但需对法定代表人身份证明中法定代表人的签名、申请人的单位章的真实性进行公证。
三、联合体协议书
(不适用)
四、申请人基本情况表
表4-1申请人基本情况表
申请人名称
注册地址
邮政编码
联系方式
联系人
电话
传真
电子邮件
法定代表人
姓名
技术职称
电话
技术负责人
姓名
技术职称
电话
成立时间
员工总人数:
企业资质等级
其中
项目经理
营业执照号
高级职称人员
注册资金
中级职称人员
基本账户开户银行
初级职称人员
基本账户账号
技工
经营范围
资产构成情况及投资参股的关联企业情况
备注
注:
在本表后应附企业法人营业执照副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、施工资质证书副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、安全生产许可证副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、基本账户开户许可证的复印件(并加盖单位章)、申请人企业简介。
表4-2申请人企业组织机构框图
以框图方式表示。
说明
表4-3拟委任的项目经理和项目总工资历表
姓名
年龄
专业
职称
公司单位职务
拟在本标段
工程担任职务
毕业学校
______年___月毕业于___________________学校___________专业,学制______年
经历
_____年~_____年
参加过的工程项目名称
担任何职
发包人及联系电话
获奖情况
目前任职项目状况
项目名称
担任职位
可以调离日期
备注
注:
1.本表后应附项目经理身份证、职称资格证书以及资格预审条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等)的复印件,并应提供由其担任类似项目的项目经理的相关业绩证明材料(①合同协议书;②由发包人或质量监督机构出具的业绩证明材料)的复印件。
2.本表后应附项目总工身份证、职称资格证书以及资格预审条件所要求的其他相关证书(如安全生产考核合格证书等)的复印件,并应提供由其担任类似项目的项目总工的相关业绩证明材料(①合同协议书;②由发包人或质量监督机构出具的业绩证明材料)的复印件。
3.目前未在具体项目上任职的,请在备注栏说明现在负责的工作内容。
五、近年财务状况表
项目或指标
单位
年
年
年
一、注册资金
万元
二、净资产
万元
三、总资产
万元
四、固定资产
万元
五、流动资产
万元
六、流动负债
万元
七、负债合计
万元
八、营业收入
万元
九、净利润
万元
十、现金流量净额
万元
十一、主要财务指标
1.净资产收益率
%
2.总资产报酬率
%
3.主营业务利润率
%
4.资产负债率
%
5.流动比率
%
6.速动比率
%
注:
1.本表后应附近三年2010年~2012年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。
2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。
六、近三年完成的类似项目情况表
项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
合同价格
开工日期
交工日期
承担的工作
工程质量
项目经理
项目总工
总监理工程师及电话
项目描述
备注
注:
1.每张表格只填写一个项目,并标明序号。
2.每张表后须附有:
合同协议书复印件;
完工质量证明文件复印件(按交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》验收的公路工程(标段)交工验收证书)。
上述两项证明资料必须同时具备,否则业绩不予认可。
3.业绩的时间和完成金额均以交工验收证书为准。
4.如近年来,申请人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时,应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性,否则业绩不予认可。
七、正在施工的和新承接的项目情况表
项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
签约合同价
开工日期
计划交工日期
承担的工作
工程质量要求
项目经理
项目总工
总监理工程师及电话
项目描述
包括桥梁(米/座)等
备注
注:
1.每张表格只填写一个项目,并标明序号。
2.本表后应附中标通知书复印件。
3.本表应包含所有在建工程项目,包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。
八、近三年发生的诉讼及仲裁情况
项目
申请人情况说明
注:
本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
若没有则表内填报“无”。
九、初步施工组织计划
(总字数控制在5000字以内)
一、施工组织机构、施工总平面布置图、施工总体进度计划表
二、质量目标、工期目标(包括总工期、节点工期)、安全目标
三、对项目重点、难点工程的理解及施工方案、工艺流程
四、保证措施
1.质量体系与保证措施
2.工期保证措施
3.人员安排与保证措施
4.安全生产保证措施
5.环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施
6.支付保障措施(有关民工工资、劳务分包、材料采购、设备租赁、工程分包等的按期支付保证措施)
十、其他材料
10.1招标人发布的各次修改通知
10.2当地建设行政主管部门或交通行政主管部门出具的拟投标项目负责人无在建工程证明
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 太湖县 X057 刘畈至牛镇 公路 升级 改造 工程