沂源县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx
- 文档编号:3688866
- 上传时间:2022-11-24
- 格式:DOCX
- 页数:22
- 大小:30.73KB
沂源县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx
《沂源县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《沂源县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
沂源县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案
沂源县2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题(含答案)
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式,其中不属于民事诉讼参加人的有( )
A.当事人代表
B.第三人
C.鉴定人
D.代理律师
2、建筑工程一切险承保的内容不包括( )。
A.临时工程,如引水、保护堤
B.脚手架
C.租赁物资
D.被保险人严重失职造成的职工的人身伤亡和财产损失
3、施工企业取得法人资格的时间为()日。
A、注册资金到位
B、公司成立
C、工商行政管理机关核准登记
D、建设行政主管部门颁发资质证书
4、下列各项中,关于民事法律行为的成立要件,说法错误的是()。
A.法律行为主体具有完全民事权利能力和完全民事行为能力
B.行为人意思表示真实
C.行为内容合法
D.行为形式合法
5、建筑工程一切险的保险终止日应为( )。
A.工程竣工验收之日
B.工程验收合格之日
C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日
D.合同双方约定的终止日
6、下列民事行为中,属于民事法律行为的是()。
A.投标人之间相互约定抬高投标报价
B.投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件
C.施工人员按照低于强制性国家标准的合同要求进行施工
D.承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包
7、关于仲裁裁决执行的说法,正确的是( )。
A.一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人可以向仲裁机构申请执行
B.申请仲裁裁决强制执行的期限为2年,不能中止、中断
C.仲裁裁决做出后,当事人不服裁决的事项提起诉讼
D.仲裁裁决法院裁定不予执行后,当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议,申请仲裁
8、二级注册建造师注册证书有效期为( )年。
A.1
B.2
C.3
D.4
9、某施工工地脚手架垮塌,造成10人重伤,该事故的等级属于( )。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
10、下列应承担侵权责任的行为是()。
A.工地的塔吊倒塌造成临近的小吃部房屋被砸塌
B.某建筑公司未按照合同约定的时间竣工
C.工地工人在施工中不慎从楼上掉下来摔伤
D.工地工人李某在工地食堂下毒,致使工人集体中毒
11、关于安全生产许可证的说法,错误的是()。
A.没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证
B.未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动
C建设主管部门颁发施工许可证时审查安全生产许可证
D.在取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件
12、在民事诉讼中,当事人不需要运用证据加以证明的是( )的事实。
A.请求实体权益
B.免除自己法律责任
C.主张程序违法
D.对方承认
13、施工单位承担保修责任的前提条件之一是()。
A.非施工单位原因产生的质量问题
B.工期未按期交工
C.属于保修书中约定的保修范围
D.工程价款结算完毕
14、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于隐蔽工程检查程序的说法,正确的是( )。
A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的,承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖,无需重新检查
B.监理人不能按时进行检查的,应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求
C.监理人未按时进行检查,也未提出延期要求的,承包人不得完成覆盖工作
D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求,并在验收记录上签字后承包人方可覆盖
15、施工企业的项目经理属于施工企业的( )。
A、企业法人
B、委托代理人
C、企业授权的项目管理者
D、指定代理人
16、根据《合同法》规定,建设工程施工合同不属于( )。
A.双务合同
B.有偿合同
C.实践合同
D.要式合同
17、工程建设强制性标准由( )负责解释。
A.国家质量监督检验检疫总局
B.国务院建设行政主管部门
C.省级人民政府建设行政主管部门
D.工程建设标准批准部门
18、根据《工伤保险条例》,不能认定为工伤的情形是( )。
A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的
B.患职业病的
C.因工外出期间,由于工作原因发生事故下落不明的
D.高空作业摔落损伤的
19、甲公司总承包了某建设工程施工任务,其将装饰工程分包给了乙公司,乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。
随后丙催告甲在一个月内予追认,而甲未作表示。
对此,下列说法正确的是()
A.在甲未追认合同之前,丙有撤销合同的权利
B.合同已经生效,甲应当履行合同
C.甲对乙丙签约行为未明确反对,视为同意
D.乙的行为构成表见代理
20、甲公司是某混凝土预制构件的专利权人,乙公司XX制造和销售该专利产品。
甲发现后,对乙提起侵权之诉。
经查,乙共销售侵权产品800件,因乙的侵权行为,甲少销售600件。
甲销售专利产品每件获利2000元,乙销售每件获利1000元,乙应赔偿甲( )。
A.60万元
B.80万元
C.120万元
D.160万元
21、环境保护设施竣工验收,应当与主体工程竣工验收同时进行。
需要进行试生产的建设项目,建设单位应当自建设项目投入试生产之日起( )内,向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门,申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.六个月
22、下列不属于企业法人的是()。
A.股份有限公司
B.基金会
C.有限责任公司
D.集体企业法人
23、关于代理的说法,正确的是( )。
A.经被代理人同意的转代理,代理人不再承担责任
B.同一代理事项有数位代理人的,应当推选牵头人
C.作为委托人的法人、非法人组织终止的,委托代理终止
D.表见代理是有权代理
24、关于合同成立时间的说法,正确的是()
A.承诺生效时合同成立
B.口头合同自交付标的物时成立
C.合同书自生效时成立
D.采用信件方式订立合同的,合同自信件到达时成立
25、注册建造师张某的聘用单位被撤回资质证书,则张某的注册证书和执业印章将()。
A.继续有效B.失效
C.被吊销D.被撤销
26、依法应当进行消防设计审核的建筑工程的消防设计文件应由()报送公安机关消防机构审核。
A、建设单位
B、设计单位
C、施工单位
D、监理单位
27、下列各项中,不属于法律关系的终止的是()。
A.自然终止
B.暂时终止
C.协议终止
D.违约终止
28、关于行政复议的说法,正确的是( )。
A.行政复议既可以解决行政争议,也可以解决民事或者其他争议
B.在行政复议中随时可以调解
C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为
D.行政复议决定具有终局性
29、负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理的是()。
A.国务院安全生产监督管理部门B.国务院建设主管部门
C.国务院国防科技工业主管部门D.国家煤矿安全监察机构
30、某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定,则该施工合同( )。
A.效力待定
B.可撤销
C.无效
D.有效
31、下列对于强制性标准监督检查的表述,错误的是()。
A.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定是必须检查的内容
B.应当检查工程项目的验收是否符合强制性标准的规定
C.应检查建筑材料检验、仓储保管等人员是否掌握强制性标准
D.工程项目采用的材料、设备应当符合强制性标准的规定
32、下列各项中,关于施工总承包资质的申请说法正确的是()。
A.申请施工总承包资质的建筑业企业应当在总承包序列内选择一类资质作为本企业的主项资质
B.施工总承包企业可以在总承包序列内再申请其他类资质
C.施工总承包企业可以申请专业承包资质
D.施工总承包企业承担总承包项目范围内的专业工程必须再申请相应专业承包资质
33、根据建设部《招标文件范本》规定,投标文件内容不包括()。
A.合同协议条款
B.授权委托书
C.资格审查表
D.辅助资料表
34、某开发商通过信函的方式向另一城市某承包商提出双方订立某项合同的意思表示及合同的具体条件,但当承包商还未接到信函时,开发商就打电话通知对方取消该合同事宜,则开发商的行为属于()。
A.要约的撤回B.要约的失效
C.要约的撤销D.要约的消灭
35、施工企业的项目负责人应当对()负责。
A.本单位的安全生产B.建设工程项目的安全施工
C.本单位安全生产所需资金D.危险性较大的专项施工方案确定
36、由于企业改制,或者企业分立、合并后组建设立的建筑业企业,其资质等级根据()按照规定的审批程序核定。
A.原企业的资质等级
B.实际达到的资质条件
C.降低一级原企业的资质等级
D.合并前较低的企业资质等级
37、下列事项中,能够申请行政复议的是().
A.行政处分决定B.招标投诉处理C.质量纠纷调解D.造价指导信息发布
38、下列选项中,不可以做投标保证金的是()。
A.现金B.银行保函
C.银行汇票D.担保单位的信用担保
39、投标有效期的起始时间是()时。
A.发售招标文件B.投标截止C.评标结束D.发出中标通知书
40、对于不符合开工条件而擅自开工的,主管部门可责令停止施工,并对()处以罚款。
A.建设单位
B.施工单位
C.建设单位和施工单位
D.监理单位
41、根据《关于民事诉讼证据的若干规定》,当事人申请证书保全的,应在()提出。
A.举证期限届满前
B.首次开庭前15日
C.不迟于举证期限届满前7日
D.一审法庭辩论终结前
42、根据《标准施工招标文件》,在索赔事件影响结束后的( )内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期。
A.7
B.14
C.28
D.42
43、根据《工程建设项目施工招标投标办法》,投标有效期从()之日开始计算。
A.发布招标文件
B.购买招标文件
C.提交投标文件截止
D.发布中标通知
44、《固体废物污染环境防治法》规定,转移固体废弃物,应向( )的省环保部门报告,并应经接受地省环保部门的许可。
A.移入地
B.移出地
C.途经地
D.接受地
45、某建筑公司招聘,甲应聘电焊工、乙应聘气焊工、丙应聘消防材料保管员、丁应聘自动消防系统的操作人员,四人均无上岗证,根据《消防法》可以聘用上岗的是()。
A.甲B.乙
C.丙D.丁
46、建设工程安全生产管理条例》第16条规定,出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时,应当出具( )。
A、检测合格证明
B、生产(制造)许可证明
C、产品合格证明
D、建筑机械使用许可证明
47、某建筑工程公司与该省某建设行政部门就其办公楼改建签订工程承包合同,在法律上,其合同当事人是()关系。
A.领导与被领导B.管理与被管理
C.平等主体D.行政隶属
48、我国《劳动法》规定,未成年工是指()的劳动者。
A.未满16周岁B.年满16周岁
C.未满18周岁D.年满16周岁未满18周岁
49、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,除抢修、抢险等特殊情况外,禁止夜间进行生产噪声污染的施工作业。
此处的噪声敏感建筑物未包括的是()。
A.医院、学校
B.饲养场
C.机关、科研单位
D.居民住宅
50、某建设工程预计建设工期13个月,按照法律规定,建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的( )%。
A.20
B.30
C.40
D.50
51、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的()外,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.基本建设工程
B.公益性工程
C.大型工程
D.小型工程
52、投标行为从性质上讲,属于()。
A.要约
B.要约邀请
C.有效承诺
D.无效承诺
53、关于二级建造师变更注册的说法,正确的是( )。
A.变更注册后,注册有效期重新计算
B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的,由注册建造师承担责任
C.变更注册只能由原聘用企业申请
D.申请变更注册应当提交工作调动申请
54、以下不属于民事纠纷处理方式的是()。
A.当事人自行和解
B.行政复议
C.行政机关调解
D.商事仲裁
55、下列各项中,关于各序列资质的企业说法不正确的是()。
A.获得施工总承包资质的企业,可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。
B.获得施工总承包资质的企业,也可以将主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业
C.获得专业承包资质的企业,可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。
专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工,也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业
D.获得劳务分包资质的企业,可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业
56、根据《建设工程安全生产管理条例》,在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的,一般情况下可能承担的法律责任是( )。
A.处以20万元罚款
B.责令施工企业限期改正
C.吊销施工企业营业执照
D.降低施工企业资质等级
57、后履行合同义务的乙方当事人出现()情形时,先履行合同义务的当时人不得以此主张不安抗辩权。
A.经营状况严重恶化
B.丧失商业信誉
C.企业负有巨额债务
D.转移资产以逃避债务
58、关于施工合同解除的说法,正确的是( )。
A.合同约定的期限内承包人没有完工,发包人可以解除
B.承包人将承包的工程转包,发包人可以解除
C.发包人未按约定支付工程价款,承包人可以解除
D.承包人已经完工的建设工程质量不合格,发包人可以解除
59、当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的,可以向( )人民法院提出书面异议。
A.原审
B.负责执行的
C.原告所在地
D.被告所在地
60、表见代理的法律后果应该由()承担。
A.代理人
B.被代理人
C.第三人
D.代理人和第三人
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、在下列()情形下,用人单位不得解除劳动合同。
A.劳动者被依法追究刑事责任
B.女职工在孕期、产期、哺乳期
C.患病或者负伤,在规定的治疗期内的
D.因工负伤并被确认丧失劳动能力
E.劳动者不能胜任工作,经过培训,仍不能胜任工作
2、下列情形中,属于合同继续履行例外的有()
A.债务人不同意履行
B.债务人公司分立
C.法律上不能履行
D.事实上不能履行
E.履行费用过高
3、债的产生根据有( )。
A.合同
B.侵权
C.支付价款
D.不当得利
E.无因管理
4、下列属于法人名称的说法正确的有()。
A、法人的名称是确定法律管辖的依据
B、法人的名称是法人相互区别的标准
C、法人的名称是法人进行活动时使用的代号
D、法人的名称是管理法人事务的依据
E、法人的名称行使权力的依据
5、按照《建筑工程施工招标文件范本》规定,施工招标文件内容的编写应遵循()。
A.投标保证金数额不超过投标总价的5%
B.中标单位应按规定向招标单位提交规定比率的履约担保
C.投标准备时间最短不得少于20天
D.—般结构不太复杂或工期在6个月以内的工程,才可以采用固定价格
E.明确因承包方拖延工期造成费用损失的计算方法或规定
6、下列责任中,属于行政处罚的有().
A.责令停产停业
B.罚金
C.暂扣或者吊扣执照
D.赔偿损失
E.治安拘留
7、关于资本公积的核算说法正确的是()。
A.接受非现金资产捐赠准备,是指企业因接受非现金资产捐赠而增加的资本公积
B.接受现金金捐赠,捐赠人捐赠的现金虽然增加了企业的权益,归企业的投资者所有,但并不形成企业的实收资本,而作为资本公积进行核算
C.股权投资准备是指企业对被投资单位的长期股权投资采用权益法核算时,因被投资单位接受捐赠等原因增加的资本公积,企业按其持股比例计算而相应增加的资本公积
D.其他资本公积是指企业收到国家拨人的专门用于技术改造、技术研究等的拨款项目完成的,按规定转入资本公积的部分,企业应按转入金额入账
E.外币资本折算差额是指企业接受外币投资因所采用的汇率不同而产生的资本折算差额
8、当事人对已经发生法律效力的判决、裁定,认为有错误的,( )
A.只能向原审法院申请再审
B.只能向上一级法院申请再审
C.可以向原审法院申请再审
D.可以向上一级法院申请再审
E.可以同时向原审法院和上一级法院申请再审
9、下列建设工程施工合同中,属于无效的有( )。
A.承包人对工程内容又重大误解订立的
B.承包人胁迫发包人订立的
C.未取得相应施工企业资质的承包人订立的
D.建设工程必须进行招标而未招标订立的
E.总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的
10、下列属于投标人之间串通投标的行为是( )
A.招标人在开标前开启投标文件,并将投票情况告知其他投标情况告知其他投标人
B.投标人之间相互约定,在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C.投标人在投标时递交虚假业绩证明
D.投标人与招标人商定,在投票时压低标价,中标后再给投标人额外补偿
E.投标人无进行内部竞价,内定中标人后再参加投标
11、根据《招标投标法》规定,投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的,投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的,法律责任的承担方式有()。
A.中标无效,处以中标项目金额千分之五以下的罚款
B.情节严重的,取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销营业执照
C.有违法所得的,并处没收违法所得
D.给他人造成损失的,依法承担赔偿责任
E.构成犯罪的,依法追究刑事责任
12、关于地役权的说法,正确的有()。
A.需役地上的用益物权转让时,受让人同时享有地役权
B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率
C.地役权未经登记不得对抗需役地人
D.地役权由需役地人单方设立
E.地役权属于用益物权
13、下列有关鉴定的情形中,属于可以申请重新鉴定的有()。
A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格
B.鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关
C.鉴定机构并非当事人一方愿意选择的
D.鉴定程序本身严重违法
E.鉴定结论明显依据不足
14、某施工单位项目负责人张经理,违反法律法规,降低工程质量标准,造成重大安全事故,导致工人李某死亡,施工单位被降低资质等级,并且给建设单位造成50万元的财产损失。
则张经理的行为侵害的客体是()。
A.李某的生命权
B.施工单位的行为能力
C.公共安全
D.建设单位的财产权
E.有关工程建设管理的法律制度
15、根据《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》,属于合法分包的有( )。
A.经建设单位认可,施工企业将其承包的部分工程分包给个人
B.施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业
C.施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业
D.劳务分包企业将其承包的劳务再分包
E.专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包
16、有下列情形中( )的,法院应当裁定中止执行。
A.申请人表示可以延期执行
B.申请人撤销申请的
C.案外人对执行标的提出确有理由的异议的
D.作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或者承担义务的
E.作为一方当事人的法人或者其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的
17、关于劳动合同订立的说法,正确的有()。
A.试用期包含在劳动合同期限内
B.固定期限劳动合同不能超过10年
C.商业保险是劳动合同的必备条款
D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立
E.建立全日制劳动关系,应当订立书面劳动合同
18、根据《仲裁法》,仲裁裁决可能被撤销的情形有()。
A.裁决的事项超出仲裁协议约定的范围
B.依据伪造的证据做出的裁决
C.双方当事人均对裁决不服
D.重大案件适用了独任庭审理
E.没有仲裁协议
19、关于消防设计审核和验收的说法,正确的有()。
A.建设单位应当将建筑工程消防设计文件报送公安机关消防机构审核
B.建筑工程消防设计图纸不合格的,建设行政主管部门不得发给施工许可证
C.经审核的建筑工程消防设计需要变更的,应经监理单位同意
D.公共场所室内装修、装饰应当使用经法定检验机构检验合格的不燃、难燃材料
E.依法应当进行消防设计审核的工程竣工时,必须经公安消防机构进行消防验收
20、申请领取建筑工程施工许可证应具备的条件有()。
A.建设资金已经落实
B.按照规定应该委托监理的工程已委托监理
C.按照规定应该招标的工程虽没有招标,但g确定施工企业
D.有保证工程质量和安全的具体措施
E.需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、【答案】A
【解析】民事诉讼是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下,以审理、裁判、执行等方式解决民事纠纷的活动,诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。
2、D
3、【正确答案】C
【答案解析】本题考查的是法人的法定条件及分类。
施工单位是以盈利为目的的企业法人,则必须经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。
工商登记意味着企业法人成立,资质证书意味着技术水平达到要求。
4、正确答案:
A
5、C
6、【答案】C
7、【答案】D
【解析】冲裁裁决的执行。
8、【答案】C
【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。
初始注册证书与执业印章有效期为3年,延续注册的。
注册证书与执业印章有效期也为3年,变更注册的、变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原注册有效期。
9、参考答案:
C
10、A
11、A
12、【答案】D
【解析】诉讼过程中,一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的,另一方当事人无需举证。
根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》,对下列事实当事人无需举证证明:
1.众所周知的事实;2.自然规律及定理;3.根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则能推定出的另一事实;4.已为有效公正文书所证明的事实。
13、【答案】C
14、【答案】D
【解析】考查施工质量检验和返修的规定。
选项A,隐蔽工程不合格,修复后必须经过验收合格才能覆盖;选项B,如果监理人不能及时进行隐蔽工程验收,那么需要提前24小时告知
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 沂源县版二级建造师建设工程法规及相关知识试题 含答案 沂源县 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 试题 答案