基础设施施工合同.docx
- 文档编号:3660526
- 上传时间:2022-11-24
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:19.68KB
基础设施施工合同.docx
《基础设施施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基础设施施工合同.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
基础设施施工合同
基础设施施工合同
篇一:
基础设施建设工程施工合同
基础设施建设工程施工合同
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,将西吉县什字乡俊娃肉牛养殖合作社基础设施建设工程承包给乙方,为了明确甲、乙双方责任,确保工程质量,保证工程进度,按期交付使用。
经甲乙双方协商一致同意,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
西吉县什字乡俊娃肉牛养殖合作社基础设施建设工程
2、工程地点:
西吉县什字乡马沟村
3、工程内容:
建设暖棚牛舍1座495平方米,冷配改良点1处40平方米。
4、工程造价:
元(大写:
)。
5、资金来源:
合作社自筹
6、合同附件:
施工图纸。
二、双方职责
(一)甲方职责:
1、负责施工现场内占用户的搬迁和有关手续。
2、指派专人对工程进度、质量进行监督,组织施工验收。
(二)、乙方职责
1、认真做好施工前的各项准备工作。
2、严格按照施工图纸和技术要求以及操作规程进行施工,确保工程质量,保证施工进度,按期完工。
3、组织好安全施工,施工中发现的一切工伤事故,均由乙方自己负责。
4、工程竣工前,负责现场清理,并按时提交完整的施工验收资料。
5、本合同不得转主承包。
三、工程质量,施工验收及付款方式
1、工程质量必须符合建设要求,隐蔽工程完成后,由甲方检查验收后进行下一工序的施工。
2、在施工过程中或竣工验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应及时负责无偿停工或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。
经验收合格后,方可进行下道工序或移交。
3、付款方式:
经甲乙双方协定,工程款项待完工后一次性付款。
四、质量保修及违约尝赔
1、承包人应按工程质量保修的有关规定,对交付发包
方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
2、甲乙双方必须认真履行职责,严格按合同要求办事,不按合同要求造成损失的,按照合同法有关规定处罚。
五、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
六、本合同自双方签订之日起生效,在全部工程验收并结算尾款后自动失效。
甲方:
法人代表(签名):
乙方:
法人代表(签名):
签订地点:
签订日期:
篇二:
基础设施工程施工合同标准
工程施工合同
发包方(甲方):
郑州磨料磨具磨削研究所有限公司
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家相关法律
法规规定,甲方将下表所列项目交由乙方承包施工,为了明确双方权利义务,经甲乙双方自愿并充分协商,签订本合同,共同遵守以下条款:
一、项目内容和要求
⒉项目要求
①合同要求按图(或甲方联系单)施工,图纸内的一切内容列入承包范围。
本合同采用固定价承包,影响造价一切风险由乙方承担。
②合同要求按各项规定的时间开工和竣工。
③乙方提供的报价应为市场价作为本合同附件。
乙方报价中漏项、错算等
均由乙方承担,甲方不予补偿。
乙方因漏项或错算而拒绝施工,甲方可
委托第三方施工,发生的工程款按实从乙方工程款中扣除。
④项目实施过程中如有变更,凭甲方负责人签字确认的联系单实施和结算。
项目变更结算价格按工程量和市场价如实计算。
⑤工过程中所需用水、电等由双方协商按实结算。
⑥乙方遵守甲方相关管理规定,在公司内部施工期间所有公司信息不得外
泄。
⑦甲方应积极配合乙方施工,积极协调各方面建设,严格监督施工质量。
二、质量和安全
⒈质量
乙方项目施工材料进场,应经甲方人员检查验收,验收合格者方可用于项
目中,竣工后应通知甲方组织专项验收。
乙方必须提供材料合格手续,否
则视为不合格,甲方有权拒绝施工,产生的损失由乙方赔偿。
⒉安全
①乙方应按国家相关法律法规、安全规范等组织实施,项目实施过程中
的一切安全、责任、均由乙方负责。
②乙方在甲方厂区内进行施工时,应遵守甲方的各项安全及其他相关制度,
如有违反,乙方同意按甲方相关制度规定接受处罚。
三、项目验收和质量保证
⒈项目验收
项目结束后,经乙方自验合格,应申请甲方验收。
甲方收到乙方申请后,应
在一周内组织验收。
项目验收后,甲方应填写项目验收单,记录项目验收情况及
验收结论。
对于项目验收过程中发现的瑕疵,乙方应负责免费立即组织整改,整
改不另增加工期。
⒉双方对项目的验收,不能免除乙方提交合格工程的责任。
项目验收后如发
现属于乙方施工质量原因的事项,乙方仍应免费维修,否则应承担赔偿责任。
(赔
偿维修产生的费用)
⒊本合同各项质量保证期限为一年,保修期内,因乙方工程质量而造成的瑕
疵,乙方应在收到甲方通知后24小时内予以维修。
逾期不至,甲方有权委托第
三方进行维修,发生的一切费用由乙方承担,甲方可从应付乙方的款项中扣除。
四、合同价款支付
⒈本合同首付款合同金额30%,完工后验收合格付合同金额65%,质保金为
合同金额5%,一年后付清。
⒉合同各项目完成后,经甲方验收合格,乙方凭甲方出具的项目验收单、本
合同及符合国家规定的全额发票(含质保金)向甲方申请结算。
⒊本合同质保金为合同金额的5%,计
元(大写:
)。
质保期为本工程竣工验
收合格后一年。
期满乙方应书面申请甲方支付,甲方收到乙方申请经审查无误后
7天内付款。
五、违约责任
⒈质量违约
①本合同下各项经验收质量不符合要求的,甲方有权拒付项目款。
因乙方
工程不合格造成甲方损失的,乙方应予按实赔偿。
②凡属乙方工程应负的责任,不管何时发现,乙方均应按本合同质量保证
规定及时组织维修或按实赔偿甲方的损失。
⒉工期违约
②合同工期按各项要求。
按各项分别计算后,进行汇总。
③工期违约按每延迟一天元的标准赔偿。
以上乙方应支付的一切费用(赔偿金、违约金等),除甲方可以从应付乙方
各项款中扣除的外,超过部分,乙方应在收到甲方通知后7天内以现金支付,否
则按同期银行贷款利率支付逾期利息。
⒊付款违约
甲方未按规定期限支付合同款,逾期按银行同期贷款利息支付违约金。
但双
方对项目质量等有争议时,不得列入。
⒋其他:
友好协商。
六、其它事项
⒈本合同经双方签字或盖章后生效。
合同未尽事项,双方可随时协商解决,
协商不成时,双方指定在甲方所在地人民法院诉讼。
⒉本合同一式肆份,甲方贰份(归档、财务报销),乙方贰份。
甲方:
(公章)乙方:
(公章)
代表:
代表:
联系方式:
联系方式:
签订时间:
篇三:
建筑基础工程施工合同
建筑基础工程施工合同
工程名称:
顺和花园小区
发包方:
江苏华宝建设工程有限公司
承包方:
菏泽市华建岩土工程有限公司
发包单位:
江苏华宝建设工程有限公司(甲方)
承包单位:
菏泽市华建岩土工程有限公司(乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,明确甲乙双方的权利、责任和义务,经充分协商,双方达成如下共识:
1.第一条工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程内容:
4.承包方式:
包施工包检测(检测项目:
每栋楼三颗静载,20%小应
5.
6.施工期限:
准)
7.工程质量等级:
8.第二条工程价款及取费依据
1.工程单价:
2.工程总价:
3.第三条甲方责任
1.办理正式工程和临时设施范围的土地征用,施工许可证等手续。
2.负责施工现场的“三通一平”工作,即水通、路通、电通、场地平整,保证能通行60吨拖挂车,清除地上及地下障碍物,具备乙方施工条件,提供地下管网资料。
3.提供桩位平面图和施工图,负责建筑物定位,提供工程地质资料和建筑水准点与坐标控制点。
4.开工前组织乙方和设计单位及相关人员进行设计交底和图纸会审,提供乙方施工所需的相关资料。
5.对工程质量、工程进度进行监督并办理单据签证手续。
6.在施工过程中遇到施工现场周围的居民、单位或其他人员因非施工原因而阻挠施工,应及时协调解决,并承担其费用。
7.工程中途由于供桩不及时等甲方原因造成停工的,甲方支付给乙方工人每日停工费80元/天计算,机械台班停工费每天2000天。
甲方不按合同规定及时付款,造成乙方停工,每逾期一天向乙方支付应付工程款的万分之五的违约金,逾期最长不超过3天。
3天后如甲方仍未按照合同规定支付应付工程款项,乙方有权提出停工。
由此引起的工期延误及损失全部由甲方负责。
8.接到乙方完工并检测合格材料三天内组织竣工验收工作,办理验收签证手续。
工程竣工验收合格后甲乙双方结算完毕,应按合同约定付清工程款。
如不能按时付款时,甲方每日向乙方偿付拖欠工程款总额万分之五的违约金,逾期最长不超过7天。
7天后如甲方仍未按照合同规定支付工程款项,乙方有权通过法律途径解决,甲方承担由此给乙方造成的损失。
9.第四条乙方责任
1.根据图纸要求,设计施工方案。
按照甲方提供的数据和轴线,施放桩位,并于现场确立定位轴线及标高等的固定标志,做为复查验收的依据。
2.依照设计图纸的技术要求组织施工,保质、保量、保工期(施工期间如发生不可抗力的自然灾害等因素,工期相应顺延)完成任务,做到文明施工,安全生产,场地整洁,负责现场安全。
3.及时向甲方提供施工报表及有关资料,反应施工问题,接受甲方监督。
4.属于乙方责任的工程质量问题,负责无偿修理或承担相关责任。
5.工程进行中如因乙方原因未能按合同规定工期竣工的(不可抗力因素除外),每拖期一天,向甲方偿付工程总造价万分之五的逾期违约金。
6.第五条工程变更及施工签证
1.施工过程中由于设计变更或甲方提出工程变动而造成的损失及非施工单位造成的停电、停水和遇地下隐蔽构筑物等无法施工,所发生的停工、窝工、返工和相应损失,双方应及时办理签证,并承担相应的费用。
2.因甲方未按合同第三条完成应承担的工作,给乙方造成的经济损失,由甲方7天内解决有关手续,继续施工,否则超过7天甲方承担现场施工人员的工资和机械费用,工期顺延。
3.施工中发生的工程内容之外的工作量,可由甲方委托乙方承办,并经双方签证列入工程决算。
4.第六条工程竣工结算
1.
2.50%的工程款,乙方施工完成一栋楼,甲方付给乙方该栋楼施工费的清。
3.工程结束后非乙方原因在15天内甲方仍未搞好竣工验收工作,则视为竣工验收合格。
4.第七条工程质量及验收
1、GB50202-20XX(建筑地基基础工程施工质量验收规范)及经甲方审定的乙方施工设计,为双方验收工程的依据。
2、全部工程完工并检测合格结束后,乙方于三日内整理好全部资料报甲方现场验收,甲方须按时参加;如甲方不能按时参加,则应通知乙方并承认乙方专职质检员的验收结果,并办理签证验收。
3、工程验收后,乙方交甲方如下材料:
1.
(1)材料试验记录
2.
(2)桩位竣工平面图
3.(3)工程设计变更及现场签证记录
4.(4)现场施工记录
5.第八条物资供应
本工程所使用的施工材料由乙方供应,必须确保材料合格,符合有关质量标准和要求。
1.第九条设计变更
施工图修改和变更,须经设计单位及双方代表签字方可有效。
第十条由于非乙方的原因,停工、停建或迁址,甲方必须据实结算,于本合同承包内容完工后十日付清工程款,并赔偿乙方相关费用。
第十一条本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具备同样法律效益。
第十二条争义的解决方式
如双方就本合同发生争议,双方协商不成的,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十三条本合同自签订之日起生效,工程款结清后自动失效。
第十四条备注:
甲方(公章):
乙方(公章):
甲方签字:
乙方签字:
20XX年08月03日20XX年08月03日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基础设施 施工 合同
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)