建设工程合同管理194模拟题.docx
- 文档编号:3603835
- 上传时间:2022-11-24
- 格式:DOCX
- 页数:30
- 大小:34.10KB
建设工程合同管理194模拟题.docx
《建设工程合同管理194模拟题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程合同管理194模拟题.docx(30页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
建设工程合同管理194模拟题
[模拟]建设工程合同管理194
单项选择题
第1题:
在国外,建筑工程一切险的投保人一般是()。
A.业主
B.承包人
C.监理人
D.发包人
参考答案:
B
在国外,建筑工程一切险的投保人一般是承包人。
如FIDIC《施工合同条件》要求,承包人以承包人和业主的共同名义对工程及其材料、配套设备装置投保保险。
第2题:
按完成承包的内容进行划分,建设工程可以分为建设工程勘察合同、()和建设工程施工合同三类。
A.建设工程监理合同
B.建设工程采购合同
C.建设工程分包合同
D.建设工程设计合同
参考答案:
D
按完成承包的内容进行划分,建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三类。
第3题:
某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。
在建设过程中,由于飓风天气,一辆施工车辆在运输途中坠毁受损严重,则应由()。
A.业主自行承担全部损失
B.业主和保险公司协商分担损失
C.保险公司承担全部损失
D.保险公司承担一半损失
参考答案:
C
建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿:
①自然事件,指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;②意外事故,是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件,包括火灾和爆炸。
第4题:
甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材,但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本,与乙公司订立了购买水泥的合同,则该合同()。
A.有效,但应由采购员向乙公司支付货款
B.有效,由甲施工企业向乙公司支付货款
C.无效,由采购员向乙公司支付货款
D.无效,甲施工企业退货,乙公司的损失由采购员承担
参考答案:
B
“表见代理”是善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理。
基于此项信赖,该代理行为有效。
第5题:
合同成立后虽然并未开始履行,但任何一方不得撤销要约和承诺,否则可能承担()。
A.违约责任
B.缔约过失责任
C.定金罚则责任
D.违约金责任
参考答案:
A
缔约过失责任是针对合同尚未成立应当承担的责任,其成立必须具备一定的要件,否则将极大地损害当事人协商订立合同的积极性。
合同尚未成立是缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因。
合同一旦成立,当事人应当承担的是违约责任或者合同无效的法律责任。
第6题:
合同当事人之间出现合同纠纷,可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。
关于仲裁协议,下列说法错误的是()。
A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件
B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁
C.仲裁协议约束合同当事人
D.仲裁协议不排除法院对纠纷的管辖权
参考答案:
D
仲裁协议的作用包括:
①合同当事人均受仲裁协议的约束;②它是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件;③它排除了法院对纠纷的管辖权;④仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。
第7题:
关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款,下列说法正确的是()。
A.仲裁条款是独立存在的
B.合同若发生变更,则仲裁条款无效
C.合同出现争议时,当事人可向人民法院起诉
D.合同解除后,仲裁条款也随之失去效力
参考答案:
A
合同成立后,合同中的仲裁条款是独立存在的。
合同的无效、变更、解除、终结,不影响仲裁协议的效力。
当事人如果约定仲裁,又无法通过和解和调解解决争议,应及时将该争议提交仲裁委员会。
第8题:
关于抵押的说法,不正确的是()。
A.抵押的财产不转移占有
B.抵押的财产不一定为抵押人所有
C.土地所有权不可以作为抵押物
D.抵押合同应自登记之日起生效
参考答案:
D
由于抵押物是不转移占有的,因此能够成为抵押物的财产必须具备一定的条件。
抵押的财产不一定为抵押人所有。
土地所有权不可以作为抵押物。
当事人以土地作用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的,应当办理抵押物登记,抵押合同自登记之日起生效。
当事人以其他财产抵押的,可以自愿办理抵押物登记,抵押合同自签订之日起生效。
第9题:
依据《合同法》,下列关于后履行抗辩权应满足的条件,说法错误的是()。
A.应当先履行的合同当事人以履行债务
B.合同中约定了履行顺序
C.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
D.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
参考答案:
A
后履行抗辩权应满足的条件包括:
①由同一双务合同产生互负的对价给付债务;②合同中约定了履行顺序;③应当先履行的合同当事人没有履行债务或者没有正确履行债务;④应当先履行的对价给付是可能履行的义务。
第10题:
甲公司与乙公司订立了一份总货款为20万元的设备购销合同。
合同约定的违约金为货款总值的20%。
同时,甲公司向乙公司给付定金1万元,后乙公司违约,给甲公司造成损失2万元,乙公司应依法向甲公司支付()万元。
A.2
B.5
C.3
D.6
参考答案:
B
《合同法》第一百一十六条规定,当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。
但是,这两种违约责任不能合并使用。
本题中,乙公司应支付违约金4万元,并应将甲公司交付的1万元定金予以返还。
因此,乙公司应依法向甲公司支付5万元。
第11题:
当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的,应通知对方。
合同自()时解除。
A.发出通知
B.通知到达对方
C.对方签认通知
D.对方签认通知送达主张人
参考答案:
B
当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的,应当通知对方。
合同自通知到达对方时解除,对方有异议的,可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。
法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的,则应当在办理完相应手续后解除。
第12题:
按《合同法》的规定,合同生效后,当事人就价款或者报酬没有约定的,确定价款或报酬时应按()的顺序进行。
A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议
B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格
C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款
参考答案:
C
《合同法》规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的,可以协议补充。
不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。
如果按照上述办法仍不能确定合同如何履行,则对于价款或报酬不明的,可按订立合同时履行地的市场价格履行。
第13题:
由第三人向债权人履行债务时,在合同履行期限内()。
A.债权人可要求第三人履行债务
B.债权人可强迫第三人履行债务
C.债权人可直接追究第三人的违约责任
D.债权人可强迫债务人履行债务
参考答案:
A
合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务,如施工合同的分包。
这种情况的法律关系特点表现为:
①部分义务由第三人履行属于合同内的约定,但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变;②在合同履行期限内,债权人可以要求第三人履行债务,但不能强迫第三人履行债务;③第三人不履行债务或履行债务不符合约定,仍由合同当事人的债务方承担违约责任,即债权人不能直接追究第三人的违约责任。
第14题:
某抢险救灾工程,施工单项合同估算价为5000万元人民币,该项目()。
A.必须公开招标
B.必须邀请招标
C.可直接委托发包
D.必须聘请招标代理机构委托发包
参考答案:
C
按照规定,可以不进行招标,采用直接委托的方式发包建设任务的情形包括:
①涉及国家安全、国家秘密的工程;②抢险救灾工程;③利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况;④建筑造型有特殊要求的设计;⑤采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工;⑥停建或者缓建后恢复建设的单位工程,且承包人未发生变更的;⑦施工企业自建自用的工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的;⑧在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,且承包人未发生变更的;⑨法律、法规、规章规定的其他情形。
第15题:
下列关于资格预审和资格后审的说法,正确的是()。
A.资格预审与资格后审可以同时使用
B.公开招标的项目,实行资格后审
C.邀请招标的项目,实行资格后审
D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别
参考答案:
C
对于公开招标的项目,实行资格预审。
邀请招标的项目,实行资格后审。
资格预审和资格后审不同时使用,二者的审查时间是不同的,但二者的审查内容是一致的。
第16题:
关于合同终止的说法,不正确的是()。
A.债务相互抵销
B.合同终止表示合同关系消灭
C.债权人不得通过免除债务使合同终止
D.债权债务同归于一人导致合同终止
参考答案:
C
合同终止是合同关系的消灭,不可能恢复。
按照《合同法》的规定,有下列情形之一的,合同的权利义务终止:
①债务已经按照约定履行;②合同解除;③债务相互抵销;④债务人依法将标的物提存;⑤债权人免除债务;⑥债权债务同归于一人;⑦法律规定或者当事人约定终止的其他情形。
第17题:
招标的资格预审须知中规定,采用限制合格者数量为8家的方式。
当排名第8的投标人放弃投标时,应当()。
A.仅允许排名前7名的投标人参加投标
B.改变预审合格标准,只设合格分,不限制合格者数量
C.由排名第9的递补,维持8家投标人
D.重新进行资格预审
参考答案:
C
资格预审合格的标准目前有两种:
①限制合格者数量,以便减小评标的工作量(如5家),招标人按得分高低次序向预定数量的投标人发出邀请投标函并请他予以确认,一家放弃,另一家递补以维持预定数量;②不限制合格者的数量,凡满足80%以上分数的潜在投标人均视为合格,保证投标的公平性和竞争性,但也增加了评标的工作量。
第18题:
在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时()。
A.中标人不承担法律责任
B.招标人应退还其投标保证金
C.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失小于保证金,则部分应退还中标人
D.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人追索差额
参考答案:
D
《招标投标法》第六十条规定,中标人不履行与招标人订立的合同的,履约保证金不予退还,给招标人造成的损失超过履约保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的,应当对招标人的损失承担赔偿责任。
第19题:
下列有关施工招投标管理的叙述中,错误的是()。
A.以标底作为报价评定标准时,有可能因编制的标底没有反映出较为先进的施工技术水平和管理水平,导致报价分的评定不合理
B.评标价法评标的标准是投标报价最低的标书为最优
C.综合评分法可以较全面地反映投标人的素质
D.对于大型复杂工程或有特殊专业技术要求的施工招标,通常在资格预审阶段需考察申请投标人是否具有同类工程的施工经验和能力
参考答案:
B
评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础,将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值,根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定金额,最终构成评标价格。
评标价法以评标价最低的标书为最优(不是投标报价最低)。
第20题:
评标委员会以标底衡量报价得分时,首先应()。
A.按评标规则计算各项得分
B.确定标底
C.确定入围的有效投标
D.比较投标书的优劣
参考答案:
C
评标委员会以标底衡量报价得分时,评标委员会首先以预先确定的允许报价浮动范围(例如±5%);确定入围的有效投标,然后按照评标规则计算各项得分,最后以累计得分比较投标书的优劣。
第21题:
全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式,与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比,其特点是()。
A.管理较简单,有能力参与竞争的投标人较少
B.管理较简单,有能力参与竞争的投标人较多
C.管理较复杂,有能力参与竞争的投标人较少
D.管理较复杂,有能力参与竞争的投标人较多
参考答案:
A
根据《招标投标法》规定,全部施工内容只发一个合同包招标,招标人仅与一个中标人签订合同,施工过程中管理工作比较简单,但有能力参与竞争的投标人较少。
如果招标人有足够的管理能力,也可以将全部施工内容分解成若干个单位工程和特殊专业工程分别发包,一则可能发挥不同投标人的专业特长增强投标的竞争性;二则每个独立合同比总承包合同更容易落实,即使出现问题也是局部的,易于纠正或补救。
但招标发包的数量多少要适当,合同太多会给招标工作和施工阶段的管理工作带来麻烦或不必要的损失。
第22题:
监理合同示范文本规定,因(),属于监理服务的额外工作。
A.承包方原因,导致施工进度延误,监理单位需延长监理工作的时间
B.委托人要求增加的监理工作范围
C.委托人原因导致施工合同终止,致使监理业务终止后的善后工作
D.承包方原因,使监理工作受到阻碍,从而增加的工作内容
参考答案:
C
“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作,即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。
第23题:
依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。
A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
C.委托人无正当理由施欠监理酬金3周
D.委托人拒付合理化建议奖
参考答案:
B
监理人在应当获得监理酬金之日起30日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释,或暂停监理业务期限已超过半年时,监理人可向委托人发出终止合同通知。
如果14日内未得到委托人答复,可进一步发出终止合同的通知。
如果第2份通知发出后42日内仍未得到委托人答复,监理人可终止合同,也可自行暂停履行部分或全部监理业务。
第24题:
关于必须招标项目的说法,不正确的是()。
A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目必须招标
B.项目总投资达到限额标准的,招标代理机构也必须通过招标来确定
C.全部使用国有资金投资的、单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标
D.勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上项目必须招标
参考答案:
B
《招标投标法》要求,属于必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括:
①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;②国家投资、融资的项目;③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
国家计委颁布的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。
要求各类工程项目的建设活动,达到下列标准之一者,必须进行招标:
①施工单项合同估算价在200万元人民币以上;②重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上;③勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上。
依法必须进行招标的项目,全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的,应当公开招标。
第25题:
按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定,下列文件中,不属于对监理人有约束力的是()。
A.监理委托函
B.实施过程中与委托人签署的补充条件
C.监理合同专用条件
D.工程变更申请书
参考答案:
D
对委托人和监理人有约束力的合同,除双方签署的“合同”协议外,还包括以下文件:
①监理委托函或中标函;②建设工程委托监理合同标准条件;③建设工程委托监理合同专用条件;④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
第26题:
监理评标的量化比较通常采用()对各投标人的综合能力进行对比。
A.评标价法
B.综合评分法
C.加权打分法
D.专家评审法
参考答案:
B
监理评标的量化比较通常采用综合评分法对各投标人的综合能力进行对比。
依据招标项目的特点设置评分内容和分值的权重。
招标文件中说明的评标原则和预先确定的记分标准开标后不得更改,作为评标委员的打分依据。
第27题:
下列选项中,属于招标准备工作的是()。
A.招标资格与备案
B.确定招标方式
C.选定招标代理机构
D.编制招标文件
参考答案:
A
招标准备工作包括招标资格与备案、确定招标方式和发布招标公告(或招标邀请书)。
这些准备工作应该相互协调,有序实施。
第28题:
有关监理合同酬金的叙述,不正确的说法是()。
A.额外监理工作酬金按实际增加工作的天数计算补偿金额
B.一般情况下,新建、改建、扩建的工程,工程建设监理费的计算都应采用按监理工程概预算百分比计收
C.按照参与监理工作的年度平均人数计算工程建设监理费是国际上常用的方法
D.监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益,所获得的经济奖励=工程费用节省额×报酬比率
参考答案:
C
额外监理工作酬金按实际增加工作的天数计算补偿金额。
一般情况下,新建、改建、扩建的工程,工程建设监理费的计算都应采用按监理工程概预算百分比计收。
按照参与监理工作的年度平均人数计算工程建设监理费是我国现行的监理费用计算方法之一,但它并不是国际上常用的方法。
监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益,所获得的经济奖励=工程费用节省额×报酬比率。
第29题:
根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列关于建设工程设计深度要求的说法中,正确的是()。
A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求
B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要
C.施工图设计文件应满足省工省料的需要
D.初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要
参考答案:
D
设计深度要求包括:
设计标准可以高于国家规范的强制性规定,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
方案设计文件应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要;初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;施工图设计文件应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。
具体内容要根据项目的特点在合同内约定。
第30题:
按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后,如果在1年内项目未开始施工,则设计人()。
A.仍应负责处理有关设计问题,但可不再负责设计变更
B.仍应负责处理有关设计问题,但可适当收取咨询服务费
C.仍应无偿负责处理有关设计问题
D.不再负责处理有关设计问题
参考答案:
B
设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
如果在1年内项目未开始施工,设计人仍应负责上述工作,但可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方以补充协议商定。
第31题:
委托监理合同当事人一方要求变更或解除合同时,应当在()日前通知对方。
A.78
B.14
C.42
D.48
参考答案:
C
当事人一方要求变更或解除合同时,应当在42日前通知对方,因变更或解除合同使一方遭受损失的,除依法可免除责任者外,应由责任方负责赔偿。
第32题:
某施工合同履行时,承包人不能按时开工,则下列说法正确的是()。
A.承包人应在规定时间内向工程师提出延期开工请求
B.工程师同意延期要求,工期也不能顺延
C.工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复,视为不同意承包人的要求,工期不予顺延
D.承包人未在规定时间内提出延期开工请求的,工期不予顺延
参考答案:
D
承包人不能按时开工,应在不迟于协议书约定的开工日期前7天,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。
工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复,视为同意承包人的要求,工期相应顺延。
如果工程师不同意延期要求,工期不予顺延。
如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期也不予顺延。
第33题:
通过招标选择的承包人,在合同协议书内明确的工期总天数应为()。
A.招标文件要求的天数
B.投标书内承包人承诺的天数
C.发包人和承包人协商的天数
D.承包人提交的施工组织设计中的天数
参考答案:
B
在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。
如果是招标选择的承包人,工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数,不一定是招标文件要求的天数。
第34题:
《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计合同采用定金担保,合同总价的20%为定金,()后,设计合同生效。
A.发包人向设计人支付定金
B.经双方当事人签字盖章
C.经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金
D.设计人收到定金3日
参考答案:
C
设计合同采用定金担保,合同总价的20%为定金。
设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。
发包人应在合同签字后的3日内支付该笔款项,设计人收到定金为设计开工的标志。
如果发包人未能按时支付,设计人有权推迟开工时问,且交付设计文件的时间相应顺延。
第35题:
发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括()。
A.提前竣工的机器设备要求
B.提前竣工时间
C.提前竣工所需的追加合同价款
D.承包人在保证工程质量和安全的前提下,可能采取的赶工措施
参考答案:
A
提前竣工协议应包括以下方面的内容:
①提前竣工时间;②发包人为赶工应提供的方便条件;③承包人在保证工程质量和安全的前提下,可能采取的赶工措施;④提前竣工所需的追加合同价款等。
第36题:
某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工,监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,则发包人()。
A.无须赔偿承包人损失,工期也不顺延
B.无须赔偿承包人损失,工期应予顺延
C.应当赔偿承包人损失,工期应予顺延
D.应当赔偿承包人损失,工期不予顺延
参考答案:
C
办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,属于施工合同约定的发包人义务。
因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件,影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时,工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期,这属于发包人的责任,发包人应当赔偿承包人因此造成的损失,相应顺延工期。
第37题:
《建设工程施工合同(示范文本)》规定,发包人不按约定支付预付款超过一定时间的,应向承包人支付应付款的贷款利息,其支付应付款的贷款利息自()起。
A.开工日期前7天
B.承包人发出预付通知之日
C.开工之日
D.约定应付之日
参考答案:
D
发包人不按时支付预付款,承包人在约定时间7天后向发包人发出预付通知。
发包人收到通知后仍不能按要求预付,承包人可在发出通知后7天停止施工。
发包人应从约定应付之日起,向承包人支付应付款的贷款利息。
第38题:
在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目,为了合理分担风险,施工合同中约定的计价方式应为()。
A.固定单价
B.固定总价
C.综合单价
D.成本加酬金
参考答案:
D
成本加酬金合同,是指发包人负担全部工程成本,对承包人完成的工作支付相应酬金的计价方式。
这类计价方式通常用于紧急工程施工,如灾后修复工程;或采用新技术、新工艺施工,双方对施工成本均心中无底,为了合理分担风险采用此种方式。
第39题:
《建设工程质量管理条例》颁布后,由于保修期限较长,为了维护承包人的合法利益(
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程 合同 管理 194 模拟