建设工程施工合同标准文本.docx
- 文档编号:3448542
- 上传时间:2022-11-23
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:17KB
建设工程施工合同标准文本.docx
《建设工程施工合同标准文本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工合同标准文本.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
建设工程施工合同标准文本
GF—1999—0201
建设工程施工合同
制定
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局
一九九九年十二月
协议书
发包人(全称):
_________________________________________
承包人(全称):
_________________________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况
工程名称:
__________________________________________________________________________
工程地点:
__________________________________________________________________________
工程内容:
__________________________________________________________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:
________________________
资金来源:
________________________________
第二条工程承包范围
承包范围:
___________________________________________________________________________
第三条合同工期
开工日期:
___________________________________________________________________________
竣工日期:
___________________________________________________________________________
合同工期总日历天数_____________天
第四条质量标准
工程质量标准:
_______________________________________________________________________
第五条合同价款
金额(大写):
_______________________________元(人民币)¥:
_____________________元。
第六条组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第七条本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
第八条承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第九条发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
第十条合同生效
合同订立时间:
________年__________月__________日
合同订立地点:
_______________________________________________________________________
本合同双方约定___________________________________后生效。
发包人:
(公章):
承包人:
(公章)
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
委托代表人:
委托代表人:
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
邮政编码:
邮政编码:
专用条款
一、词语定义及合同文件
2.合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:
________________________________________
3.语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外,还使用_______________语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:
____现行法律、法规_________________
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称:
____现行标准、规范____________________________________
4.图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:
_________________________________________________
发包人对图纸的保密要求:
_______________________________________________________________
二、双方一般权利和义务
5.工程师
发包人派驻的现场代表
姓名:
________________职务:
______________职权:
_______________________________________
6.项目经理
姓名:
________________职务:
________________
7.发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
双方约定发包人应做的工作:
___________________________________________________
8.2发包人委托承包人办理的工作:
_____________________________________________________
9.承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
(1)施工场清洁卫生的要求:
__________________________________________________________
(2)双方约定承包人应做的其他工作:
__________________________________________________
________________________________________________________________________________________
三、施工组织设计和工期
10.进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
_合同签订后7日内_
________________________________________________________________________________________
工程师确认的时间:
___________________________________________________________________
11.工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况:
______________________________________________________
四、质量与验收
12.隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位:
____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
五、安全施工
六、合同价款与支付
13.合同价款及调整
13.1本合同价款采用____可调价格__方式确定。
(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:
________________________________________
_______________________________________________________________________________________
风险费用的计算方法:
___________________________________________________________________
风险范围以外合同价款调整方法:
_________________________________________________________
(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:
__按实际价格执行________
_______________________________________________________________________________________
(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:
________________________________________
_______________________________________________________________________________________
13.2双方约定合同价款的其他调整因素:
_____________________________________________
14.工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:
__不支付预付款___________
_______________________________________________________________________________________
扣回工程款的时间、比例:
________________________________________________________________
15.工程量确认
15.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:
__完工后30日内_____
16.工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
_____________________________________________
七、材料设备供应
17.发包人供应
18.承包人采购材料设备
八、工程变更
九、竣工验收与结算
19.竣工验收
19.1承包人提供竣工图的约定:
__________________________________________________________
十、违约、索赔和争议
20.违约
双方约定的承包人违约责任:
_______________________________________________________
21.争议
21.1本合同在履行过程中发生的争议时,有双发当事人协商解决,协商不成的,按下列第_无__种方式解决:
(1)提交____________________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
十一、其他
22.工程分包
22.1本工程发包人同意承包人分包的工程:
______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
分包施工单位为:
______________________________________________________________________
23.不可抗力
23.1双方关于不可抗力的约定:
_按相关法律、法规执行______________________
24.保险
25.担保
26.合同份数
26.1双方约定合同副本份数:
__________________________________________________________
27.补充条款
欢迎您下载我们的文档,后面内容直接删除就行
资料可以编辑修改使用
资料可以编辑修改使用
致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面,
打造全网一站式需求
Ppt课件制作设计,word文档制作、图文设计制作、发布广告等,
秉着以优质的服务对待每一位客户,做到让客户满意!
感谢您下载我们文档
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程施工 合同 标准 文本