最新二级建造师模拟测试100题含答案解析01957.docx
- 文档编号:3412502
- 上传时间:2022-11-22
- 格式:DOCX
- 页数:49
- 大小:49.20KB
最新二级建造师模拟测试100题含答案解析01957.docx
《最新二级建造师模拟测试100题含答案解析01957.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新二级建造师模拟测试100题含答案解析01957.docx(49页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
最新二级建造师模拟测试100题含答案解析01957
2019年最新二级建造师模拟测试100题(含答案)
二级建造师模拟测试
学校:
__________姓名:
__________班级:
__________考号:
__________
题号
一
二
总分
得分
评卷人
得分
一、选择题
1.在冬期施工某一外形复杂的混凝土构件时,最适宜采用的模板体系是()。
A.木模板体系
B.组合钢模板体系
C.铝合金模板体系
D.大模板体系
答案:
A
解析:
A
【解析】木模板体系:
优点是制作、拼装灵活、较适用于外形复杂或异形混凝土构件,以及冬期施工的混凝土工程。
P57。
2.成本加酬金合同的形式主要有()。
A.成本加固定费用合同
B.成本加固定比例费用合同
C.最大成本加税金合同
D.成本加奖金合同
E.最大成本加费用合同
答案:
A
解析:
ABDE
【解析】成本加酬金合同的形式:
成本加固定费用合同;成本加固定比例费用合同;成本加奖金合同;最大成本加费用合同。
3.下列施工组织设计的基本内容中,可以反映现场文明施工组织的是()。
A.工程概况
B.施工部署
C.施工平面图
D.技术经济指标
答案:
C
解析:
C
【解析】此题考查的是施工组织设计。
施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排,可以使整个现场有组织地进行文明施工。
4.某工程由于施工现场管理原因,施工至主体2层时倒塌,死亡11人,则该起质量事故属于()。
A.特别重大事故
B.严重质量事故
C.重大质量事故
D.一般质量事故
答案:
C
解析:
C
【解析】本题考查的是质量事故的分类。
重大事故是指造成10人以上30人一下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万以上1亿元以下直接经济损失的事故。
5.某钢门窗按照工程,工程进行到底三个月末时,已完成工作预算费用40万元。
已完成工作实际费用为45万元,则该项目的成本控制效果是()。
A.费用偏差为-5万元,项目运行超出预算
B.费用偏差为5万元,项目运行节支
C.费用偏差为5万元,项目运行超出预算
D.费用偏差为-5万元,项目运行节支
答案:
A
解析:
A
【解析】费用偏差=已完工作预算费用-已完工作实际费用,当费用偏差为负值时,即表示项目运行超出预算费用。
6.根据《标准施工招标文件》,发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后()天内予以核实,向承包人签发竣工结算支付证书;发包人签发竣工结算支付证书后的()天内,按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。
A.7.14
B.14.14
C.28.28
D.56.28
答案:
B
解析:
B
【解析】版二建教材:
发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后14天内予以核实,向承包人签发竣工结算支付证书。
发包人签发竣工结算支付证书后的14天内,按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。
7.施工安全管理要求施工现场实现全员安全教育,其中操作人员三级安全教育率达到()。
A.85%
B.90%
C.95%
D.100%
答案:
D
解析:
D
【解析】本题考查的是施工安全管理策划。
施工安全管理要求施工现场实现全员安全教育,其中操作人员三级安全教育率达到100%。
8.在下列方法中哪些是点的平面位置测设方法()
A.经纬仪测设法
B.极坐标法
C.直角坐标法
D.距离交会法
E.水准仪测设法
答案:
B
解析:
B,C,D
经纬仪测设法、水准仪测设法不是具体的测设方法,故选项A、E不正确。
9.运用动态控制原理控制施工质量时,质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质量,还包括()。
A.设计图纸的质量
B.采购的建筑材料的质量
C.签订施工合同时决策质量
D.编制监理规划的质量
答案:
B
解析:
B
【解析】本题考查的是动态控制方法在施工管理中的应用的运用动态控制原理控制施工质量。
运用动态控制原理控制施工质量时,质量目标不仅是各分部分项工程的施工质量,还包括材料、半成品、成品和有关设备等的质量。
A.不利于投资控制
B.项目质量好坏在很大程度上取决于总承包单位的管理水平和技术水平
C.开工日期不可能太早,建设周期会较长
D.业主选择承包方范围小
E.与平行发包模式相比,组织协调工作量大
BCD
【解析】施工总承包模式的特点:
在进度控制方面,由于一般要等施工图设计全部结束后,业主才进行施工总承包的招标,因此,开工日期不可能太早,建设周期会较长;在质量控制方面,建设工程项目质量的好坏在很大程度上取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平。
10.路基施工局部出现弹簧土现象时,不应采用的处理措施是()。
A.翻土晾晒,当含水率接近最佳含水量时压实
B.换填含水量适当的素土,碾压密实
C.掺拌适量消解石灰,翻拌均匀碾压密实
D.换用大吨位压路机碾压至密实
答案:
D
解析:
D
【解析】本题考查的是路基施工。
此题为常识题,课本上没有明确知识点,考查道路现场施工时常见问题的处理方法,路基出现弹土现象主要是路基材料含水量大,掺入水泥、石灰或者砂浆等进行路基加固,提高路基的承载能力,增大压实机具的吨位不能降低路基的含水量。
所以,选项D是正确的。
参见教材P16。
11.根据施工企业质量管理体系文件构成,质量审查、修改和控制管理办法属于()的内容。
A.程序文件
B.质量计划
C.质量手册
D.质量记录
答案:
C
解析:
C
【解析】此题考查的是质量管理体系文件的构成。
质量手册是阐明一个企业的质量政策、质量体系和质量实践的文件,是实施和保持质量体系过程中长期遵循的纲领性文件。
质量手册的主要内容包括:
企业的质量方针、质量目标;组织机构和质量职责;各项质量活动的基本控制程序或体系要素;质量评审、修改和控制管理办法。
12.采用小导管加固时,为保证工作面稳定和掘进安全,应确保小导管安装位置正确和足够的有效长度,严格控制好小导管的钻设角度。
以市场主导,以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是()。
A.政府对市场主体的守法诚信评价
B.社会中介信用机构的综合信用评价
C.市场主体的自我综合信用评价
D.行业协会协助政府部门的综合信用评价
答案:
B
解析:
B
解析:
社会中介机构的综合信用评价是市场主导,以守法、守德、综合实力为基础进行综合评价。
参见教材P105。
13.3.为验证拟定的焊件工艺的正确性所进行的试验过程及结果评价是()。
A.焊接作业卡
B.焊接工艺评定
C.焊接质量证明文件
D.焊接作业规程
答案:
B
解析:
B
【解析】本题考的是焊接工艺的评定。
焊接工艺评定为验证所拟定的焊接工艺的正确性而进行的试验过程及结果评价。
P29倒数第3行
14.{解析}本题涉及的考点为现浇(预应力)钢筋混凝土水池施工方案的主要内答施工方案应包括结构形式、材料与配比、施工工艺及流程、模板及其支架设计、钢筋加工安装、混凝土施工、预应力施工等主要内容。
热水热网按热媒温度可分为两类,其中热媒温度()属于低温热水热网。
A.95℃
B..96℃
C.97℃
D.98℃
答案:
A
解析:
A
本题涉及的考点为供热管网按热媒种类分类。
供热管网按热媒种类分类,可分为蒸汽热网和热水热网。
蒸汽热网可分为高压、中压、低压蒸汽热网。
热水热网可分为
(1)高温热水热网:
t100℃;
(2)低温热水热网:
t95℃
15.下列基坑围护结构中,采用钢支撑时可以不设置围擦的是()。
A.钢板桩
B.钻孔灌注桩
C.地下连续墙
D.SMW桩
答案:
C
解析:
C
本题考点涉及基坑围护结构的组成。
一般基坑围护结构由围护墙和支撑两部分组成,支撑都撑在围擦上。
但是因为地下连续墙的刚度较大,且表面容易做平整,支撑力的传递能力要比其他三种围护墙要好,施工实践中有时也可将支撑直接撑在墙上。
16.下列关于建筑保修的说法正确的有()。
A.建设工程承包单位在竣工验收合格后向建设单位出具质量保修书
B.质量保修书中应明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等内容
C.建设工程的保修期,自工程完工之日起计算
D.供热与供冷系统的最低保修期限为1个采暖期、供冷期
E.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定,并根据鉴定结果采取加固、维修等措施,重新界定使用期
答案:
B
解析:
BE
【解析】暂无解析
17.某分部工程双代号网络计划如下图所示,其作图错误包括()。
A.有多余虚工作
B.有多个终点节点
C.逻辑关系错误
D.节点编号有误
E.有多个起点节点
答案:
A
解析:
A,D
18.建设工程项目施工安全管理工作目标能否达到的关键是()。
A.建设单位安全管理的投入是否到位
B.施工企业安全管理和安全技术是否到位
C.监理单位对安全管理的重视程度
D.政府部门对项目施工安全监管是否到位
答案:
B
解析:
B
【解析】本题考查的是施工安全管理体系。
施工安全管理的工作目标,主要是避免或减少一般安全事故和轻伤事故,杜绝重大、特大安全事故和伤亡事故的发生,最大限度地确保施工中劳动者的人身和财产安全。
能否达到这一施工安全管理的工作目标,关键问题是需要安全管理和安全技术来保证。
19.按照国际惯例,承包商可索赔的材料费包括()。
A.由于索赔事项导致材料实际用量超过计划用量而增加的材料费
B.由于客观原因造成材料价格大幅度上涨而增加的材料费
C.由于承包商管理不善,造成材料损坏失效引起的损失费
D.承包商使用不合格材料引起的损失费用
E.由于非承包商责任造成工期延误而导致的材料价格上涨和超期储存费用
答案:
A
解析:
ABE
【解析】CD项,其损失应由承包商自行承担。
20.影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中,影响最大的因素是()。
A.截面尺寸
B.混凝土强度等级
C.配箍率
D.弯起钢筋含量
答案:
C
解析:
C
【解析】本题考查的是钢筋混凝土梁、板、柱的特点和配筋要求。
在房屋建筑中,梁和板为典型的受弯构件。
在一般情况下,受弯构件既受弯矩又受剪力,剪力和弯矩共同作用引起的主拉应力将使梁产生斜裂缝。
影响斜截面破坏形式的因素很多,如截面尺寸、混凝土强度等级、荷载形式、箍筋和弯起钢筋的含量等,其中影响较大的是配箍率。
21.水准测量中,A点为后视点,B点为前视点。
A点高程为HA,后视读数为a,前视读数为b,则B点高程为()。
A.HA-a+b
B.HA+a-b
C.a+bHA
D.a-bHA
答案:
B
解析:
B
【解析】本题考查的是施工测量的内容和方法。
地面上点的高程HB=HA+a-b。
22.相比其他类型网络计划,双代号时标网络计划的突出优点有()。
A.可以确定工期
B.时间参数一目了然
C.可以按图进行资源优化和调整
D.可以确定工作的开始和完成时间
E.可以不通过计算而直接在图上反映时间
答案:
B
解析:
BCE
【解析】所有类型的网络计划都可以确定工期、确定工作的开始和完成时间,故选项AD不正确。
23.有著作权侵权行为的,应当根据具体情况承担民事责任;对于损害公共利益或情节严重的侵权行为,依法追究其行政责任,其执行部门是()。
A.知识产权保护部门
B.工商行政管理部门
C.政府相关管理部门
D.著作权行政管理部门
答案:
D
解析:
D
【解析】参见15版教材P26-27。
对于著作权的保护,主要是民法保护。
如果侵权行为同时损害公共利益的,可以由著作权行政管理部门责令停止侵权行为。
24.聘用单位为申请人提供虚假注册材料的,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令限期改正;逾期未改正的,可处以()的罚款。
A.1万元以上3万元以下
B.2万元以上10万元以下
C.5万元以上20万元以下
D.10万元以上50万元以下
答案:
A
解析:
A
【解析】参见15版教材P71。
聘用单位为申请人提供虚假注册材料的,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令限期改正;逾期未改正的,可处以1万元以上3万元以下的罚款。
25.关于因果分析图的说法,正确的是()。
A.一张因果分析图可以分析多个质量问题
B.通常采用QC小组活动的方式进行
C.具有直观、主次分明的特点
D.可以了解质量数据的分布特征
答案:
B
解析:
B
【解析】选项A,正确的表述应为采用因果分析图法时,一个质量特性或一个质量问题使用一张图分析;选项C属于排列图法的特点;选项D属于直方图法的特点。
26.工程项目质量管理中,应当在数据和信息分析的基础上做出决策,这是质量管理原则中()的要求。
A.持续改进
B.过程方法
C.基于事实的决策方法
D.管理的系统方法
答案:
C
解析:
C
【解析】我国的《质量管理体系要求》GB/T19001-2008中规定质量管理原则包括基于事实的决策方法,即有效的决策应建立在数据和信息分析的基础上。
27.根据《标准施工招标文件》,发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后()天内予以核实,向承包人签发竣工结算支付证书;发包人签发竣工结算支付证书后的()天内,按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。
A.7.14
B.14.14
C.28.28
D.56.28
答案:
B
解析:
B
【解析】版二建教材:
发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后14天内予以核实,向承包人签发竣工结算支付证书。
发包人签发竣工结算支付证书后的14天内,按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。
28.关于建设工程项目进度计划系统的说法,正确的有()。
A.项目进度计划系统是项目进度控制的依据
B.项目进度计划系统在项目实施前应建立并完善
C.项目各参与方可以编制多个不同的进度计划系统
D.项目进度计划系统中各计划应注意联系与协调
E.项目进度计划系统可以有多个不同周期的进度计划完成
答案:
A
解析:
ACDE
【解析】由于各种进度计划编制所需要的必要资料是在项目进展过程中逐步形成的,因此项目进度计划系统的建立和完善也有一个过程,它是逐步完善的。
29.根据《建设工程工程量清单计价规范》,(GB50500-2013),关于暂列金额的说法,正确的是()。
A.已签约合同的暂列金额应由发包人掌握使用
B.已签约合同的暂列金额应由承包人掌握使用
C.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后,剩余金额归承包人所有
D.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后,剩余金额由发包人和承包人共同所有
答案:
A
解析:
A
【解析】已签约合同价中的暂列金额有发包人掌握使用,发包人按照合同的规定作出支付后,如有剩余,则暂列金额归发包人所有。
30.下列选项中,属于道路基层雨期施工的措施是()。
A.当天挖完、填完、压实,不留后患
B.拌多少、铺多少、压多少,完成多少
C.不允许下层潮湿时施工,及时摊铺、及时完成碾压
D.在施工现场搭可移动的罩棚,以便下雨时能继续完成
答案:
B
解析:
B
【解析】对稳定类材料基层,雨期施工的措施之一是摊铺段不宜过长,应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少,当日碾压成活。
本题的A选项是土路基雨期施工措施;C选项属于沥青混凝土面层的雨期施工措施;D选项属于水泥混凝土路面雨期施工措施。
31.对建设工程来说,新员工上岗前的三级安全教育具体应由()负责实施。
A.公司、项目、班组
B.企业、工区、施工队
C.企业、公司、工程处
D.工区、施工队、班组
答案:
A
解析:
A
【解析】三级安全教育通常是指进厂、进车间、进班组三级,对建设工程来说,具体指企业(公司)、项目(或工区、工程处、施工队)、班组三级。
32.关于砌体结构工程施工的说法,正确的是()。
A.砌体基底高不同处应从低处砌起
B.砌体墙上不允许留置临时施工洞口
C.宽度为500mm的洞口上方应设置加筋砖梁
D.配筋砌体施工质量控制等级分为A、B二级
E.无构造柱的砖砌体的转角处可以留置直槎
答案:
A
解析:
AD
【解析】基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。
P276。
基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌;
在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,涧口净宽度不应超过1m。
宽度超过300mm的洞口上部,应设置钢筋混凝土过梁。
砌体施工质量控制等级分为ABC三级,配筋砌体不得为C级施工。
无构造柱的砖砌体的转角处不许留置直槎。
33.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)(GF-2003-0214)》,承包人的义务有()。
A.为劳务分包人提供生产、生活临时设施
B.为劳务分包人从事危险作业的职工办理意外伤害保险
C.编制物资需用量计划表
D.为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险
E.负责工程测量定位、技术交底,组织图纸会审
答案:
A
解析:
ADE
【解析】本题考查的是施工承包合同的主要内容。
选项B不正确,为劳务分包人的自有人员办理保险是发包人的义务。
选项C不正确,应是按照规定承包人组织制物资需用量计划表。
34.根据《仲裁法》,关于仲裁庭组成的说法,正确的是()。
A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成
B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成
C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定
D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生
答案:
C
解析:
C
【解析】考查的是仲裁庭的组成的相关内容。
仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种,即仲裁庭可以由三名仲裁员或者一名仲裁员组成。
合议仲裁庭:
由三名仲裁员组成仲裁庭,双方各选一名,第三名(首席仲裁员)共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。
独任仲裁庭:
共同约定或者由仲裁委员会主任指定一名仲裁员。
35.建设项目施工过程中发现地下古墓,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,一般应在不超过()小时赶赴工地现场。
A.12
B.36
C.48
D.24
答案:
D
解析:
D
【解析】本题考查的是施工现场发现文物的报告和保护的相关规定。
《文物保护法》规定,在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。
36.根据《建设工程质量管理条例》,最低保修期限不低于2年的工程有()。
A.外墙防渗漏
B.设备安装
C.给排水管道
D.防水工程
E.装修工程
答案:
B
解析:
BCE
37.按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500一2013文件的规定,工程量清单综合单价可表示为()。
A.人工费+材料费+机械使用费+管理费+利润+风险费
B.人工费+材料费+机械使用费+管理费+利润+风险费十措施项目费
C.人工费+材料费+机械使用费+管理费+利润+风险费+措施项目费+规费
D.人工费+材料费+机械使用费+管理费+利润+风险费+措施项目费+规费+税金
答案:
A
解析:
A
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中的工程量清羊综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润,以及一定范围内的风险费用。
38.监理单位重新检查已隐蔽部位,检查结果合格,说法正确的是()。
A.费用由施工企业承担
B.工期不予顺延
C.视为建设单位违约
D.施工企业可主张合理利润
答案:
D
解析:
D
【解析】考核施工合同示范文本(2013版)5.3.3重新检查:
承包人覆盖工程隐蔽部位后,发包人或监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查,承包人应遵照执行,并在检查后重新覆盖恢复原状。
经检查证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
39.地下工程防水混凝土墙体的水平施工缝应留在()
A.顶板与侧墙的交接处
B.底板与侧墙的交接处
C.低于顶班底面不小于300mm的墙体上
D.高出底板表面不小于300mm的墙体上
答案:
D
解析:
D
防水混凝土墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。
40.采用固定总价合同,承包商承担的主要有()。
A.工期风险
B.价格风险
C.工作量风险
D.施工技术引发的风险
E.政治风险
答案:
B
解析:
BC
【解析】本题考查的是总价合同的运用。
采用固定总价合同承包人承担的风险主要有两个方面:
一是价格风险。
二是工作量风险。
41.当采用变动单价时,合同中可以约定合同单价调整的情况有()。
A.工程量发生较大的变化
B.承包商自身成本发生较大的变化
C.通货膨胀达到一定水平国家相关政策发生变化
D.国家相关政策发生变化
E.业主资金不到位
答案:
A
解析:
ACD
【解析】此题考查的是单价合同。
采用变动单价合同时,合同双方可以约定一个估计的工程量,当时实际工程量发生较大变化时可以对单价进行调整,同时还应该约定一个估计的工程调整,当然也可以约定通货膨胀达到一定水平或国家政策发生变化时,可以对哪些工程内容的单价进行调整以及如何调整等。
42.在行车荷载作用下水泥混凝土路面的力学特性为()。
A.弯沉变形较大,弯拉强度大
B.弯沉变形较大,弯拉强度小
C.弯沉变形很小,弯拉强度大
D.弯沉变形很小,弯拉强度小
答案:
C
解析:
C
【解析】城镇道路路面按力学特性分为柔性路面和刚性路面。
水泥混凝土路面属于刚性路面,在行车荷载作用下产生板体作用,弯拉强度大,弯沉变形很小,呈现出较大的刚性,它的破坏取决于极限弯拉强度。
43.肋梁楼盖无粘结预应力筋的张拉顺序,设计无要求时,通常是()。
A.先张拉楼板,后张拉楼面梁
B.板中的无粘结筋须集中张拉
C.梁中的无粘结筋须同时张拉
D.先张拉楼面梁,后张拉楼板
答案:
A
解析:
A
44.厨房采用蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为()mm。
A.100
B.150
C.200
D.300
答案:
C
解析:
C
45.在静置设备的分类与工业管道的分类中,下列()是不存在的。
A.低压管道
B.中压管道
C.常压管道
D.高压管道
答案:
C
解析:
C
解析:
工业管道工程的分类:
①按材料性质分类:
分为金属管道和非金属管道;②按设计压力分级:
管道工程输送介质的压力范围很广,从真空负压到数百兆帕。
工业管道以设计压力为主要参数进行分级,可分为真空管道、低压管道、中压管道、高压管道和超高压管道。
46.当地下连续墙作为主体地下结构外墙,且需要形成整体墙时,宜采用的接头形式有()。
A.锁口管接头
B.波纹管接头
C.一字形钢板接头
D.十字形钢板接头
E.钢筋承插式接头
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 最新 二级 建造 模拟 测试 100 答案 解析 01957